消防施工合同范本 篇一
第一篇内容
消防施工合同范本是指在进行消防工程施工时所使用的标准合同文本,旨在规范双方的权益和责任,并确保工程的顺利进行。以下是一份消防施工合同范本的示例:
合同编号:【合同编号】
甲方:【甲方名称】
乙方:【乙方名称】
一、合同目的
本合同的目的是为了明确甲方与乙方在消防工程施工过程中的权利和义务,保证消防工程按照相关法律法规和标准进行,并达到预期的效果。
二、合同内容
1. 工程名称:【工程名称】
2. 工程地点:【工程地点】
3. 工程范围:【工程范围】
4. 工程进度安排:【工程进度安排】
5. 工程报价:【工程报价】
6. 施工期限:【施工期限】
7. 付款方式:【付款方式】
8. 保修期:【保修期】
9. 违约责任:【违约责任】
三、合同履行
1. 甲方应提供相应的工程设计文件和施工许可证等必要的文件材料。
2. 乙方应按照甲方的要求进行施工,并确保施工质量符合相关法律法规和标准。
3. 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程款项。
4. 双方应保持良好的沟通,并及时解决工程中出现的问题。
四、合同变更
1. 在工程施工过程中,如有需要进行变更,双方应书面协商并签订变更协议。
2. 变更后的工程范围、工程报价、工程进度等应在变更协议中明确。
五、违约责任
1. 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同,双方应及时协商解决,并互不承担违约责任。
六、争议解决
双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同终止
1. 合同终止的条件包括工程完工、解除合同、终止合同等。
2. 合同终止后,双方应按照约定进行工程交接,并结算尚未支付的款项。
以上是一份消防施工合同范本的简要内容,具体合同内容可根据实际情况进行调整和完善。在签订合同时,双方应仔细阅读并理解各项条款,确保合同的有效性和合法性。同时,建议在签订合同前咨询专业律师的意见,以确保合同的合规性和可执行性。
消防施工合同范本 篇二
第二篇内容
消防施工合同范本是用于规范消防工程施工过程中双方权益和责任的一种标准合同文本。以下是一个消防施工合同范本的示例:
合同编号:【合同编号】
甲方:【甲方名称】
乙方:【乙方名称】
一、合同目的
本合同的目的是为了保证消防工程施工按照相关法律法规和标准进行,并达到预期的效果,明确双方的权利和义务。
二、合同内容
1. 工程名称:【工程名称】
2. 工程地点:【工程地点】
3. 工程范围:【工程范围】
4. 工程进度安排:【工程进度安排】
5. 工程报价:【工程报价】
6. 施工期限:【施工期限】
7. 付款方式:【付款方式】
8. 保修期:【保修期】
9. 违约责任:【违约责任】
三、合同履行
1. 甲方应提供工程设计文件和施工许可证等必要的文件材料。
2. 乙方应按照甲方的要求进行施工,并确保施工质量符合相关法律法规和标准。
3. 甲方应按照约定的付款方式及时支付工程款项。
4. 双方应保持良好的沟通,并及时解决工程中出现的问题。
四、合同变更
1. 在工程施工过程中,如有需要进行变更,双方应书面协商并签订变更协议。
2. 变更后的工程范围、工程报价、工程进度等应在变更协议中明确。
五、违约责任
1. 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同,双方应及时协商解决,并互不承担违约责任。
六、争议解决
双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同终止
1. 合同终止的条件包括工程完工、解除合同、终止合同等。
2. 合同终止后,双方应按照约定进行工程交接,并结算尚未支付的款项。
以上是一份消防施工合同范本的简要内容,具体合同内容可根据实际情况进行调整和完善。在签订合同时,双方应仔细阅读并理解各项条款,确保合同的有效性和合法性。同时,建议在签订合同前咨询专业律师的意见,以确保合同的合规性和可执行性。
消防施工合同范本 篇三
甲方:
乙方:
为加强现场施工(以下简称“现场施工”)的消防安全管理,保障现场施工顺利进行,依据相关法律、法规及有关管理文件规定,特制定本安全协议书。甲乙双方应共同遵守并履行相应权利与义务。
一、总则
1、甲方负责施工现场的统一管理,监督检查乙方的现场施工。
2、乙方应熟悉并能自觉遵守国家和当地政府有关各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
3、乙方必须建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。现场施工中使用的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效,切实保障现场施工工作人员的安全与健康。
4、施工现场必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。
5、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照现场施工要求组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证现场施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。
6、现场施工所用机械应当按照事先双方商定的位置和线路设置,未经甲方许可不得任意侵占其它场地。现场施工所用机械及工具进场必须经过安全检查,经检查合格的方能使用。现场施工所用机械的操作人员必须依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。
7、甲方应该在乙方进场之前保证施工现场适于乙方进行现场施工。乙方在现场施工时,应当设置明显的维保标志,进行适当的区域隔离;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。
8、施工现场发生的安全生产事故的`报告,应参照xxx493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》和当地生产安全事故报告和调查处理的相关规定。
二、甲方权利与义务
1、协助乙方了解甲方有关安全的制度及规定。
