染雾工程转让合同范本 篇一
工程转让合同
甲方：（出让方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（受让方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就工程转让事宜达成如下协议：
第一条 工程名称及位置
1.1 甲方同意将以下工程转让给乙方：
工程名称：
工程位置：
第二条 工程转让标的
2.1 工程转让标的包括但不限于以下内容：
（1）施工图纸、设计文件及相关技术资料；
（2）施工合同及其他与工程有关的合同文件；
（3）已经采购的材料、设备等；
（4）已经完成的工程进度及相关验收资料；
（5）工程所涉及的知识产权；
（6）其他与工程有关的权益。
2.2 乙方确认对工程转让标的已经了解，并接受其现状，不存在任何瑕疵和质量问题。
第三条 工程转让价款及支付方式
3.1 工程转让价款为人民币（大写）（￥）。
3.2 工程转让价款的支付方式：
（1）乙方应于本合同签订之日起五个工作日内支付工程转让价款的%作为订金，作为本合同成立的标志；
（2）剩余的工程转让价款应在工程转让完成后十个工作日内一次性支付给甲方。
第四条 工程转让手续
4.1 甲方应按照相关法律法规的规定，办理工程转让所需的手续，包括但不限于土地使用权转让手续、施工许可证转让手续等。
4.2 工程转让完成后，甲方应将工程转让标的的控制权交付给乙方，并向乙方提供相应的授权文件和权属证明。
第五条 违约责任
5.1 任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任。
5.2 一方违约给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条 争议解决
6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
第七条 其他约定
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自工程转让完成之日起至乙方支付完工程转让价款之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
甲方（出让方）： 乙方（受让方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
工程转让合同范本 篇二
工程转让合同
甲方：（出让方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（受让方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就工程转让事宜达成如下协议：
第一条 工程名称及位置
1.1 甲方同意将以下工程转让给乙方：
工程名称：
工程位置：
第二条 工程转让标的
2.1 工程转让标的包括但不限于以下内容：
（1）施工图纸、设计文件及相关技术资料；
（2）施工合同及其他与工程有关的合同文件；
（3）已经采购的材料、设备等；
（4）已经完成的工程进度及相关验收资料；
（5）工程所涉及的知识产权；
（6）其他与工程有关的权益。
2.2 乙方确认对工程转让标的已经了解，并接受其现状，不存在任何瑕疵和质量问题。
第三条 工程转让价款及支付方式
3.1 工程转让价款为人民币（大写）（￥）。
3.2 工程转让价款的支付方式：
（1）乙方应于本合同签订之日起五个工作日内支付工程转让价款的%作为订金，作为本合同成立的标志；
（2）剩余的工程转让价款应在工程转让完成后十个工作日内一次性支付给甲方。
第四条 工程转让手续
4.1 甲方应按照相关法律法规的规定，办理工程转让所需的手续，包括但不限于土地使用权转让手续、施工许可证转让手续等。
4.2 工程转让完成后，甲方应将工程转让标的的控制权交付给乙方，并向乙方提供相应的授权文件和权属证明。
第五条 违约责任
5.1 任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任。
5.2 一方违约给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条 争议解决
6.1 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本合同引起的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
第七条 其他约定
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自工程转让完成之日起至乙方支付完工程转让价款之日止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
甲方（出让方）： 乙方（受让方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
工程转让合同范本 篇三
甲方：
身份证号：
地址：
乙方：
身份证号：
地址：
鉴于：甲、乙双方于 年 月 日与××房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）签订《商品房买卖合同》（以下简称《合同》），甲乙双方共同向开发商购买“××市××区 苑 座102房产（以下简称102号房产）”；甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务；该102号房产已由乙方实际占有；双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商，就有关事宜达成如下协议。
一、转让标的
甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利（包括但不限于：转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权）转让给乙方，乙方愿受让该合同权利。
二、转让价款及支付方式
双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整（￥350,元整）。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户，视为已经支付：
户名： 账号： 开户行： 。
三、双方的承诺与保证
