建设工程施工合同【最新5篇】

建设工程施工合同 篇一

建设工程施工合同是指在建设工程项目中，业主与承包商之间达成的一种合作协议，规定了双方在工程施工过程中的权利和义务，以及工程建设的各项细节。本文将就建设工程施工合同的重要性、合同内容和注意事项进行详细讨论。

首先，建设工程施工合同的重要性不言而喻。在建设工程中，承包商负责具体的施工工作，而业主则需要确保工程按照自己的需求和要求进行。合同的存在可以有效地约束双方的行为，保证工程的顺利进行。合同中明确规定了工程的质量要求、工期安排、款项支付等重要事项，为工程的顺利进行提供了法律保障。

其次，建设工程施工合同的内容较为复杂。一般来说，合同中应包括以下几个方面的内容：工程基本情况、工程范围、工程造价、工程质量、工程进度、工程款项、保修责任等。在签订合同时，双方应该明确各自的权利和义务，确保合同的公平合理性。同时，合同中还应包含一些特殊条款，如争议解决、变更和解除合同等，以防止合同履行过程中出现争议。

最后，建设工程施工合同的签订需要注意一些事项。首先，合同的签订应符合法律法规的要求，合同的内容应严格按照实际情况进行约定。其次，合同的履行应及时、完整、合格，双方应按照合同的约定进行相应的支付和交付。同时，合同中应有明确的违约责任条款，以保证合同的有效执行。最后，当出现工程变更或者解除合同的情况时，双方应协商一致，并按照合同的约定进行处理。

综上所述，建设工程施工合同在工程建设中起着至关重要的作用。合同的签订能够保障双方的权益，确保工程的质量和进度。因此，双方在签订合同时应慎重考虑各项条款的内容，并确保合同的有效履行，以共同推动工程的顺利进行。

建设工程施工合同 篇二

建设工程施工合同是一种法律文件，用于规定建设工程的具体要求、工期、质量、报酬等内容，确保工程的顺利进行。本文将从合同的签订、履行和解除等方面，探讨建设工程施工合同的相关问题。

首先，建设工程施工合同的签订是一个重要的过程。双方应在充分了解工程的基本情况和要求的基础上，确定合同的内容和条款。合同中应明确规定工程的范围、质量要求、工期安排、付款方式等重要事项，并对双方的权利和义务进行明确规定。同时，双方还应就变更和解除合同等特殊情况进行约定，以避免合同执行过程中出现争议。

其次，建设工程施工合同的履行需要双方共同努力。承包商应按照合同的约定进行工程的施工和交付，确保工程的质量和进度。业主则应按时支付相应的款项，并对工程进行验收和保修。双方应互相配合，及时解决工程中的问题，并确保合同的有效履行。

最后，当工程发生变更或者需要解除合同时，双方应协商一致，并按照合同的约定进行处理。变更合同时，应明确变更的内容、时间和费用等，以确保变更的合理性和合法性。解除合同时，双方应按照合同约定的程序进行解除，并承担相应的违约责任。

总之，建设工程施工合同是工程建设过程中的重要文件，为双方提供了法律保障。双方在签订合同时应慎重考虑各项条款的内容，并确保合同的有效履行。同时，合同的解除或变更应按照合同的约定进行，以维护双方的合法权益。只有合同签订、履行和解除等各个环节都得到妥善处理，才能确保工程的顺利进行。

建设工程施工合同 篇三

　　发包人代表(甲方)： 承包人代表(乙方)：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

　　1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。

　　2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

　　3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

　　4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

　　5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

　　6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

　　7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

　　8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

　　8、总工程的费用为XX元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

　　双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

　　甲方：(签字)盖章 乙方：(签字)盖章

　　签订日期：X年X月X日

建设工程施工合同 篇四

　　合同编号：

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：

　　签约地点：

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积(工程形式)：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：1、开工：____年__月__日; 2、竣工：____年__月__日; 3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币 元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务;

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护;

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; 十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方： 承包方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

建设工程施工合同 篇五

　　甲方(委托人) 某某建筑公司

　　联系地址：

　　乙方(居间人)

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并

同意向甲方支付违约金壹百万元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的'关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的**%.

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付***元整;在正常施工的两个月内，应支付***;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按***%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担**差*等**费用)

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：

　　合同签订日：

　　甲方：(盖章) 　　乙方(盖章)

　　法定代表人或委托代理人：　　法定代表人或委托代理人：