2、如果乙方施工人员不遵守、执行国家和地方政府、行业主管部门发布的法律、法规、规范、标准及各项规定而又没有适当理由的情况,甲方有权要求该施工人员立即离开。如果乙方发生生产安全事故,甲方有权立即终止与乙方的相关合作,今后不得由乙方承揽任何现场施工工作。
3、甲方有权进入施工现场,对施工许可证、施工项目和施工人员身份进行检查。检查时如发现有影响消防安全或与施工审批内容不符的行为,甲方有权要求乙方立即整改、停止工作或收取违约金(事先有这些此收取违约金的细则)。
三、乙方权利与义务
1、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按协议有关条款加强自身管理。
2、乙方在现场施工过程当中损坏物品的,由乙方照价赔偿或修复;如造成甲方其它损失的,乙方亦应予以赔偿。
3、乙方必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度,确保安全方案和措施得到实施;必须严格执行检查整改制度。乙方进场前,必须对所有施工人员进行安全教育;教育记录的复印件交甲方留档。
4、乙方必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保现场施工场所的安全,不得存在危及现场施工人员安全和健康的危险情况,并保证施工现场所有人员或附近人员免遭现场施工可能发生的一切危险。乙方需要动火作业和临时用电,必须按照甲方的规定提前申请,经批准方可进行。
5、乙方应确保自带的各类现场施工的机械设备机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
6、乙方必须教育和约束自己的人员严格遵守施工现场安全管理规定。
7、乙方必须具备从事相关现场施工工作的有效专业资质证书,并应安排具备各相关工种上岗证和特种操作证的员工进行现场施工。
8、乙方确保所有乙方施工人员都参加了工伤保险。
四、生产安全事故处理
1、乙方如果发生生产安全事故,必须立即组织事故抢救,妥善保护事故现场以及相关证据,不得破坏事故现场、毁灭相关证据;乙方负责人必须在政府规定的时限内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自破坏事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担。甲方应配合进行事故抢救,并提供一切便利条件。
2、乙方要积极配合甲方和政府主管部门对事故的调查和现场勘查。
3、乙方必须承担因为自身原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。
4、乙方如果发生生产安全事故,甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。伤亡人员为乙方人员的,乙方应该直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,并确保不影响甲方的正常经营活动。如因善后工作不妥引起甲方经营受损,乙方应向甲方赔偿一切损失。
五、附则
1、因履行本协议产生的及与本协议有关的争议,双方应协商解决,协商不成的双方同意向维保工作所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本协议一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3、本协议甲、乙双方加盖各自公司公章后立即生效。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
消防施工合同范本 篇四
发包:_______(以下简称甲方)
承包:(以下简称乙方)
按照《xxx合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关条款,结合重庆市的有关规定和本工程的具体情况,经双方友好协商一致,达成如下条款:
一、工程概况:
(一)工程名称:___ _____________
(二)工程地点:___ ___________________
(三)工程规模:________________________________________________
(四)投资批准文号:____________________
(六)承包范围:楼内火灾自动报警及联动系统、室内消火栓系统、喷淋系统。
二、工期:本工程开工自2012年5月10日开工,至2013年1 月30日,共计 260 天(9个月)。其余工程项目随总体建筑工期进度施工,工期另定。
三、工程及相关产品质量
乙方提供的工程所需设备和工程质量满足消防验收标准,如因乙方所提供的有关设备影响工期和验收延期的,给甲方造成的损失由乙方承担全部责任。
四、工程合同价格及承包形式:
1、承包方式:包工包料。
2、合同价格:工程价款总额:材料费总额+(材料费总额-42%)以现场安装实际量为依据。
(1)材料费:所购材料由乙方提供,材料单价和数量由甲方签字确认。
(2)人工费、机械费、管理费、运输费、利润等一切费用,在材料费的基础上增加42%计算,不另行计费。
3、本工程甲方要求乙方开具材料购买全额国税发票,有关公司开具地税发票由乙方编制人工工资表。
五、图纸
开工前七天甲方向乙方提供施工图纸一份。
六、工地代表
1、甲方建设单位代表:
姓名: 职务:项目经理
2、乙方驻工地代表
姓名 职务:项目负责人
如需易人,需提前七天通知对方。
七、甲方工作
1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
2、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。
3、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
4、提供具备施工条件的施工场地。
5、乙方约定甲方应做的其他工作:、
八、乙方工作
1、在合同签订后3日内向甲方交付保证金人民币200、000、00元,作为对本合同义务的保证金,按工程安装进度完成量(每栋3万元)无息退还乙方。
2、向甲方代表提供工程进度,如发生工伤事故,及时向甲方代表和有关部门报告,工伤事故5000元以下由乙方负责,5000以上由甲方负责。
3、按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
4、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
