工程施工合同 篇一
工程施工合同是指由甲方委托乙方进行工程施工的合同,是保障工程质量和工期的重要法律文件。下面将从合同的重要性、合同内容和签订合同的注意事项三个方面进行探讨。
首先,工程施工合同的重要性不言而喻。工程施工合同的签订能够明确双方的权利和义务,规定工程质量、工程进度和工程费用等方面的具体要求,从而保障工程的顺利进行。合同的签订不仅有助于减少纠纷的发生,还能提高工程的效率和质量,确保工程的安全和可持续发展。
其次,工程施工合同的内容包括但不限于以下几个方面。首先是工程的基本信息,包括工程名称、工程地点、工程规模等。其次是工程的施工内容和要求,包括工程的设计方案、施工方法和技术要求等。再次是工程的进度和验收标准,包括工程的开工时间、竣工时间和验收标准等。最后是工程的费用和支付方式,包括工程的总造价、付款方式和索赔条款等。以上内容都需要明确详细,以便双方能够清楚了解和执行。
最后,签订工程施工合同时需要注意以下几个问题。首先是双方的资质和信誉,甲方需要对乙方进行审核,确保其具备合法经营和施工的能力。其次是合同的条款和条件,甲方和乙方需要仔细阅读、理解并商议合同的各项条款和条件,确保双方的利益得到保障。再次是变更和索赔的问题,双方需要约定变更和索赔的程序和标准,以防止后续的争议和纠纷。最后是履行和违约的责任,双方需要明确履行合同的义务和违约的后果,以保证工程的顺利进行。
综上所述,工程施工合同对于保障工程质量和工期具有重要作用。合同的内容需要明确详细,双方需要仔细阅读并商议合同的各项条款和条件。通过认真签订和履行工程施工合同,才能够确保工程的安全、高质量完成。
工程施工合同 篇二
工程施工合同是指由甲方委托乙方进行工程施工的合同,是保障工程质量和工期的重要法律文件。下面将从合同的主要条款、合同的履行和合同的纠纷解决三个方面进行探讨。
首先,工程施工合同的主要条款包括工程的基本信息、工程的施工内容和要求、工程的进度和验收标准以及工程的费用和支付方式等。工程的基本信息包括工程的名称、地点、规模等,这些信息对于双方都非常重要,需要明确具体。工程的施工内容和要求包括工程的设计方案、施工方法和技术要求等,这些内容需要详细规定,以确保工程的质量和安全。工程的进度和验收标准包括工程的开工时间、竣工时间和验收标准等,这些要求对于工程的进展和完工都至关重要。工程的费用和支付方式包括工程的总造价、付款方式和索赔条款等,这些内容需要双方明确约定并遵守。
其次,工程施工合同的履行需要双方共同努力。甲方需要按时支付工程款项,并提供必要的协助和配合,确保工程的顺利进行。乙方需要按照合同约定的施工方法和技术要求进行施工,保证工程的质量和安全。双方需要及时沟通和解决工程中出现的问题,确保工程的进度和质量。如果双方在工程施工过程中出现争议,应当通过友好协商解决,避免纠纷的发生。
最后,工程施工合同的纠纷解决需要根据合同的约定和法律的规定进行。双方在签订合同时需要明确约定争议解决的方式和程序,可以选择仲裁、诉讼或其他方式进行解决。如果双方无法达成一致,可以寻求第三方的调解和裁决。合同的纠纷解决需要依法进行,保障双方的合法权益。
综上所述,工程施工合同的主要条款需要明确规定,合同的履行需要双方共同努力,合同的纠纷解决需要根据法律进行。通过认真签订和履行工程施工合同,才能够保障工程的质量和工期,实现良好的施工效果。
工程施工合同 篇三
甲方:
乙方:
1、工程概况:
2、工程名称:工程地点:承包范围:承包方式:承包内容:
3、开工日期:工期:
4、工程质量标准:
5、工程造价:(人民币大写)(人民币小写)
6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表,按实用数缴纳水电费,如无法安装水电表,则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。
8、付款方式:合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格,经工程审计,并经业主负责人签字,支付至审计后决算价的 %。尾款%做质保金。质保金支付程序,在质保期内,由用户通知施工单位所需维修事项,若施工单位尽心尽责的服务,用户满意,则________年后,无任何质量问题,经用户单位及有关职能部门签字,支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项,用户有权另找工程队维修,经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按执行。
11、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的 %为违约金。;
2)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
3)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责整改,工期不予顺延;
4)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的 %为违约金;
12、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第___种方式解决:
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)、向合同签订地人民法院起诉。
13、其他具体规定
14、附则
1)、本合同由甲、乙双方共同签订,合同一式六份,甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、本合同若有附件,则附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
签约日期(即合同生效日期):________年____月____日
工程施工合同 篇四
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。
一、 工程名称:
二、 承包工程内容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暂估价为 万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。
四、 工 期:________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、 工程质量
1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止。
六、 工程造价
1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。
七、 工程款拨付
工程竣工决算审核后,其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。
九、 本合同一式四份,
甲、乙双方各执二份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 篇五
发包人(以下简称甲方):
统一社会信用代码:
通讯地址:
承包人(以下简称乙方):
统一社会信用代码:
通讯地址:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:______________________________
二、工程地点:______________________________
三、工程内容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立项批准文号:______________________
六、工程承包范围:__________________________
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数_______天;
开工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:
1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第_______方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作为质量保证金,待保修期满后_______个工作日内无息支付。
第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_______%,留_______%做质保金,待保修期满后_______个工作日内付清。
3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、质量标准:工程质量符合___________________标准。
二、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为______年,自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
乙方保修联系电话:_____________;乙方保修联系人:_____________。
第九条违约责任
一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期_______日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币________元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的`_______%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
四、保密事项:
除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第十条争议解决
本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条 签订地点
本合同在市 区 签订。
第十二条 补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
第十三条 合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
第十四条 合同份数
本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
甲方(盖章):
签约日期:________年___月___日
乙方(盖章):
签约日期:________年___月___日
工程施工合同 篇六
甲方:
乙方:
甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:
一、工程地点:
随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。
二、工程内容:
三、工期 : 。
四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。
七、付款方式: 施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。
双方责任:
(一)、甲方责任:
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。
2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托: 履行本合同。
八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:乙方:
法人代表: 法人代表:
经办人:经办人:
________年____月____日________年____月____日