染雾土建施工合同 篇一
土建施工合同是指在土木工程领域中，业主与承包商之间签订的一种合同。该合同规定了双方在土建施工过程中的权利和义务，以确保工程按照合同约定的要求和标准进行施工。本篇将从合同的主要条款和注意事项两方面介绍土建施工合同的内容。
首先，土建施工合同的主要条款包括工程范围、工程期限、工程报酬和支付方式等。工程范围是指合同中明确约定的具体工程内容，包括工程的位置、规模、设计要求等。工程期限是指合同约定的工程开始和结束的时间，合同中一般会规定工期的具体要求和延期的处理方式。工程报酬是指业主向承包商支付的费用，合同中会约定报酬的金额、支付方式和付款时间等。支付方式一般有一次性付款、分期付款和工程完工后付款等方式。
其次，土建施工合同中还有一些需要注意的事项。首先是工程质量要求。合同中会明确规定工程的质量标准和验收要求，承包商需要按照合同要求进行施工，确保工程质量符合标准。其次是安全生产要求。合同中会要求承包商遵守相关的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。同时，合同还会约定违约责任和纠纷解决方式，以便在发生争议时能够依据合同进行处理。
在签订土建施工合同之前，业主和承包商应该充分沟通和了解对方的要求和需求，以确保合同的条款和内容符合双方的利益。双方可以通过面谈、书面沟通等方式明确合同的具体内容，并在合同中注明双方的权利和义务。此外，双方还可以在合同中约定一些特殊条款，以应对可能发生的风险和变化。
总之，土建施工合同是土木工程中非常重要的一环，它规定了业主和承包商在施工过程中的权益和义务。合同的签订和执行对于工程的顺利进行至关重要，双方应该充分理解合同的内容，并按照合同要求进行施工。在合同履行过程中，双方应保持沟通和合作，及时解决可能出现的问题，以确保工程的质量和进度。
土建施工合同 篇二
土建施工合同是土木工程领域中的一种重要法律文件，也是业主和承包商之间约定权益和义务的依据。本篇将从合同的签订和履行两个方面介绍土建施工合同的内容。
首先，土建施工合同的签订阶段需要注意的事项。在签订合同之前，业主和承包商需要充分了解对方的资质和实力，以确保双方能够履行合同的约定。业主可以要求承包商提供相关的资质证明和工程业绩，以评估其是否具备承担工程的能力。同时，业主还需明确工程的具体要求和设计要求，并在合同中详细描述。承包商则可以对业主提出的要求进行评估，提出合理的建议和报价，以达成合同的一致。
其次，土建施工合同的履行阶段需要注意的事项。首先是施工进度的控制。合同中会约定工程的开始和结束时间，承包商需要按照合同要求合理安排施工进度，并控制工程的进度，以确保工程按时完成。其次是工程质量的控制。合同中会规定工程的质量标准和验收要求，承包商需要按照合同要求进行施工，并配合业主的验收工作。同时，承包商还需要保证施工过程中的安全和环境保护，遵守相关的法律法规。
在土建施工合同的履行过程中，双方应保持沟通和合作，及时解决可能出现的问题。业主可以对工程的进展和质量进行监督和检查，承包商应积极配合并及时处理业主提出的问题。双方还可以通过签订补充协议等方式对合同进行调整和变更，以适应工程的实际情况和需求。
总之，土建施工合同是土木工程中非常重要的一环，它约定了业主和承包商在施工过程中的权益和义务。双方在签订合同时需要注意合同的内容和条款，确保合同的一致和合理性。在合同履行过程中，双方应保持沟通和合作，及时解决可能出现的问题，以确保工程的顺利进行。
土建施工合同 篇三
建设单位：（甲方）
施工单位：（乙方）
根据工程需要，甲方现将工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则，遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合工程具体情况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一致达成如下条款：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：
4、建筑面积：____㎡
5、工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。
6、质量等级：合格
7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。
二、工程价款及承包方式：
乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为（大写）肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整，（小写）￥：442046元。最后决算以财政评审价格为准。
三、工程进度要求：
1、合同签定后按照双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后7天内编制工程进度计划。
2、对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。
四、工程质量的要求：
乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程，甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复，至合乎上述规定。
五、材料供应：
乙方必须选用合格材料，甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收，如不合格，禁止使用。
六、安全生产：
文明施工必须要高起点严要求，按公司颁发的文明工地标准进行组织落实，同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。
七、工程价款的支付与结算：
财政评审后工程款付清。
八、工程保修期
工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进行保修，保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修，乙方应无偿修理。
九、双方责任
1、甲方责任
（1）负责提供施工图以及必要资料，进行单位工程技术交底，检查施工的监督工作。
（2）负责现场“三通一平”施工条件。
（3）负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。
（4）负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进行审核复测。
（5）负责监督试验工作。
（6）负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。
（7）甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。
2、乙方责任
（1）为确保工程顺利完成，乙方必须保证有足够数量的与工程配套的`管理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。
