染雾测绘合同示范文本2022推荐8篇 篇一
标题：测绘合同示范文本2022推荐8篇
随着社会的发展和科技的进步，测绘工作在各个领域扮演着重要的角色。而测绘合同作为测绘工作中不可或缺的一环，对于确保测绘项目的顺利进行以及各方利益的平衡起着重要作用。为了帮助各界人士更好地了解和掌握测绘合同的相关知识，以下将推荐8篇测绘合同示范文本，供大家参考借鉴。
1. 测绘合同范本一：《测绘工程服务合同》
该合同范本主要适用于测绘工程服务领域，包括测量、绘图等工作内容。合同内容详细明确，包括项目范围、费用支付方式、违约责任等，能够有效保障双方权益。
2. 测绘合同范本二：《测绘成果交付合同》
该合同范本适用于测绘成果交付环节，包括成果的形式、交付时间、质量标准等。合同内容简明扼要，能够明确双方责任，规范成果交付流程。
3. 测绘合同范本三：《测绘项目委托合同》
该合同范本适用于测绘项目委托环节，包括委托方、承接方的权责、委托事项、费用支付等。合同内容详细规范，涵盖了委托过程中的各个环节，能够确保双方的权益。
4. 测绘合同范本四：《测绘技术合作协议》
该合同范本适用于测绘技术合作领域，包括技术转让、技术支持等内容。合同内容详细明确，能够规范技术合作过程，确保双方的合作顺利进行。
5. 测绘合同范本五：《测绘服务合同》
该合同范本适用于测绘服务领域，包括测量、出图、数据处理等内容。合同内容简洁明了，能够确保服务过程的规范性和顺利进行。
6. 测绘合同范本六：《测绘工程监理合同》
该合同范本适用于测绘工程监理领域，包括监理内容、费用支付、监理报告等。合同内容详细规范，能够确保监理工作的有效进行。
7. 测绘合同范本七：《测绘设备租赁合同》
该合同范本适用于测绘设备租赁环节，包括租赁期限、费用支付、设备维护等。合同内容简明扼要，能够明确双方的权责，规范租赁过程。
8. 测绘合同范本八：《测绘服务补充合同》
该合同范本适用于测绘服务过程中的补充协议，包括服务范围的调整、费用变动等。合同内容灵活多样，能够根据实际情况进行调整。
以上推荐的8篇测绘合同示范文本，涵盖了测绘工作的各个环节和领域，能够为各界人士提供参考和借鉴，帮助他们更好地了解和运用测绘合同。在测绘工作中，合同的规范性和明确性至关重要，只有通过合同的约定，双方才能够明确各自的权责，确保测绘项目的顺利进行。因此，合同的签订和执行是测绘工作中不可或缺的一环，也是保障项目质量和双方权益的重要手段。
测绘合同示范文本2022推荐8篇 篇二
标题：测绘合同示范文本2022推荐8篇
随着测绘工作在社会各个领域的应用越来越广泛，测绘合同的重要性也日益凸显。一个完善的测绘合同能够确保各方的权益，规范测绘工作流程，提高工作效率。为了帮助各位测绘工作者更好地了解和运用测绘合同，以下将推荐8篇测绘合同示范文本，供大家参考借鉴。
1. 《测绘工程勘察设计合同》
该合同范本适用于测绘工程的勘察设计环节，包括测量方案设计、勘察设计报告编制等内容。合同内容详细，能够确保勘察设计工作的顺利进行。
2. 《测绘项目总承包合同》
该合同范本适用于测绘项目的总承包环节，包括项目管理、资源协调等内容。合同内容明确规范，能够确保项目的整体进展和质量。
3. 《测绘成果验收合同》
该合同范本适用于测绘成果的验收环节，包括验收标准、验收时间等内容。合同内容简明扼要，能够明确双方责任，确保成果的质量。
4. 《测绘技术咨询合同》
该合同范本适用于测绘技术咨询领域，包括技术咨询服务范围、费用支付方式等内容。合同内容详细明确，能够确保技术咨询工作的顺利进行。
5. 《测绘勘察合同》
该合同范本适用于测绘勘察领域，包括勘察范围、费用支付方式等内容。合同内容简洁明了，能够确保勘察工作的有效进行。
6. 《测绘设备采购合同》
该合同范本适用于测绘设备采购环节，包括设备规格、价格支付方式等内容。合同内容详细规范，能够确保设备采购的顺利进行。
7. 《测绘实习协议》
该合同范本适用于测绘实习环节，包括实习内容、实习期限等内容。合同内容灵活多样，能够根据实际情况进行调整。
8. 《测绘数据处理合同》
该合同范本适用于测绘数据处理领域，包括数据处理方法、费用支付方式等内容。合同内容简明扼要，能够明确双方权责，规范数据处理流程。
以上推荐的8篇测绘合同示范文本，涵盖了测绘工作的各个环节和领域，能够为各位测绘工作者提供参考和借鉴。通过合同的签订和执行，各方能够明确各自的权责，确保测绘项目的顺利进行。因此，合同的规范性和明确性对于测绘工作来说至关重要，希望以上示范文本能够对大家有所帮助，促进测绘工作的发展。
测绘合同示范文本2022推荐8篇 篇三
测绘合同示范文本2022 第一篇
合同编号：__________
定作人：_______________（以下简称甲方）
承揽人：_______________（以下简称乙方）
承揽人测绘资质等级：___________________
根据《xxx民法典》、《xxx测绘法》和有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方测绘____________事宜达成以下协议，以便共同遵守。
第一条 测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）
___________________________________________________________________________
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）
___________________________________________________________________________
第三条 执行技术标准
其他技术要求：______________________________________________________
第四条 测绘工程费
1.收费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。
2.收费项目及预算工程总价款：
第五条 甲方的义务
1.自合同签订之日起_______日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_______日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用履行本合同所产生的属甲方所有的测绘成果。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关材料之日起_______日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起________日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为履行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期
全部测绘成果应于_______年_______月_______日前交甲方验收。
第八条 测绘成果验收
乙方应当于工程完工之日起_______日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_______日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出具测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条 测绘成果的权属约定
___________________________________________________________________________
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币元。并预付工程预算总价款的％，计人民币元。
2.当乙方完成预算工程总量的％时，甲方向乙方支付预算工程价款的％，计人民币元。
3.乙方自工程完工之日起日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，作为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条 测绘成果交付
1.自测绘工程费全部结清之日起______日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果（见下表）。
2.乙方向甲方交付约定的测绘成果______份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_______元。
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的_________%，计人民币元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________%（_______元）向乙方偿付违约金。
2.乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工的，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（_______元/日）计算，同时工期顺延。
3.甲方未按要求支付乙方测绘工程费的，应按迟延天数和银行同期贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第2项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的_________%偿付违约金。
第十三条 乙方违约责任
