染雾绿化施工合同 篇一
绿化施工合同是指由绿化施工单位和委托方签订的，约定绿化施工工作内容、工程质量、工期、费用支付等事项的合同。该合同的签订旨在保障绿化施工的顺利进行，确保工程质量和进度，维护双方的合法权益。
首先，在绿化施工合同中，应明确双方的基本信息，包括绿化施工单位的名称、地址、法定代表人等信息，以及委托方的名称、地址、联系人等信息。这有助于双方在合同履行过程中进行有效的沟通和联系。
其次，绿化施工合同中应详细约定绿化施工的工程内容和范围。这包括绿化植物的品种和数量、景观设计方案、施工工艺流程等。双方可以通过合同明确约定绿化施工的具体要求，以确保工程质量和效果符合预期。
第三，绿化施工合同中应明确工程的工期和进度安排。双方应根据实际情况合理确定工程的施工周期，并在合同中约定具体的进度要求和工期限制。这有助于预防工期延误和纠纷的发生，保证绿化施工工程按时完成。
第四，绿化施工合同中应明确费用支付方式和标准。委托方应按照约定的时间和方式支付绿化施工费用，并在合同中约定费用支付的具体细则。同时，合同还应明确费用支付的阶段和比例，以便双方能够清楚地了解支付的时间节点和金额。
最后，绿化施工合同中应约定双方的违约责任和争议解决方式。当一方未按照合同约定履行义务时，另一方可以依据合同约定采取相应的违约责任措施。双方也可以约定争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼等。
总之，绿化施工合同是绿化施工过程中的重要文件，它规范了双方的权利和义务，有助于保障绿化工程的顺利进行。双方在签订绿化施工合同时，应认真审查合同条款，确保合同的合法性和有效性。通过合同的签订和履行，可以有效地避免纠纷和争议的发生，维护双方的合法权益。
绿化施工合同 篇二
绿化施工合同是指由绿化施工单位和委托方签订的，约定绿化施工工作内容、工程质量、工期、费用支付等事项的合同。该合同的签订旨在规范绿化施工过程中的各项工作，确保工程质量和进度的同时，保障双方的合法权益。
首先，绿化施工合同中应明确双方的基本信息。绿化施工单位应提供其名称、地址、法定代表人等信息，委托方应提供其名称、地址、联系人等信息。这有助于双方在合同履行过程中进行有效的沟通和联系。
其次，绿化施工合同中应明确绿化施工的工程内容和范围。双方应共同确定绿化植物的品种和数量、景观设计方案、施工工艺流程等。通过合同明确约定绿化施工的具体要求，可以保证工程质量和效果符合预期。
第三，绿化施工合同中应明确工程的工期和进度安排。双方应根据实际情况合理确定工程的施工周期，并在合同中约定具体的进度要求和工期限制。这有助于避免工期延误和纠纷的发生，确保绿化施工工程按时完成。
第四，绿化施工合同中应明确费用支付方式和标准。委托方应按照约定的时间和方式支付绿化施工费用，并在合同中约定费用支付的具体细则。合同还应明确费用支付的阶段和比例，以便双方清楚地了解支付的时间节点和金额。
最后，绿化施工合同中应约定双方的违约责任和争议解决方式。当一方未按照合同约定履行义务时，另一方可以根据合同约定采取相应的违约责任措施。双方也可以约定争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼等。
总之，绿化施工合同是绿化施工过程中的重要文件，它规范了双方的权利和义务，有助于保障绿化工程的顺利进行。双方在签订绿化施工合同时，应认真审查合同条款，确保合同的合法性和有效性。通过合同的签订和履行，可以有效地避免纠纷和争议的发生，维护双方的合法权益。
绿化施工合同 篇三
建设单位（甲方）：_________施工单位（乙方）：_________根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称
：_________。
二、施工地点及范围：
本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。
三、工程内容
1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；
2．绿地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；
3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；
4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；
5．种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价：
工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％；
2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25％；
3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％；
4．余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限
：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、
甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。
八、其他约定_________。
九、
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
绿化施工合同 篇四
发包方（甲方）：_________
承包方（已方）：_________
经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点
：_________。
2、工程总造价
：_________万元（大写）。
3、工期
乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。
4、开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付
苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的'1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量
（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；
（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；
（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求
（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；
（2）栽植后及时封堰浇透水；
（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；
（4）苗木要及时防治病虫害；
（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；
（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
甲方责任：
（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
9、甲乙双方因合同发生争议
，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
10、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
11、合同份数
本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执____份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
12、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_________
______年____月____日
签订地点：_________
乙方（盖章）：_________
______年____月____日
签订地点：_________
绿化施工合同 篇五
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
5、资金来源：
第二条：工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条：施工工期限共 个工作日。
议定自 年 月 日开工，至 年 月 日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。
第四条：工程质量标准：
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条：材料和设施供应：
凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条：工程价款及付款方法：
本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用 承包方式；
2、工程价款 元（暂定价以决算价为准）。
3、付款方式：
第七条：组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条：双方的权利和义务
1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理；承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；
2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：
承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：
承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条；检验标准、方法、地点及期限
；
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99；
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核 。
绿化施工合同 篇六
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为美化xxxxx环境，适应开发需要，xxxx绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：
一、工程期限：
自20xx年8月20日至20xx年9月28日
二、养护期：
自竣工验收后一年
三、工程地点及内容
：xxxxxx
四、工程造价及结算方式：
(1)工程竣工验收合格后按实结算。
(2)付款方式：
1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;
2、必须到xx地税局作项目登记;
3、工程发票必须到xx地税局代开或者提供由xx地税局盖章确认的税款缴入xx金库的完税证明。
五、安全施工：
施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有安全事故发生，甲方不负任何责任，一 切经济费用均由乙方负担。
六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表(签字)：
代表(签字)： 日期： 年 月 日