5、如无不可抗拒原因,乙方应按合同规定的时间完成工程。
6、乙方负责对已完成工程的成品保护工作,期间如发生损坏,应及时修复,属产品质量问题的费用由乙方承担,如甲方原因造成的损坏均由甲方承担。
7、工程结束后由,由甲方办理消防验收的全部资料,向消防主管部门申请验收,取得消防验收合格意见书。乙方配合和协助,验收费用由甲方承担。
8、甲方约定乙方应做的其他工作:
九、施工组织
1、开工及延期开工
乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按合同约定的开工时间开始施工。甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。
2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延
a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;
b)工程量改变和设计变更;
c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;
d)不可抗拒力;
e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;
f)双方约定工期顺延的其他情况:
3、施工暂停责任
a)因他方施工进度缓慢即非乙方原因,甲方代表要求乙方停工,甲方应在停工报告上签字并顺延工期,赔偿乙方的停工损失费用。
b)停工责任在乙方的,由乙方自行承担,赔偿甲方的停工损失费用。
c)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。
d)乙方应以合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇不可抗拒的特殊情况外,均由双方另议。
十、工程质量与验收
1、工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的.评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担返工材料费用和人工安装费用等一切违约费用开支。
2、双方对工程质量有争议,由双方认可的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。
4、甲方代表的检查检验不可影响施工的正常进行。如影响施工的正常进度,因此给乙方带来的损失由甲方承担,并相应顺延工期。
5、隐蔽工程和中间验收
根据国家、市有关规定执行。
6、无论甲方代表是否进行过验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。
7、乙方采购的设备材料要保证质量,须附有合格证及检验报告,进场时双方验收,无合格证的不准进场,有合格证的材料,如甲方有异议,应进行复验,费用由甲方承担。如与合格证与检验报告不符的,由乙方承担。
8、甲方应在乙方工程结束,调试合格的24小时内签字,甲方协力办理消防验收手续。
十一、工程款依据及调整
1、确定工程造价的依据:材料费(含辅材)以双方签字确认的材料价款清单为依据,运输费,人工费、机械费、管理费、利润等一切费用按材料价款总额的42%计算,材料费+材料费的42%为工程造价总额,不另计算其他任何费用。材料附表为工程造价的依据,如果材料用量出现增加和减少情况,按双方现在确立的计算方式计算。
2、因工程设计变更所产生的工程费用,应作为工程款的一部分,变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
十二、竣工与保养
1、工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定。
2、乙方应在工程具备验收条件七个工作日内,向甲方提供竣工验收报告和相关资料,甲方应在收到乙方提供的资料七个工作日内组织验收并提出修改意见,如甲方在约定的日期内不组织验收,或是验收后三个工作日内不提出修改意见均视为竣工验收报告甲方已经认可。
3、竣工结算
工程竣工后,乙方编制竣工结算报告,并在十个有效工作日内将结算报告提交甲方审查,甲方应在二十个有效工作日内予以审批,并由双方签章,经消防部门竣工验收后,甲方拨付工程结算款给乙方。
4、保养
1、工程竣工后,乙方保修一年,期间如属配件质量问题,乙方负责更换,如属不正当操作及其他人为原因造成的损坏,费用由甲方承担,保修期满后支付乙方。 2、保修期满后,有关保修条款终止。
十三、工程款付款方式及结算:
甲方按照下列方式支付工程价款给乙方:
1、合同签订材料进场后十日内预付合同总价的30%。
2、工程完工后十日内付合同总造价的30%。
3、工程全部(年前完工)安装完成三十日内付合同总造价的20%。
4、工程通过甲方和有关部门初检验收合格后,甲方在6个月内支付合同总价的15%。余款5%作为质保金,保修期满后30日内支付乙方。
5、工程通过甲方验收后满壹年,保修期满后合同终止。
6、工程进程中,按甲方要求增加的本合同约定外的工程项目追加款,甲方应在下达书面通知的十个有效工作日内支付给乙方相应的工程款。
十四、争议解决
本合同执行中,如发生争议,双方应尽力协商解决,如协商不成,任何一方都可向有管辖权的仲裁机构,进行仲裁或向法院提起申诉。
十五、其他
1、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。
2、本合同一式二份,由甲乙双方各执一份,具有法律同等效力。
3、本合同未尽事宜之处,双方另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防施工合同范本 篇五
发包单位:_____________(以下简称甲方)
承包单位:_____________(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《xxx合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。
第一条总则
1.工程名称:_____________
2.工程地点:_____________
3.工程施工范围及内容:_____________
4.工程造价:_____________
本合同规定乙方以包工包料方式承包。
第二条施工期限及停工
1.本合同全部工程项目于20xx年9月14日开工,于20xx年12月31日竣工。
