染雾建筑安装工程承包合同范本 篇一
第一篇内容
建筑安装工程承包合同范本
一、甲方（发包方）：（以下简称甲方）
地址：
电话：
法定代表人：
二、乙方（承包方）：（以下简称乙方）
地址：
电话：
法定代表人：
三、工程名称：建筑安装工程
工程地点：
四、工程规模：
五、工程内容：
六、工期：
七、合同价款及支付方式：
八、工程质量标准：
九、欠薪处理：
十、违约责任：
十一、争议解决：
十二、合同生效：
十三、其他事项：
第一篇内容：
本合同是甲方与乙方就上述工程内容，按照法律法规和双方自愿原则，经友好协商，达成一致意见后签订的。双方应当严格按照合同约定的内容和规定履行各自的职责和义务。
一、甲方承诺按照合同约定向乙方提供工程所需的各种材料、设备、资金等，并负责工程所需的审批手续办理。甲方应当按照工程进度及时支付合同价款给乙方。
二、乙方承诺按照合同约定的时间、质量要求完成工程，并保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。乙方应当组织施工人员合理安排施工进度，确保工程按时完工。
三、工程质量标准：工程质量按照国家相关标准及甲方要求执行。如因乙方施工质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担修复责任，并按照合同约定的时间完成修复工作。
四、工程款支付方式：甲方按照合同约定的工程进度和质量验收情况及时支付工程款给乙方。工程款支付方式为（详细列出支付方式，如按工程进度支付、分期支付等）。
五、违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约造成的损失。
六、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。若协商不成，可向有关行政部门或法院提起诉讼。
七、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
日期： 日期：
建筑安装工程承包合同范本 篇二
第二篇内容
建筑安装工程承包合同范本
一、甲方（发包方）：（以下简称甲方）
地址：
电话：
法定代表人：
二、乙方（承包方）：（以下简称乙方）
地址：
电话：
法定代表人：
三、工程名称：建筑安装工程
工程地点：
四、工程规模：
五、工程内容：
六、工期：
七、合同价款及支付方式：
八、工程质量标准：
九、欠薪处理：
十、违约责任：
十一、争议解决：
十二、合同生效：
十三、其他事项：
第二篇内容：
乙方在签署本合同时，应当向甲方提供以下材料：
1. 公司营业执照副本；
2. 乙方法定代表人身份证明；
3. 乙方施工人员的身份证明和相关职业资格证书；
4. 乙方施工设备的验收证明。
甲方应当在收到乙方提供的材料并核实无误后，才能正式签署合同并支付工程款项。
乙方应当按照双方约定的工程规模和内容进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准及甲方要求。乙方应当合理安排施工人员和设备，确保施工进度和质量。
甲方应当按照合同约定的时间和方式支付工程款给乙方。乙方应当提供完整的工程进度报告和质量验收资料，以便甲方进行支付和验收。
如乙方在施工过程中发生欠薪问题，甲方有权停止支付工程款，并要求乙方立即解决欠薪问题。乙方应当及时支付欠薪，并向甲方提供相关的支付证明。
双方在履行合同过程中，如有任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约造成的损失。
双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，可向有关行政部门或法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并有效期至工程竣工验收合格之日。如有未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
日期： 日期：
建筑安装工程承包合同范本 篇三
承包合同，是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。下面是小编整理的承包合同范本，欢迎阅读!
【建筑安装工程承包合同范本】
于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：12v-400zc型主机。
2.工程地点：甲方_________________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12v-400zc主机试验运行。
5.安装工程总价格：_____________美元整。
6.安装工程付款进度：
第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;
第2期：甲方在a港
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;
第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;
第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：______________ 乙方：_____________
由：_______________ 由：______________
【附】签订合同时谨记十个事项：
1、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。
2、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。
3、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。
4、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。
5、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中，发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，往往职责和权限不明确或不为他方所知，造成各方不必要的纠纷。
6、应当明确约定材料设备供应。
7、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。
8、运用担保条款，降低风险系数。在签订合同时，可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时，发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。
9、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式，要具有可操作行，以防止事后争议。
10、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，签约双方应达成一致意见。
