工程分包三方协议范本

时间:2012-04-01 09:45:15
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

  合同一般是双方当事人关于权利义务的约定,但是对于建筑工程合同,一般涉及到建设单位、总包单位、分包单位三方主体,那么,建筑工程三方协议范本是怎样的呢?以下是由小编收集整理的工程分包三方协议范本,欢迎阅读。

  工程分包三方协议范本1

  建设单位: (以下简称甲方)

  总包单位: (以下简称乙方)

  分包单位: (以下简称丙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书,并同意共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程承包内容:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

  2、承包方式:本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。

  二、合同工期:

  开工日期:具体以现场批准的开工日期为准

  工 期:以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

  三、工程质量

  1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

  2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。

  四、施工环境

  丙方需加强自身的施工现场管理,执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,无安全事故。

  五、合同价款

  以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

  六、工程结算

  1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

  2、若本合同出现未作规定的情况,则根据甲、丙双方协商结果执行。

  七、工程款支付

  以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准

  八、各方权利及义务

  1、甲方权利和义务

  1.1、负责现场的“三通一平”工作。

  1.2、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套,向丙方提供施工图3套,并由甲方组织负责图纸会审。

  1.3、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交,并办理相关移交手续。

  2、乙方权利和义务

  2.1、开始施工前,向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

  2.2、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。

  2.3、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。

  2.4、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费(由甲方支付)

  2.5、如非乙方原因造成的工程延期,造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。

  2.6、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。

  3、丙方的权利和义务

  3.1、工程开工前,应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。

  3.2、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

  3.3、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中,不再另行记取。

  3.4、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料,设备设施的防火、防盗工作,发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。

  3.5、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆,均由丙方自行配备,并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。

  3.6、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。

  3.7、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故,由丙方负责,丙方应及时报告各方。经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后,由丙方组织施工,并承担一切费用。

  3.8、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。

  3.9、按合同规定的期限内完成工地清理,做到工完、料近、场地清。

  3.10、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式两份,其中原件一份,复印件一份。按本工程所在地区域所管辖的质监站有关规定编制,并需符合合肥市档案管理部门的要求。

  3.11、丙方应按规定缴纳相关保险费用,完善相关手续,足额支付农民工工资。

  3.12、现场水电费按总工程款的 7 ‰计取。

  3.13、现场水电费付款方式:丙方暂按合同价的 7 ‰支付水电费,即:

  九、违约、索赔和争议

  本合同中各方在履行本合同及因有关之事宜而发生争议的,可以和解或要求有关主管单位调解,如以上方式仍不能解决,可提交合肥市仲裁委员会仲裁。

  十、其他条款

  本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持壹份,丙方持壹份,自三方签字盖章后生效。

  甲方:(盖章)

  代表人:

  日期:

  乙方:(盖章)

  代表人:

  日期:

  丙方:(盖章)

  代表人:

  日期:

  工程分包三方协议范本2

  建设方: 泗阳华希房地产开发有限公司

  总包方: 江苏南通六建建设集团有限公司

  分包方: 德州亚太集团有限公司

  为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。

  一、总包服务费:本工程 工程的总包服务费

  二、 工程项目

  三、建设方责任

  1. 负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。

  2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

  四、总包方的工作

  1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚,对已施工完验收合格的工程负责保管。

  2. 负责现场临时水电的统一管理。

  3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。

  4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

  5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。

  五、分包方的工作

  1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。

  2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

  3. 遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场安全文明施工,卫生清理工作。

  4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。

  5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。

  6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。

  7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。

  8. 负责对施工已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。

  9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

  六、工程质量

  1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

  2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。

  七、违约责任

  1. 分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

  2. 造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

  3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。

  八、其他

  本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。

  兹证明双方签订如下:

  建设方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

  总包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

  分包方(签章) :

  法人代表(或授权委托人)签署: 年 月 日

  工程分包三方协议范本3

  建设单位: (以下简称甲方)

  总包单位: (以下简称乙方)

  分包单位: (以下简称丙方)

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称: 。

  二、工程地点: 。

  三、工程内容: 。

  四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

  五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

  六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:符合国家现行规范标准要求。

  八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

  九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。

  十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

  经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服

务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。

  2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

  3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

  4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

  5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

  6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

  十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

  十三:违约责任:

  1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

  2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

  十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

  十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

  十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  甲方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  乙方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  丙方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  年 月 日

工程分包三方协议范本

手机扫码分享

Top