1.合同签订后，如乙方擅自中途停工或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%，计人民币______元，并归还甲方已付的全部工程款。
2.乙方未能按合同约定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（非甲方提供的图纸资料原因所致）造成其他损害后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为______日，乙方应及时完成并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的_______%偿付违约金。
5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费_______%（人民币_______元）的违约金。
第十四条 其他约定事项
___________________________________________________________________________
第十五条 争议的解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请________仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十六条 合同生效
1.合同经双方当事人签字并盖章之日起生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完毕后，合同终止。
2.本合同一式________份。正本________份，双方各执________份；副本________份，双方各执________份。正副文本具有同等法律效力。
3.本合同及补充约定中未涉及的事项，均遵照xxx有关法律、法规和政策执行。
定作人（甲方）：___________________ 承揽人（乙方）：___________________
法定代表人：(签字）________________ 法定代表人：(签字）________________
住所地：___________________________ 住所地：___________________________
身份证号码：_______________________ 身份证号码：_______________________
住址：_____________________________ 住址：_____________________________
邮编：_____________________________ 邮编：_____________________________
电话：_____________________________ 电话：_____________________________
传真：_____________________________ 传真：_____________________________
开户银行：_________________________ 开户银行：_________________________
账号：_____________________________ 账号：_____________________________
委托代理人：（签字）_______________ 委托代理人：（签字）_______________
电子邮箱：_________________________ 电子邮箱：_________________________
签约日期：_________________________ 签约日期：_________________________
签约地点：_________________________ 签约地点：_________________________
测绘合同示范文本2022 第二篇
合同编号：_________________
甲方（定作人）：________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
职务：__________________________
委托代理人：____________________
身份证号码：____________________
通讯地址：______________________
XX编码：______________________
联系人：________________________
电话：__________________________
传真：__________________________
帐号：__________________________
电子信箱：______________________
乙方（承揽人）：________________
法定住址：______________________
法定代表人：____________________
职务：__________________________
委托代理人：____________________
身份证号码：____________________
通讯地址：______________________
XX编码：______________________
联系人：________________________
电话：__________________________
传真：__________________________
帐号：__________________________
电子信箱：______________________
根据《_____》、《xxx测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘目的：_________。
第二条 测绘范围
1、测区地点：_________
2、面积：_________
3、测区地理位置：_________
第三条 测绘内容
1、测绘项目：_________
2、工作量：_________
第四条 执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
序 号
标准名称
标准代号
标准等级
其他技术标准：_________。
第五条 测绘工程费
1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款：
序 号
项目名称
工作量
单价（元）
合计（元）
工程总价款：
3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4、_________。
第六条 结算方式
1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________％，人民币_________元。
2、当乙方完成预算工程总量的_________％时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________％，人民币_________元。
3、当乙方完成预算工程总量的_________％时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________％，人民币_________元。
4、乙方自工程完工之日起_________日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5、_________。
第七条 资料提供
1、自合同签订之日起_________日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。
（1）该项目_____设计图纸、电子图；
（2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；
（3）xxx门批准的项目坐落及房间号码编排表；
（4）建设工程规划许可证及附件；
（5）人防部门批准或备案的人防建设方案；
（6）测绘工作中需要的其他相关说明、文件。
2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
第八条 审定
甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。
第九条 进场
乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
第十条 条件提供
甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。
第十一条 进度确保
乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。
第十二条 测绘成果的使用
甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。
第十三条 转包
未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第十四条 测绘项目完成工期
序 号
测绘项目
完成时间
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第十五条 验收与争议
乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第十六条 权利约定
对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_________。