2.在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。
3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;
4.因甲方工程计划调整需停工者;
5.因材料采购困难被迫停工者。
第三条工程占地及物资供应
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。
2.水泥由乙方在县内采购合格产品。
3.爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。
第四条工程质量要求及设计变更
1.乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。
2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。
3.建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。
4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。
5.砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。
6.允许偏差
7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。
8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。
第五条工程的支付
1.工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。
2.乙方不得拖欠民工工资。
第六条工程竣工验收、结算和保修
1.工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。
2.工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。
第七条工伤事故
乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。
第八条违约责任
1.工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。
2.按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。
第九条合同份数及有效期
1.本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。
2.本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十条附则
1.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
2.本合同所有附件,与本合同具有同等效力。
发包单位(甲方):(签章)_____________
法人委托代表:(签名)_____________
工程项目负责人:(签名)_____________
承包单位(乙方):(盖公章)_____________
法人委托代表:(签名)_____________
工程项目负责人:(签名)_____________
_____________年_____________月_____________日订立
消防施工合同范本 篇六
建设(监理)方:xx有限公司 (以下简称甲方)
施工总承包方:xx有限公司 (以下简称乙方)
为确保xx施工改造及装饰工程的顺利完成,依据国家、北京市的有关规定,特签订本安全协议书。
1、贯彻消防“谁主管,谁负责”的工作原则,乙方须认真执行北京市消防条例和国家关于北京市建设工程施工现场消防安全管理规定(第84号令XX年)第四条规定:“施工现场的消防安全由施工单位负责”。甲、乙双方应共同督促施工单位做好消防安全工作。乙方要组建安全领导小组,全面负责施工现场的安全工作。
2、乙方在本协议签订三日内,必须向当地公安消防机构申报,经公安消防机构核发施工现场消防安全许可证后,方可继续进行施工。
3、乙方须在三日内到北京市消防局领取并如实填写《北京市建筑工程施工现场消防安全审批表》、《北京市建筑工程现场消防安全审核备案表》,并将施工组织设计、施工现场防火安全措施和消防保卫方案及现场治安措施方案一并报市公安消防监督机构审批。
4、乙方对进驻施工现场人员须进行严格审查,并负全部责任,做好对施工人员的法律、法规、及消防安全教育,严格遵守甲方及长城饭店的各项安全规定。
5、乙方与各分包及班组应签订安全协议书,专业施工队应与每个进场的工人签订安全协议。施工现场实行逐级防火责任制。乙方应组成现场安全保卫组,制定施工现场各项安全制度和措施并张贴在施工现场,负责施工现场安全管理。甲方负责施工现场防火安全的监督检查。
6、施工单位每天收工后,乙方须留有一定的保安人员,负责施工现场的消防安全,因乙方安全检查员不到位,经甲方查出,将对乙方进行人民币100元罚款。
7、施工现场由乙方负责配备abc干粉灭火器及其它消防器材设施,乙方防火负责人对施工人员进行消防知识和器材使用的培训。长城饭店保卫部可协助,做到未经安全培训的人员不得上岗,违者甲方将对乙方负责人处以人民币100元罚款。
8、施工前,乙方应对进场施工人员办理施工出入证,施工人员佩带后,方可进入施工现场,尤其对特殊工种应严格把关。
9、施工单位使用的电气焊设备须甲方及长城饭店专业人员检查认可后,方可投入使用。
10、施工期间严格管理明火作业。动火前,由长城饭店现场消防管理人员办理“动火证”,长城饭店消防专职人员和乙方保安人员到现场查看后,方可动用明火。动火人必须先清理现场可燃物和易燃物并持有特殊工种操作证,设看火人,配备必要的灭火器、水桶。严禁非焊工操作。违者甲方或长城饭店保卫部将根据实际情况对乙方进行罚款或其它处理。
11、施工中必须使用的易燃、易爆物品,要设专人负责,建立领用制度,妥为保管,严禁乱扔、乱放,本着当日用多少,取多少的.原则,严禁在作业场所分装、调料、储存及交叉作业。
12、施工单位的工程用料,须建立严格的管理制度,物料进出饭店要有严格手续,主动接受保安人员的查验,施工现场所用材料、工具等,由乙方自行组织力量进行看管,如有丢失甲方不负任何责任。
13、甲方认为施工现场存在重大隐患,有权责令停工整改,停工期间所造成损失及工程进度滞后,由乙方自己负责和承担。