染雾装修监理合同范本 篇一
装修监理合同
甲方：（委托方）
地址：
电话：
身份证号码：
乙方：（监理方）
地址：
电话：
身份证号码：
鉴于甲方拟对其位于（地址）的房屋进行装修，为保证装修工程的质量和进度，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：
第一条：监理范围
1.1 乙方接受甲方的委托，负责对装修工程的整个过程进行监理。
1.2 监理范围包括但不限于施工过程、材料采购、工艺质量、安全环保等方面。
第二条：监理义务
2.1 乙方应对装修工程进行全程监理，确保施工质量和进度符合国家相关规定和甲方的要求。
2.2 乙方应及时向甲方提供装修工程进展情况的报告，包括施工进度、质量检验结果等。
第三条：监理费用
3.1 甲方应按照双方约定的费用标准向乙方支付监理费用。
3.2 监理费用的支付方式为（一次性支付/分期支付），具体支付时间和方式双方另行约定。
第四条：违约责任
4.1 如甲方未按照约定支付监理费用，乙方有权中止监理工作，甲方应承担相应的违约责任。
4.2 如乙方未按照约定履行监理义务，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第五条：保密条款
5.1 甲乙双方对于在履行合同过程中了解到的商业秘密和个人隐私信息，应予保密。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得将监理合同转让给任何第三方。
第六条：争议解决
6.1 对于因本合同履行所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
6.2 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
第七条：其他事项
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至装修工程完工验收结束。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：
日期： 日期：
装修监理合同范本 篇二
装修监理合同
甲方：（委托方）
地址：
电话：
身份证号码：
乙方：（监理方）
地址：
电话：
身份证号码：
鉴于甲方拟对其位于（地址）的房屋进行装修，为保证装修工程的质量和进度，甲乙双方经友好协商，达成以下合同：
第一条：监理范围
1.1 乙方接受甲方的委托，负责对装修工程的整个过程进行监理。
1.2 监理范围包括但不限于施工过程、材料采购、工艺质量、安全环保等方面。
第二条：监理义务
2.1 乙方应对装修工程进行全程监理，确保施工质量和进度符合国家相关规定和甲方的要求。
2.2 乙方应及时向甲方提供装修工程进展情况的报告，包括施工进度、质量检验结果等。
第三条：监理费用
3.1 甲方应按照双方约定的费用标准向乙方支付监理费用。
3.2 监理费用的支付方式为（一次性支付/分期支付），具体支付时间和方式双方另行约定。
第四条：违约责任
4.1 如甲方未按照约定支付监理费用，乙方有权中止监理工作，甲方应承担相应的违约责任。
4.2 如乙方未按照约定履行监理义务，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
第五条：保密条款
5.1 甲乙双方对于在履行合同过程中了解到的商业秘密和个人隐私信息，应予保密。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得将监理合同转让给任何第三方。
第六条：争议解决
6.1 对于因本合同履行所发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
6.2 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
第七条：其他事项
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至装修工程完工验收结束。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）： 乙方（签字/盖章）：
日期： 日期：
装修监理合同范本 篇三
你好，下文可以帮助到你了解装修工程监理合同是怎样的。
委托方(以下简称甲方)：_____________
监理方(以下简称乙方):_______________
甲方委托乙方监理#装饰装修工程，双方经协商一致，同意签订以下合同：
一、服务内容、方式和要求
1、服务内容：_________________
①工程名称：_________________#公司承包装修工程
②公司地址：_________________
③工程数量：______________室内工程
④监理范围：_________________装饰装修图纸内全部。
⑤服务范围如下：_________________
(1)前期监理
审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。
(2)中期监理
根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证;
(3)后期监理
工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。
2、服务方式：_________________
①施工前期，乙方配合甲方完成监理审核工作.