第十七条 成果交付
自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。
成果名称
乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。
第十八条 甲方违约责任
1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30％，人民币_________元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________％（_________元）向乙方偿付违约金。
2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（_________元／日）计算，同时工期顺延。
3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。
5、_________。
第十九条 乙方违约责任
1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________％，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。
2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。
5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30％（人民币_________元）的违约金。
6、_________。
第二十条 声明及保证
甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十一条 保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十二条 通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十三条 合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十四条 争议的处理
1、本合同受xxx法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交______________委员会_____；
（2）依法向人民法院起诉。
第二十五条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、_____、_____，政府行为或法律规定等。
第二十六条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条 合同的效力
1、本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
法定代表人（签字）：______________ 法定代表人（签字）：______________
委托代理人（签字）：______________ 委托代理人（签字）：______________
签订地点：________________________ 签订地点：________________________
_____年____月____日 _________年____月____日
测绘合同示范文本2022 第三篇
房产测绘合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司（以下简称乙方）
为明确甲、乙方的权利和义务，根据《xxx合同法》 的有关规定，甲、乙双方经过平等协商，就乙方接受甲方委托，对甲方需要测绘的房产进行测绘事项，订立本合同，双方必须共同遵守。
一、乙方对甲方位于的房屋进行测绘并计算房屋建筑面积。
二、乙方测绘房屋应按《房产测量规范》（GB/—2000）的规定进行测绘、计算。
三、乙方应在日内完成所委托的测绘工作，交由甲方用于房屋权属登记。
四、测绘费甲方以人民币元/㎡支付给乙方，款项待测绘成果交由甲方后，三日内一次性付清给乙方，乙方应开具等额的正式发票给甲方。现预付测绘费元，大写元整。
五、成套房屋建筑面积的计算中，共有共用面积的计算，甲、乙双方应遵循《房产测量规范》中关于共有共用面积的处理原则。
六、甲方应提供真实的房屋权属状况，房屋总平面布置图、房屋平面图、房屋产权分割协议书。乙方对测绘成果承担相应责任，如因甲方隐瞒，没向乙方提供真实情况的，导致乙方测绘成果有误，1
应由甲方承担责任。
七、违约责任：甲方中途违约，甲方不得向乙方索还定金，乙方中途
违约，乙方应在违约之日起十五日内将定金退还给甲方，另付给
甲方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期将测绘成果交由甲
方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用，每逾期一日由违约
一方向对方付给产品费用总额 5%的滞纳金。
八、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决，协
商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
九、本合同自双方签字盖章后生效。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：（签章）
法定代表人：
委托代理人:
年月日
乙方：大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司（签章）法定代表人：
委托代理人：
年月日
测绘合同示范文本2022 第四篇
委托方（甲方）： 合同编号：
承揽方（乙方）： 签订地点：
根据《xxx民法典》、《xxx测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）：
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：
第三条 执行技术标准：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序 号 ｜ 标准名称 ｜ 标准代号 ｜ 标准等级 ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其它技术要求：
第四条 测绘工程费：
1.取费依据：
2.取费项目及工程总价款：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序 ｜ ｜ ｜ 单 价 ｜ 合 计 ｜
｜ 号 ｜ 项 目 名 称 ｜ 工作量 ｜ （元） ｜ （元） ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜工程总价款： ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
第五条 甲方的义务
1.自本合同签订之日起＿＿日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起＿＿日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于＿＿日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起＿＿日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ 号 ｜ 测 绘 项 目 ｜ 完成时间 ｜ 备 注 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
全部成果应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起＿＿日内完成验收。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起＿＿日内甲方向乙方支付定金人民币＿＿元。
2.＿＿＿年＿＿月＿＿日前甲方向乙方支付工程价款人民币＿＿元。
3.＿＿＿年＿＿月＿＿日前再向乙方支付工程价款人民币＿＿元。
4.自测绘成果验收合格之日起＿＿日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。
第十一条
1.自测绘工程费全部结清之日起＿＿日内，乙方向甲方交付成果（见下表）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 序号 ｜ 成 果 名 称 ｜ 规 格 ｜ 数 量 ｜ 时 间 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50％以内时，甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方违约责任
1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1％计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资
料原因产生的责任由甲方自己负责）。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定：
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向＿＿仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。
