园林景观工程施工合同 篇一
园林景观工程施工合同是指由业主和承包商签订的一种法律文件,旨在规范和约束双方在园林景观工程施工过程中的权利和义务。它明确了工程的基本要求、工期、质量标准、支付方式、违约责任等内容,为双方提供了一个明确的合作框架,保障了工程的顺利进行。
首先,园林景观工程施工合同应明确工程的基本要求。这包括工程的基本设计、建设标准、施工方法、施工规模等内容。通过明确这些基本要求,可以确保承包商按照业主的要求进行施工,同时也为业主提供了一个可以衡量工程质量的标准。
其次,园林景观工程施工合同还应明确工程的工期。工期是指工程开始施工到完工的时间范围,通常由业主和承包商根据工程的实际情况协商确定。明确工程的工期可以帮助双方合理安排施工计划,确保工程按时完工。
此外,园林景观工程施工合同还应明确工程的质量标准。质量标准是指工程的质量要求和验收标准。通过明确工程的质量标准,可以确保工程的质量符合要求,并为双方提供一个可以衡量工程质量的标准。
园林景观工程施工合同还应明确支付方式。支付方式是指业主向承包商支付工程款的方式和时间安排。通常情况下,支付工程款可以分为工程进度款和最终结算款。工程进度款是指业主按照工程进度支付给承包商的款项,最终结算款是指工程完工后由业主支付给承包商的尾款。通过明确支付方式,可以确保双方在支付款项上达成一致,并避免出现纠纷。
最后,园林景观工程施工合同还应明确违约责任。违约责任是指在合同履行过程中,一方未按合同约定履行义务所应承担的法律责任。通过明确违约责任,可以在一定程度上减少合同纠纷的发生,保障合同的有效履行。
园林景观工程施工合同的签订是保证工程质量和工程进度的重要手段。通过明确工程的基本要求、工期、质量标准、支付方式和违约责任,可以为双方提供一个明确的合作框架,保障工程的顺利进行。因此,在进行园林景观工程施工时,业主和承包商应当充分重视园林景观工程施工合同的签订,并确保其内容的合法性和有效性。同时,双方在合同履行过程中应积极配合,共同推动工程的顺利进行,确保工程质量和工程进度的达标。通过双方的共同努力,园林景观工程将得以顺利完成,为人们创造一个美丽、舒适的生活环境。
园林景观工程施工合同 篇二
园林景观工程施工合同是指由业主和承包商签订的一种法律文件,旨在规范和约束双方在园林景观工程施工过程中的权利和义务。随着城市化进程的加速,园林景观工程在城市建设中的重要性日益凸显,园林景观工程施工合同的签订和履行对于保障工程质量、维护双方权益具有重要意义。
首先,园林景观工程施工合同的签订有助于明确工程的基本要求。园林景观工程的施工涉及到多个方面,包括园林设计、景观材料、植物配置等。通过签订合同,可以明确工程的基本要求,确保承包商按照业主的要求进行施工,避免因为双方对工程要求的理解不一致而引发纠纷。
其次,园林景观工程施工合同的签订有助于明确工程的工期。工期是园林景观工程施工的重要指标,直接影响到工程的进展和完工时间。通过签订合同,可以明确工程的工期,双方可以在此基础上制定合理的施工计划,合理安排人力、物力和财力资源,确保工程按时完成。
此外,园林景观工程施工合同的签订还有助于明确工程的质量标准。园林景观工程的质量标准既包括质量要求,也包括验收标准。通过签订合同,可以明确工程的质量标准,确保工程的质量符合要求,同时也为工程的验收提供了可依据的标准。
园林景观工程施工合同的签订还有助于明确支付方式。支付方式是指业主向承包商支付工程款的方式和时间安排。通过签订合同,可以明确支付方式,双方可以根据工程进度和完成情况进行支付,避免因为支付方式不明确而引发纠纷。
最后,园林景观工程施工合同的签订还有助于明确违约责任。违约责任是指在合同履行过程中,一方未按合同约定履行义务所应承担的法律责任。通过签订合同,可以明确违约责任,双方可以根据合同的约定进行违约责任的履行,保障合同的有效履行。
综上所述,园林景观工程施工合同的签订对于保障工程质量、维护双方权益具有重要意义。通过明确工程的基本要求、工期、质量标准、支付方式和违约责任,可以为双方提供一个明确的合作框架,保障工程的顺利进行。因此,在进行园林景观工程施工时,业主和承包商应当充分重视园林景观工程施工合同的签订,并确保其内容的合法性和有效性。同时,双方在合同履行过程中应积极配合,共同推动工程的顺利进行,确保工程质量和工程进度的达标。通过双方的共同努力,园林景观工程将得以顺利完成,为人们创造一个美丽、舒适的生活环境。
园林景观工程施工合同 篇三
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法
》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
第一条工程概况
1.工程名称: 别墅园林景观工程。
2.工程地点:润成科技院内
3. 工作内容: 别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期
本工程工期为60 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日( 现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
(一)如遇下列原因工期顺延:
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4 小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素。
(二)竣工验收:
1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2. 若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
第三条 工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价520000元 (预算详见“合同附件一”) ;
2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后5 日内,甲方支付乙方工程预付款100000 元整;
5.工程竣工并验收合格后15 日内,双方按合同第三条第2、第3 款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期
1. 保修期:从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行,资料共享平台
《园林景观工程施工合同范本》()。其中植物保活期一年,工程部分保修期为一年。
2.成活率:植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条 双方的.责任
(一)甲方责任:
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2. 合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.
若施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护;
第七条 甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表:甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表:乙方代表作为接受甲方书面通知的代表
第八条 材料的认定及采购
1. 乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2 .设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
第九条违约责任
(一)甲方违约责任:
1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议, 应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜,双方协商解决。
第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
代表人: 代表人:
本合同签订日期 年 月 日