染雾建设工程施工合同 篇一
建设工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的一种合同，用于规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。这篇文章将从合同的要素、内容和执行等方面来介绍建设工程施工合同。
首先，建设工程施工合同的要素包括合同主体、合同标的、合同价格、合同履行地点和时间等。合同主体指的是建设单位和施工单位，他们是合同的签订方。合同标的是指合同所要实现的建设工程。合同价格是指双方约定的施工费用。合同履行地点和时间是指施工工地和工期。
其次，建设工程施工合同的内容主要包括合同的基本条款、施工条件、施工范围、施工时间、施工质量、合同价款支付方式等。基本条款包括双方的基本信息、合同的生效条件和期限等。施工条件包括施工工地的土地使用权、用电用水条件等。施工范围是指具体的施工内容和工程量。施工时间是指工程的开始和完成时间。施工质量是指工程的质量要求和验收标准。合同价款支付方式是指施工费用的支付方式和时间。
最后，建设工程施工合同的执行需要双方共同遵守合同的约定，确保合同的履行。建设单位要按时支付合同价款，并提供施工条件和施工图纸等。施工单位要按照合同的要求进行施工，保证施工质量和进度。双方要及时沟通和协商解决合同履行过程中的问题，确保合同的顺利执行。
总之，建设工程施工合同是建设单位与施工单位之间的一种约定，用于规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。合同的要素、内容和执行都是非常重要的，双方要共同遵守合同的约定，确保合同的履行。只有这样，才能保证建设工程的顺利进行和施工质量的满足。
建设工程施工合同 篇三
甲方：
乙方：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条：工程名称_______（指分包部分之间工程名称）
第二条：工程地点_______。
第三条：工程范围_______。
第四条：质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条：承包人_______（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条：工程总价
本工程包价计人民币_______元整。
第七条：工程包价
本工程包价计人民币_______元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条：付款办法：_______。
第九条：工程期限
按本合同第三条的'工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条：本工程范围内的_______工程，自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一条：双方联系制度及协作办法_______。
第十一条：本合同正式两份，双方各执一份，副本_______份，总承包人收执_______份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执_______份。
甲方：
乙方：
_______年________月_________日
建设工程施工合同 篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将______工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：______地点：______
二、承包方式____________。
三、工程承包内容_________。
四、合同价款_________。
五、付款方式_________。
六、总工期要求______个工作日。
七、甲方责任
1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款___元。
九、工程质量、安全及保修
1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