2.本合同一式＿＿份，甲、乙方各执＿＿份。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜单位地址： ｜ ｜单位地址： ｜
｜ ｜－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－｜
｜委｜邮政编码： ｜承｜邮政编码： ｜
｜ ｜－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－｜
｜托｜电 话： ｜揽｜电 话： ｜
｜ ｜－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－｜
｜方｜开户银行： ｜方｜开户银行： ｜
｜ ｜－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－｜
｜ ｜银行帐号： ｜ ｜银行帐号： ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
委托方单位名称（盖章） 承揽方单位名称（盖章）
法定代表人 法定代表人
或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：
合同订立时间： 年 月 日
测绘合同示范文本2022 第五篇
合同编号：_________
甲方（定作人）：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
乙方（承揽人）：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
职务：_________
委托代理人：_________
身份证号码：_________
通讯地址：_________
邮政编码：_________
联系人：_________
电话：_________
传真：_________
帐号：_________
电子信箱：_________
乙方测绘资质等级：_________
乙方测绘资质证书号码：_________
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘目的：_________。
第二条 测绘范围
1、测区地点：_________
2、面积：_________
3、测区地理位置：_________
第三条 测绘内容
1、测绘项目：_________
2、工作量：_________
第四条 执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序 号 │ 标准名称 │ 标准代号 │ 标准等级 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其他技术标准：_________。
第五条 测绘工程费
1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款：
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序号 │ 项目名称 │ 工作量 │ 单价（元） │ 合计（元） │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│ 工程总价款： │
└──────────────────────────────────┘
3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4、_________。
第六条 结算方式
1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________％，人民币_________元。
2、当乙方完成预算工程总量的_________％时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________％，人民币_________元。
3、当乙方完成预算工程总量的_________％时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________％，人民币_________元。
4、乙方自工程完工之日起_________日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5、_________。
第七条 资料提供
1、自合同签订之日起_________日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。
（1）该项目全套设计图纸、电子图；
（2）符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图；
（3）xxx门批准的项目坐落及房间号码编排表；
（4）建设工程规划许可证及附件；
（5）人防部门批准或备案的人防建设方案；
（6）测绘工作中需要的其他相关说明、文件。
2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
第八条 审定
甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。
第九条 进场
乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
第十条 条件提供
甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。
第十一条 进度确保
乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。
第十二条 测绘成果的使用
甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。
第十三条 转包
未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第十四条 测绘项目完成工期
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ 序号 │ 测绘项目 │ 完成时间 │ 备注 │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第十五条 验收与争议
乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第十六条 权利约定
对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_________。
第十七条 成果交付
自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│ 序号 │ 成果名称 │ 规格 │ 数量 │ 备注 │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└───┴───────┴──────┴───────┴───────┘
乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。
第十八条 甲方违约责任
1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30％，人民币_________元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________％（_________元）向乙方偿付违约金。
2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（_________元／日）计算，同时工期顺延。
3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。
5、_________。
第十九条 乙方违约责任
1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________％，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。
2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。
5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30％（人民币_________元）的违约金。
6、_________。
第二十条 声明及保证
甲方：
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十一条 保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程当中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十二条 通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十三条 合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十四条 争议的处理