1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性，甲方对该合同权利具有完全的处分权。
2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。
3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内，根据乙方的要求，配合乙方到 公证处，在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字，并配合乙方申请公证。
4、自本协议生效之日起，102号房产所产生的孳息由乙方享有，其全部风险也由乙方承担；甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后，《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使，全部合同风险也由乙方承担。
5、乙方承诺，本协议生效后，乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。
四、有下列情形之一者，本协议终止：
1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务；
2、双方就解除本协议另行达成书面条款；
3、由于不可抗力导致本协议无法履行。
五、违约责任
本协议生效后，各方均应恪守，任何一方违约，应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。
六、争议解决及其他
1、因履行本协议而产生的争议，双方应协商解决；协商不能达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式三份，双方各执一份，甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。
3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效；本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。
甲方（签名）：
乙方（签名）：
年 月 日
工程转让合同范本 篇四
甲方（发包方）：________
乙方（原承包方）：________
丙方（拟承包方）：________
甲乙双方于________年________月________日订立承包协议书，约定由乙方承建社区建设项目，乙方指派、两人具体负责主体工程的现场施工管理。现工程进度已达，乙方按约定已向实际施工人、拨付工程款元。现实际施工人、作为丙方代表愿承建该项目，为此甲、乙、丙三方就社区项目建设相关事宜，达成如下协议，以资共同信守：
1、甲乙双方均同意由丙方承建社区建设项目工程，甲乙方解除原承包合同，乙方与实际施工人、解除双方协议；甲、丙方签订承包合同，由丙方承担项目建设责任和作为承包方的其他合同义务；
2、甲乙双方合同履行期间，丙方代表、即为工程实际施工人，工程购进材料、雇佣工人等具体事宜均由该二人负责，故甲乙丙三方均认可，甲丙方承包合同签订后，凡涉及该项目工程的工程质量、债权债务、维修管理、施工建设等均由丙方承担责任，项目建设期间（包括甲丙方合同签订前）发生的债务均由丙方承担；
3、该协议签订后，乙方与、的原承包协议书终止，、作为丙方公司代表、实际施工人继续承担项目建设的相关职责，向甲方负责；
4、关于项目建设特殊债务的处理：由乙方公司代表以个人名义设定担保的，、的债务（即该项目建设中的钢筋款项）元，由丙方负责偿还，甲方负有监督履行的义务；如因此给乙方或乙方代表造成不利后果，甲丙方承担违约责任，向乙方支付10万元违约金；
5、协议签订后，甲乙丙三方负有妥善处理工程交接及相关义务，如违反本协议给对方造成损失，应承担违约责任，违约金按本协议第4条的约定执行；
6、本协议为甲乙丙各方真实意思表示，受法律约束，不得反悔；
7、本协议自签字盖章之日起生效，甲乙丙各执一份。
甲方（签章）：________乙方（签章）：________丙方（签章）：________
委托代理人：________委托代理人：________委托代理人：________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
工程转让合同范本 篇五
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《xxx经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，甲方将______________工程的______________专项工程交由乙方施工，为了明确双方责任，保证该工程工期质量，经双方协商一致同意签订本协议，并严肃履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、专项工程内容：
四、专项工程范围：
五、承包方式：
六、工程造价：
七、工程质量：
八、工期：
开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。总_______日历天。
九、双方责任：
1、甲方责任：
(1)工程开工前，甲、乙双方严格审核该工程的设计图纸，以签字为准。
(2)提供合理的施工现场用地。
(3)对工程进度、质量、现场文明施工、安全生产进行监督检查，负责办理隐蔽工程验收，组织工程交工及验收。
(4)安排进度拨款工作，结合工地实际情况，及时协调解决施工中存在的问题。
2、乙方责任：
(1)专项工程的负责人必须严抓质量，始终把安全施工和工程质量放在首位，按图纸施工，按国家的有关规范要求施工，决不允许偷工减料。如乙方在施工中偷工减料给甲方造成损失，由乙方承担全部责任并限期整改，对工程造成质量隐患的，其后果一律由乙方负责。
(2)各工种务必遵守公司纪律，协调好本工种与其他工种之间的工作关系。
(3)在施工过程中乙方要强化安全
意识，严守操作规程，负责好本工程施工段的人员施工安全，如发生违规操作，所造成的一切后果甲方概不负责，其后果由乙方自己全部承担。进施工场地必须持证上岗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作业的系好安全带，严禁穿拖鞋高跟鞋上岗。如违反规定，发现一次罚款_______元，乙方自行承担相关责任。
(4)甲方对乙方配置的相关物品及机械设备等，乙方必须妥善保管好所有配置的物品，如有丢失或损坏，乙方照价赔偿。