（2）已完工程项目，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。
（3）乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的监督检查和处理。
十、其他条款：
1、本合同签字生效。本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。
2、未尽事宜双方另行协商。
3合同执行中双方发生分歧，以《建设工程施工合同》GF—1999—0201）为准。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
土建施工合同 篇四
建设单位：（简称甲方）
施工单位：（简称乙方）
甲方现有钢结构厂房工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工、互相协助、保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：
第一条、工程名称：
第二条、工程地点：
第三条、工程概况：厂房面积约。
第四条、工程承包形式及施工依据：
1、承包形式：制作、安装厂房钢结构。
2、承包范围：钢构部分：厂房钢结构部份的制作与安装。含预埋件、钢柱、钢梁、屋墙面檀条和彩钢瓦等。
3、施工依据：按甲方要求（施工图纸，工程技术联系单，有关规范为准，材料型号、规格以图纸和工程预算表）为准。
第五条、材料必须是国有正规大厂的国标材，并附来材质检报告。工程质量：按甲方要求满足图纸和有关施工规范要求，工程质量达到合格标准。
第六条、工期：
工程工期为天。如遇雨天、停电等不可抗拒因素影响的情况，或由甲方原因造成延误的情况，则按实际天数工期顺延。
第七条、工程造价：
1、工程造价：
A、钢构为屋面验收元/m2。
B、配套设施根据报价单按实际结算（不含税）。
2、工程项目若有增加时双方再确认增加工程造价。
第八条、付款方式：
合同签订后甲方按乙方的工程进度进行付款，完工验收合格后留总工程款5%作为质保金，在工程验收后壹个月内付清。
第九条、施工：
1、乙方在施工前应制定安全措施，并承担施工安全责任。在施工过程中必须加强安全意识教育并现场督导落实，为现场施工人员购买足够的人身意外等保险，如出现安全及意外事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
2、甲方无偿提供现场安装施工用水电。进入工地的道路和厂房地面由甲方负责平整好供乙方运输车辆进入。
3、甲方任命驻工地代表为乙方任命驻工地代表为任命的驻工地代表分别代表各方签发有关工程联系单、签证单、结算单等及办理工程相关事宜。
第十条、验收：
1、验收依据：以签订合同时甲方提供的施工图纸及施工变更通知、国家现行规范标准为依据。
2、工程质量等级合格。
3、甲方应在本项目钢结构工程完工一星期内组织验收。
第十一条、保修时间及内容：
本厂房钢结构保修期为年，自验收合格后起计。保修期内因乙方施工原因引起该厂房的质量问题，乙方负责返工修理，如系自然灾害（如地震、台风等）或人为破坏不属于乙方负责而引起的质量问题和损坏相应责任由甲方自行负责。
第十二条、法律责任
1、在施工过程中，因甲方原因致乙方造成损失由甲方负责，乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。
2、乙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量。如因乙方延误工时出现质量问题，所造成的损失由乙方负责。
3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神及时协商解决。如协商不成，任何一方可向合同管理机关申请或仲裁，及向人民法院起诉。
第十三条、本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方共同协商后再另行补充。
甲方（盖章）
代表签字：
____年____月____日
乙方：（盖章）
代表签字：
____年____月____日
土建施工合同 篇五
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，为确保工程质量完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：土建
4、建筑面积：二号厂房面积约为4500平方米，三号厂房面积约为1500平方米，结算时以实际完成量为准。
第二条：承包方式
1、包工包料，乙方负责采购施工所需的建筑材料、施工，并负责所有施工用具设备；
2、施工费用：依据20xx定额计算工程单价，二号厂房单价为432.87元/平方米，三号厂房单价为473.48元/平方米，二号三号总造价约为260万元，以上工程以实际完成面积结算（不含税）
3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，待完工后一并纳入结算。
4、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，甲方在不影响施工的前提下可随时对工程进行检查监督，因质量问题造成返工的所有损失由乙方全部承担。
第三条：工程工期
1、自合同签订90天。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权按200元/日从应付款中扣除。
第四条：工程质量
1、整个工程按甲方要求按质、按量完成，并达到合格。
2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条：施工费结算方式
1、合同签定的，乙方应积极组织施工人员进行施工，桩基础工程完工后，甲方付给乙方30%工程款；基础到正负零付30%；工程竣工验收合格付30%；剩余10%作为工程保修金，自工程竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行处理，否则甲方有权自行维修，人工及材料费从保修金中扣除。
2、甲、乙双方必须共同遵守以上约定。
第六条：材料供应
施工所需的材料由甲方现场确认质量后才能用于施工，否则造成的损失由乙方自行承担。
第七条：工程验收
工程质量必须达到合同所定的标准及规范要求。工程竣工30日内，因甲方原因未进行验收视为本工程已经验收合格。
第八条：安全生产及其它
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生伤、亡等一切安全事故，由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。
2、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
3、该合同一式二份，甲、乙双方各执一份，协议未尽事宜由双方共同协商解决。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