1、本合同受xxx法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程当中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第二十五条 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十六条 合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条 补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条 合同的效力
1、本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
测绘合同示范文本2022 第六篇
工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿
承揽人（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿
承揽人测绘资质等级：＿＿＿＿＿＿ 签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿
根据《xxx民法典》、《xxx测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三条 执行技术标准：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 标准 ｜
｜ 序号 ｜ 标 准 名 称 ｜ 标准代号 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ 等级 ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
其他技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第四条 测绘工程费：
1.取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ ｜ ｜ 单价 ｜ 合计 ｜ ｜
｜ 序号 ｜ 项 目 名 称 ｜ 工作量 ｜ ｜ ｜ 备注 ｜
｜ ｜ ｜ ｜（元） ｜（元） ｜ ｜
｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
测绘合同示范文本2022 第七篇
工程名称：
合同编号：
国家xxx
国家工商行政管理总局
年 月
委托方(甲方)： 合同编号：
承揽方(乙方)： 南宁市有限公司 签订地点：
承揽人测绘资质等级： 乙级 签订时间： 年 月 日
根据《xxx民法典》、《xxx测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)：
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等)：
第三条 执行技术标准：
序号标准名称标准代号标准等级
1《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ 73-97国标
2《工程测量规范》GB 50026-93国标
3《城市测量规范》CJJ 8-99国标
4《测绘产品质量评定标准》CH 1003-95行标
5《全球定位系统(GPS)测量规范》CH/T 18314-20__国标
第四条 测绘工程费：
1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款：
序号项 目 名 称工作量单价(元)合计(元)备注
预算工程总价款：
3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条 甲方的义务
1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。
2、自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。
3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4、甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。
5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条 乙方的义务
1、自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。
3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期
序号测 绘 项 目完成时间备注
全部测绘成果应于 年 月 日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：本项目全部测绘资料、成果成图的所有权、使用权和著作权均归属委托方所有。
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元。并预付工程预算总价款的 %，人民币 元。
2、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。
3、当乙方完成预算工程总量的 %时，甲方向乙方支付预算工程价款的 %，人民币 元。
4、乙方自工程完工之日起 日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条
1、自测绘工程费全部结清之日起 日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。
序号成果名称规格数量备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费 元。
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向偿付乙方预算工程费的30%，人民币 元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的 %( 元)向乙方偿付违约金。
2.乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值( 元/日)计算，同时工期顺延。
3.甲方未按要求支付乙方工程费，应按/顷延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
第十三条 乙方违约责任
1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的 %，人民币 元，并归还甲方预付的全部工程款。
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的 %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为 天，到 年 月 日完成，并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币 元)的违约金。
第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其他约定：无。
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。
2.本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。
委托方名称(盖章)： 承揽人名称(盖章)：南宁市田润测绘有限公司
委托方住所： 承揽人住所：
邮政编码： 邮政编码：
联系人： 联系人：
电话： 电话：
传真： 传真：
E-Mail： E-Mail：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
(委托代理人) (委托代理人)
测绘合同示范文本2022 第八篇
合同编号：
合同名称：
测绘地点：
委托方（甲方）：
受托方（乙方）： 签订日期：
国家xxx
国家工商行政管理局制定
委托方（甲方）：
受托方（乙方）：九台市土地勘查测绘有限公司
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规规定，结合本测绘具体情况，经双方协商签订本合同。
第一条：测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）。
第二条：测绘内容（测绘的项目及达到的标准）。
第三条：测绘的收费依据和测绘费总价款。
根据国家xxx颁发的国测财字[20xx]3号文件精神核定项目费用额，委托方应向受托方支付测绘总价款人民币 元。
第四条：双方的权利和义务。
１. 甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。
２. 乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘测任务，如不能及时完成，甲方所造成的损失，由乙方负
责，并继续完成勘测工作。
3. 甲方应在乙方提交完图件等资料成果后，支付全部勘查测绘费用，如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的，甲方需支付乙方合同总额5%的滞纳金。
第五条：本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，甲乙双方可向人民法院起诉。
第六条：本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
委托方（甲方）名称： 受托方（乙方）名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人： 法定代表人：