(5)乙方在施工期间应对施工人员进行人身保险，保险费用由乙方自行承担并支付，并严格按照安全操作规程施工，在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残及财产损失、机械设备事故均不赔偿，乙方应对事故承担全部责任和一切经济损失
十、付款方式：
外墙脚手架搭设安装完毕后，付工程量的_______%，安全拆除外墙脚手架并清理完毕后支付剩余价款。
十一、违约责任：
甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
十二、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十三、协议生效条款：
(1)本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
(2)本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。
(3)本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十四、本协议未尽事宜，双方协商解决
甲方：
代表人：
工程转让合同范本 篇六
转让方（以下简称甲方）：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
单位注册地：_________
现单位办公地：_________
邮编：_________
受让方（以下简称乙方）：_________
法定代表人：_________
电话：_________
传真：_________
单位注册地：_________
现单位办公地：邮编：_________
转让业务承办机构：_________
根据《xxx矿产资源法》、《xxx合同法》和《xxx关于建立健全矿业权有形市场的通知》（国土资发[__]145号）等有关法律法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一章转让矿业权的基本情况
第一条转让采矿权许可证载明：
采矿权人：_________，许可证号：_________，矿山名称：_________，经济类型：_________，开采矿种：_________，开采方式：_________，生产规模：_________，矿区面积：_________km2，发证机关：__________________，有效期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第二条转让采矿权属所有，该矿权无权属争议，其中占股份_________%，占股份%，占股份__________________%，占股份_________%。
第三条转让采矿权位于，矿区坐标为：拐点号___________坐标y坐标
第四条转让采矿权的开发利用情况（由转让双方说明）：
其它。
第二章转让价格、支付方式及权益实现
第五条甲方将采矿权以方式于年月日在转让（整体出售、作价出资、合作、重组改制）给乙方，转让（整体出售、作价出资、合作、重组改制）成交金额为人民币大写万_________元整（小写：￥_________元）。（合作：甲方占_________%，乙方_________%；重组改制：甲方占_________%，乙方_________%；等等）
第六条乙方同意按照本条第款的规定向甲方支付上述采矿权转让成交金额。
1、本合同签订日起日内，一次性付清上述采矿权转让成交金额。
2、按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权转让成交价款：
其它。
甲方开户银行：_________。
甲方账户名称：_________。
甲方账号：_________。
第七条乙方按合同约定支付采矿权成交金额后，甲方应当按时提供规定的全部资料，并协助乙方办理相关手续。
第八条乙方（或股份发生变化后的企业）根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务：
1、矿山环境保护综合治理，乙方（或股份发生变化后的企业）继续履行缴纳保证金、治理等义务；
2、地质灾害治理方案，乙方（或股份发生变化后的企业）继续履行地质灾害治理等义务；
3、土地复垦方案，乙方（或股份发生变化后的企业）继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为万_________元，年已缴纳万_________元，剩余价款_________万元乙方（或股份发生变化后的'企业）继续按规定交纳：_________年缴纳_________万元，年缴纳_________万元，年缴纳_________万元。
5、其它法定履行义务转让后乙方（或股份发生变化后的企业）继续按规定履行。
第三章违约责任
第九条如果一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
第十条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿的计算方法）。
2、方违反本合同第条约定，应当（支付违约金或损失赔偿的计算方法）。
第四章适用法律及争议解决
第十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用xxx法律。
第十二条因履行本合同发生的争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第项规定的方式解决：
（一）向仲裁委员会申请仲裁；
（二）向人民法院起诉。
第五章附则
第十三条本合同未尽事宜，可由双方另行协商，达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立，与本合同具有同等法律效力。
第十四条本合同共页，一式份，具有同等法律效力，甲、乙方各执份，矿业权转让交易业务承办机构份。
甲方：（公章）_________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
代理人身份证号：_________
乙方：（公章）__________________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
代理人身份证号：_________
签订时间：_________年_________月_________日