②施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。
③施工后期，乙方进行工程结算审核，协助甲方签订工程质量保修合同。
3、服务承诺：_________________
①乙方在工程监理过程中，根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。
②乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。
③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控，确保工程质量达到预期目标。
二、委托方提供如下条件：_________________
为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。
三、授权范围
甲方在委托的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：_________________
1、对选用材料和施工质量的检验权。
2、施工工艺变更权，需经甲方同意。
3、对施工单位的处罚建议权。
4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。
5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。
6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程款项的管理权。
7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期(提前或超期的)签认权。
11、与协作单位组织协调的主持权。
四、合同期限：_________________
从签订合同之日起，即年______月_____日至______年______月_日止。
五、监理费用及支付方式：_________________
1、本次装修监理基本工资为___________元。[监理工期限三个月，如果工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上作为补偿]
2、提成支付方式：_________________
合同期间提成为工程款的%，分两次支付，第一次支付60%
签定合同后三天内支付给乙方;
工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款40%。
六、违约责任：_________________
1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。
2、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予承担。
3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应承担合同价款5‰的违约金。
七、争议和解决办法：_________________
1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的具体监理工作
行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。
2、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。
3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一致，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。
甲方单位(章)：_________________乙方(章)：_________________
委托代理人(签字)：_________________委托代理人(签字)：_________________
甲方地址：_________________乙方地址：_________________
装修监理合同范本 篇四
合同编号：___________
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方餐厅装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、总施工面积：____平方米
施工内容：地面地砖垫层、地面地砖黏贴、加建10根立柱、9根横梁、粉刷户外墙板、户内水泥板、护墙板、修建室内周边水泥板吊顶、室内中间户内墙板。
3、要求：线路安装10Ｍ2、5公分水管安装从厕所到厨房、
修建3米×4米×米、走廊扩建3米×米填方并打公分水泥地板并有1米高的实心护栏且粉刷、地面地砖垫层、地面地砖黏贴、加建10根立柱、9根横梁、粉刷户外墙板、户内水泥板、护墙板、修建室内周边水泥板吊顶、室内中间户内墙板、餐厅左面打一道米门并开一道米×米的方窗并用水泥粉光滑及米×米×米台瓷砖（60×60）贴好、厨房干格打通并用水泥粉光滑、灶台4米2孔回风灶用瓷砖（25×33）贴好（水龙头、池各1个）
4、工程承包方式：
甲方请乙方装修餐厅；乙方负责材料的购买及装修，甲方负责验收。
5、工程期限____天，开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
第二条 工程价款
本合同工程价款（大写）______________万元整，甲方先支付乙方启动资金____万元（________）整，余款等完工后上级拨款补足。乙方要给甲方该工程发票、乙方负责发票费。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：
（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份
（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份
第四条 发包人的义务
1、开工前____天为乙方入场施工创造条件；
2、提供施工期间的水源、电源；
3、负责协调施工队与邻里之间的关系；
4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
5、施工期间甲方仍需部分使用该场地的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
6、参与工程质量和施工进度的监督，负责监督材料进场，竣工验收。
第五条 承包人的义务
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
3、保护好原室内物品，保证室内上、下水管道的畅通；
4、保证施工线现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
5、精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
（1）所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割（不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐）和人工打磨（用砂纸磨薄切角边缘）。
（2）地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象；瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
（3）墙面括完ici后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
（4）工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。
第六条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第七条 工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
2、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条 工程验收和保修
1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全结束后，乙方组织甲
方进行竣工验收。
2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续，填写《餐厅装修工程移交单》。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月。验收合格签字后，填写工程保修单。
第九条 工程款支付方式
1、双方约定按以下方式支付工程款：
第一次：开工前三日支付____________万元；
第二次：工程进度过半支付__________万元；
第三次：双方验收合格支付__________万元；
工程进度过半是指：泥工和木工活结束。
2、工程验收合格后，乙方应向甲方提供工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方审核同意后，双方填写工程结算单并签字，甲方与乙方结清工程尾款。
3、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
第十条 违约责任
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；
2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；
4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
第十一条 合约争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_______种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十二条 其他规定
1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点；
2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午9点至12点；下午2点至7点。
第十三条 附则
1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式贰份，双方各执___份，均具有同等效力。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
________年____月____日
乙方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
________年____月____日
装修监理合同范本 篇五
发包方(简称甲方)：_________________________
承包方(简称乙方)：_________________________
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守.
一、工程概况
1、装饰施工地点：
2、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米.
