包工包料工程承包合同范本 篇一
包工包料工程承包合同范本是指在工程建设中,承包商将工程的施工和材料采购全部承担的合同模板。这种合同形式在建筑行业中较为常见,下面是一份包工包料工程承包合同范本的具体内容。
合同编号:【】
签订日期:【】
甲方:【委托方名称】
地址:【委托方地址】
联系人:【委托方联系人】
电话:【委托方联系电话】
乙方:【承包方名称】
地址:【承包方地址】
联系人:【承包方联系人】
电话:【承包方联系电话】
鉴于甲方委托乙方承担工程施工和材料采购的责任,双方本着平等、自愿的原则,达成以下协议:
一、工程内容
1.1 乙方承担甲方交付的工程施工和材料采购任务,并按照甲方的要求进行施工和采购。
二、工程期限
2.1 工程期限为【】,自合同生效之日起计算。
三、合同价格与支付方式
3.1 甲方支付给乙方的合同价款为【】,具体支付方式如下:
(1)甲方在签订合同时支付给乙方【】作为合同订金;
(2)工程进展中,甲方按照工程进度支付给乙方相应的款项;
(3)工程竣工后,甲方支付给乙方尾款。
四、质量保证
4.1 乙方保证工程施工和材料采购符合国家相关标准和甲方的要求,并提供相应的质量保证书。
五、违约责任
5.1 若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
六、争议解决
6.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同解除
7.1 双方协商一致,可解除合同,解除合同后,双方应履行相应的解除义务。
八、其他事项
8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并作为合同的附件。
九、合同生效与变更
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
9.2 本合同的任何变更应经双方书面协商一致,并作为合同的附件。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
包工包料工程承包合同范本 篇二
包工包料工程承包合同范本是在工程建设中,承包商承担工程施工和材料采购的合同模板。下面是一份包工包料工程承包合同范本的具体内容。
合同编号:【】
签订日期:【】
甲方:【委托方名称】
地址:【委托方地址】
联系人:【委托方联系人】
电话:【委托方联系电话】
乙方:【承包方名称】
地址:【承包方地址】
联系人:【承包方联系人】
电话:【承包方联系电话】
鉴于甲方委托乙方承担工程施工和材料采购的责任,双方本着平等、自愿的原则,达成以下协议:
一、工程内容
1.1 乙方承担甲方交付的工程施工和材料采购任务,并按照甲方的要求进行施工和采购。
二、工程期限
2.1 工程期限为【】,自合同生效之日起计算。
三、合同价格与支付方式
3.1 甲方支付给乙方的合同价款为【】,具体支付方式如下:
(1)甲方在签订合同时支付给乙方【】作为合同订金;
(2)工程进展中,甲方按照工程进度支付给乙方相应的款项;
(3)工程竣工后,甲方支付给乙方尾款。
四、质量保证
4.1 乙方保证工程施工和材料采购符合国家相关标准和甲方的要求,并提供相应的质量保证书。
五、违约责任
5.1 若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
六、争议解决
6.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同解除
7.1 双方协商一致,可解除合同,解除合同后,双方应履行相应的解除义务。
八、其他事项
8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并作为合同的附件。
九、合同生效与变更
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效;
9.2 本合同的任何变更应经双方书面协商一致,并作为合同的附件。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
包工包料工程承包合同范本 篇三
包工包料工程承包合同范本
发包人:
承包人: (以下简称甲方) (以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,相互了解,本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下,甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方,具体协议如下,希双方自觉遵守,不得违约。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写: m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
四、开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
五、承包范围:
工程施工图及设计图说明,图纸会审纪要及设计变更,甲方以包工包料发放给乙方,乙方在施工过程如有图纸改动,必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有:基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料,以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容:消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门,室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责,一切由甲方自行负责施工)。
六、甲方内容
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供;
3、乙方需要各种手续,甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动,所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
七、乙方负责内容
1、在该工程中所有的税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋,预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装,只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装,材料以图为准。
八、付款方式
1、乙方进场后地梁起,甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面,甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后,甲方支付乙方工程款:60万元。
5、综合验收合格后,甲方支付乙方工程尾款:98%。
6、其余2%作为保修金,在一年之内付清。
九、质量要求
1、严格按照施工图施工,执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划,自检及专用表格填写,达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求,精化组织施工,加强现场这理及人员的技术管理工作,确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部,甲方进行建筑规范验收。
十、安全文明施工
1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥,严格执行安全技术交底,必须让进场人员进行安全教育;三级教育,班前班后安全活动。
2、在施工过程中,安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理,不得以任何理由推卸责任。
十一、本协议未尽事宜,甲乙双方负责人友好协商解决,协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
十二、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效,具有同等的法律效力。
甲方签字:
年 月 日 乙方签字:
签包工包料施工合同注意事项
包工包料建房合同范本是怎么样的?合同是依法保护发承包双方权益的法律文件。是发承包双方在工程施
工过程中的最高行为准则。为防范合同纠纷,在签订《建设工程施工合同(示范文本)》过程中,签包工包料施工合同注意事项有哪些?下面请看CN人才网小编为您解读!一、关于发包人与承包人:
1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。
上述内容是体现履约能力的指标,应认真的分析和判断。
二、合同价款应注意:
1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”
2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。
暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
三、发包人工作与承包人工作条款应注意:
1、双方各自工作的具体时间要填写准确。
2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。
3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。
四、合同价款及调整条款应注意:
1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。
2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。
3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。
4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。
5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。
五、工程预付款条款应注意:
1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。
2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。
4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。
六、工程进度款条款应注意:
1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。
2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。
3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。
七、材料设备供应条款应注意:
1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。
2、应约定供应方承担的具体责任。
3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。
八、违约条款应注意:
1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。
2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。
3、还应约定其它违约责任。
4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。
九、争议与工程分包条款应注意:
1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。
2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。
3、如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。
4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。
十、关于补充条款:
1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改,可在《补充条款》内尽量补充,按顺序排列如49、50……。
2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。
附:合同范本
甲方:
乙方:
承包形式:
1、 乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。
2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理)。
3、 甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。
承包价格:
1#-3#多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/m2价格(建筑面积)承包给乙方。
承包内容:
乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。
质量要求及验收标准。
本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:
1、 垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm。
2、 垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。
3、 阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。
4、 粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。
5、 以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。
竣工时间:
乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚 元(其中包括阴雨天气)
付款方式:
1、 甲方按乙方所完工程量的 %付给乙方工程进度款(必须经验收合格)。
2、 其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,三月之内付清。
工具设备的保养使用及材料节约:
1、 乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。
2、 乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。
3、 乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。
4、 落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。
5、 乙方应做到“三清六好”工作,随时将该工作面清理干净。
文明施工,安全生产:
1、 乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。
2、 正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须戴安全帽。
3、 工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。
4、 工人要做到文明施工,不准说粗话、脏话,严禁打架斗殴,如发现一次罚500元。
5、 工人上班要严格按操作规程施工,如发生一切伤亡事故,其全部经济费用和损失由乙方自负。
本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日