染雾外墙保温施工合同 篇一
外墙保温施工合同是一份重要的法律文件，它规定了施工双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。在签订合同之前，建筑业主和施工方应该详细了解合同的内容，确保双方的合作能够顺利进行。
一、合同的基本信息
合同应包括以下基本信息：合同双方的名称、地址、联系方式；合同的生效日期和期限；工程的具体位置和规模；合同价款和支付方式；工程的起止时间等。这些基本信息对于双方的合作非常重要，应该在签订合同之前进行详细的商议和确定。
二、工程的具体要求
在合同中应明确规定工程的具体要求，包括保温材料的规格、施工方法、施工进度、质量标准等。建筑业主有权要求施工方按照合同规定的要求进行施工，施工方也有义务按照合同规定的要求进行施工。如果发生施工不合格或延误的情况，合同双方应按照合同约定进行协商解决。
三、合同的履行和支付
合同约定了工程的起止时间和价款支付方式。在工程履行过程中，双方应按照合同约定的时间节点进行施工和支付。建筑业主有义务按时支付工程款项，施工方有义务按时完成工程。如果一方未能履行合同约定的义务，对方有权要求违约方承担相应的法律责任。
四、合同的变更和解除
在工程施工过程中，可能会发生一些不可预见的情况，导致合同无法按照原定的内容进行履行。这时，双方可以协商变更合同的内容，或者解除合同。变更合同应经过双方协商一致，并以书面形式确认。解除合同应符合法律的规定，双方应按照合同约定的方式进行解除，并承担相应的法律责任。
五、合同的争议解决
如果在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果协商无果，双方可以选择依法申请仲裁或提起诉讼。合同中可以约定仲裁的机构和地点，也可以约定诉讼的管辖法院。双方应尊重仲裁或法院的裁决，并按照裁决结果进行执行。
外墙保温施工合同是建筑工程中的一份重要文件，它规定了施工双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。签订合同前，建筑业主和施工方应详细了解合同的内容，并在合同中明确规定工程的具体要求、履行和支付方式、变更和解除条款以及争议解决方式。只有双方共同遵守合同的约定，才能保证工程的顺利进行，实现双方的合作目标。
外墙保温施工合同 篇二
外墙保温施工合同是建筑工程中的一份重要文件，它规定了施工双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。在签订合同之前，建筑业主和施工方应该详细了解合同的内容，确保双方的合作能够顺利进行。
一、合同的基本信息
合同应包括以下基本信息：合同双方的名称、地址、联系方式；合同的生效日期和期限；工程的具体位置和规模；合同价款和支付方式；工程的起止时间等。这些基本信息对于双方的合作非常重要，应该在签订合同之前进行详细的商议和确定。
二、工程的具体要求
在合同中应明确规定工程的具体要求，包括保温材料的规格、施工方法、施工进度、质量标准等。建筑业主有权要求施工方按照合同规定的要求进行施工，施工方也有义务按照合同规定的要求进行施工。如果发生施工不合格或延误的情况，合同双方应按照合同约定进行协商解决。
三、合同的履行和支付
合同约定了工程的起止时间和价款支付方式。在工程履行过程中，双方应按照合同约定的时间节点进行施工和支付。建筑业主有义务按时支付工程款项，施工方有义务按时完成工程。如果一方未能履行合同约定的义务，对方有权要求违约方承担相应的法律责任。
四、合同的变更和解除
在工程施工过程中，可能会发生一些不可预见的情况，导致合同无法按照原定的内容进行履行。这时，双方可以协商变更合同的内容，或者解除合同。变更合同应经过双方协商一致，并以书面形式确认。解除合同应符合法律的规定，双方应按照合同约定的方式进行解除，并承担相应的法律责任。
五、合同的争议解决
如果在合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果协商无果，双方可以选择依法申请仲裁或提起诉讼。合同中可以约定仲裁的机构和地点，也可以约定诉讼的管辖法院。双方应尊重仲裁或法院的裁决，并按照裁决结果进行执行。
外墙保温施工合同是建筑工程中的一份重要文件，它规定了施工双方的权利和义务，保障了双方的合法权益。签订合同前，建筑业主和施工方应详细了解合同的内容，并在合同中明确规定工程的具体要求、履行和支付方式、变更和解除条款以及争议解决方式。只有双方共同遵守合同的约定，才能保证工程的顺利进行，实现双方的合作目标。
外墙保温施工合同 篇三
外墙保温施工合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：
承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。
合同工期：
工期：按项目总进度及甲方要求为准
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。
标准、规范及有关技术文件：
施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（db64/048—XX）》执行。
引用标准：
《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）》gb/t 10801.2-XX
《玻璃纤维制品实验方法》（jc176—1996）
《康克外墙隔热保温系统施工规程》
质量标准及验收办法：
1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（db64/048—XX）》。
2、质量等级：合格
3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。
技术资料、图纸及其它材料的提供办法：
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。
合同价款及付款方式：
1、外墙外保温每平方米造价为： 68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。
2、付款方式：
1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85％。
2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90％，剩余的10％作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。
3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。
违约责任：
1、承包方违约责任：
1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或发包人责任除外）。
2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。
3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的'损失。
2、发包人违约责任：
1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，
合同的有效性：
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十一、其他约定事项：双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人（盖章）： 承包人（盖章）：
经办人（签字）： 经办人（签字）：
年 月 日 年 月 日