3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》.
4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包).
5、工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，________工期________天.
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单.
2、工程款付款方式按下列方式支付：
第一次，对预算设计认可签订合同之日.支付10000元订金，
第二次付款时扣除
第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元
第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元
第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元
(5)工程保修期两年.工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算.
三、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单.本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续.如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担.甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿.
2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用.如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方.
3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用.如已使用，对工程造成的损失由乙方负责.如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方.
四、关于工程质量及验收的约定
1、本工程执行db086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、db313XXXX1999《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准.
2、本工程由________方设计施工方案.
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变.
4、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定.
5、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认.事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验.若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延.
6、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知____日内组织验收.如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期.
五、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生.如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底.并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项.做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作.
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底.按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可.未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线.
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金.
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金.
八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼.
九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守.
十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力.合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：电话：
乙方(签章)：电话：签订地点：
签订日期：________年____月____日
装修监理合同范本 篇六
业 主(甲方)：(乙方)：
业 主： (以下称“业主”) 监理单位：(以下简称“监理”)
依据《xxx经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：湖北银行黄石分行开发区支行装饰工程 2、工程内容：湖北银行黄石分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程
3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价
4、合同起止时间： 年 月 日至 年 月 日
第二条：公司委托代表
湖北中南工程建设监理公司黄石分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。
第三条：监理人员的资质要求
派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质(包括土建、装饰、水电等)
第四条：监理费及付款方式
1、本合同约定范围内按工程合同价的计算工程监理费。
2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95%，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。
第五条：监理的义务权力 1、监理的义务：
、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求;
、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料;
、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作;
、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益;
、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意;
、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。当业主和有关方发生争执时，监理根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，当其双方的争议由工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门等仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料;
、出具工程监理评估报告。
2、监理的权力：
、装饰工程中有关事项包括工程规模、设计标准和使用功能要求，向业主的建议权;
、工程设计中的技术问题，按照安全、实用、美观、经济的原则，向设计单位提出建议、并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应事先取得业主的同意;
、装饰工程有关的协作单位组织协调的主持权、重要协调事项应当事先向业主报告;
、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令;
、工程上使用的材料和施工质量的检验权，对于不符合设计要求及厂家质量标准的材料、设备，有权通知施工方停工整改、返工，施工方取得监理复工令后才能复工，发布停工、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向业主作出书面报告;
、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限的确认权。
第四条：业主的义务及权力
1、业主的义务
、业主应向监理提供项目文件及资料，并负责装饰工程的所有外部关系协调，为监理工作提供外部条件;
、业主应在约定的时间内就监理书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定;
、业主应当授权熟悉本工程情况的领导、常驻代表，负责与监理联系。更换常驻代表和领导，要提前通知监理;
、业主应当授予监理的监理范围和权利，及时通知已选定的设计方、施工方，并在与设计、施工方签订的合同中予以明确监理。
2、业主的权利
、业主有对工程规模、设计标准和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权;
、业主有权要求监理公司提交监理工作月度报告及监理公司业务范围的专项报告，并加盖公司合同章。
第五条：罚则约定
1、工程施工期内，监理方必须常驻工地，如有违反，甲方有权拒付监理费。
2、监理单位与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，将不合格的建设工程建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，造成损失的，承担连带赔偿责任。
2、业主应当履行监理单位合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理造成的经济损失。
3、未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
4、监理单位(派出监理人员)不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬，不得以任何理由向设计方、施工方或配套方索取钱财，监理人不得参与可能与合同规定与业主利益冲突的任何活动。
第六条：合同生效、变更与终止及解释权
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、合同须经双方协商一致后方能进行变更。
3、合同项下不发生任何业务或业主提出终止要求的情况下本协议终止。
4、本合同依据《合同法》、《湖北省室内装饰工程监理管理规定》、《建设工程监理规范》、《室内装饰工程质量规范》、《湖北省室内装饰施工监理规程》享有对本合同的解释权。
第七条：争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，也可向工商行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请仲裁。协商或调解不成立的，可向人民法院提起诉讼。
本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
业 主：(签章)
甲方代表：(签章)
监理单位：
乙方代表：(签章)
