染雾涂料施工合同范本 篇一
涂料施工合同范本是指在涂料施工过程中，双方达成的合同协议范本。涂料施工合同是保证施工质量和双方利益的重要文件，合同内容应包括双方的基本信息、工程概况、工期、质量要求、支付方式等具体内容。以下是一份涂料施工合同范本，供参考：
涂料施工合同
合同编号：[填写合同编号]
甲方：[填写甲方名称]
乙方：[填写乙方名称]
一、工程概况
1. 工程名称：[填写工程名称]
2. 工程地址：[填写工程地址]
3. 工程规模：[填写工程规模]
二、施工内容
1. 涂料种类：[填写涂料种类]
2. 施工面积：[填写施工面积]
3. 施工工艺：[填写施工工艺]
三、质量要求
1. 施工质量符合国家标准和相关规定。
2. 施工过程中要注重环境保护，不得污染环境。
四、工期要求
1. 工期：[填写工期要求]
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时协商解决。
五、支付方式
1. 工程款项：[填写工程款项及支付方式]
2. 施工完工后，甲方应及时支付相应款项。
六、违约责任
1. 如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
2. 如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
七、争议解决
1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交所在地法院解决。
八、附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字日期： 签字日期：
涂料施工合同范本 篇二
涂料施工合同范本是为了规范涂料施工行为，保证双方利益和施工质量而编写的合同范本。以下是一份涂料施工合同范本的具体内容解释：
一、工程概况
工程概况部分是对工程的基本信息进行描述，包括工程名称、工程地址和工程规模等。这部分的目的是确保双方对工程的基本情况有清晰的了解。
二、施工内容
施工内容部分是对涂料施工的具体要求进行描述，包括涂料种类、施工面积和施工工艺等。这部分的目的是确保双方对施工的要求一致，并明确各自的责任和义务。
三、质量要求
质量要求部分是对施工质量的具体要求进行规定，包括符合国家标准和相关规定，注重环境保护等。这部分的目的是确保施工质量符合规定，并保护环境。
四、工期要求
工期要求部分是对工程的施工周期进行规定，包括具体的工期要求和如遇不可抗力因素的处理方式等。这部分的目的是确保工程能够按时完成，并对不可抗力因素进行合理处理。
五、支付方式
支付方式部分是对工程款项的支付方式进行规定，包括工程款项和支付的具体方式等。这部分的目的是确保双方对工程款项的支付有明确的约定，以避免纠纷。
六、违约责任
违约责任部分是对双方违约责任进行规定，包括未履行义务的后果和相应的违约责任等。这部分的目的是确保双方能够按合同履行义务，并对违约行为进行相应的处罚。
七、争议解决
争议解决部分是对合同履行中可能出现的争议进行规定，包括友好协商解决和法院解决等。这部分的目的是确保双方能够以和平方式解决争议，并维护自己的合法权益。
八、附则
附则部分是对合同的其他补充规定进行说明，包括合同的份数和生效时间等。这部分的目的是确保合同的有效性和双方的权益。
以上是一份涂料施工合同范本的具体内容解释，希望能对相关人士在签订合同时起到一定的参考作用。
涂料施工合同范本 篇三
发包方(以下简称甲方)：
住址：
承包方(以下简称乙方)：
住址：
风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：
二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
三、质量要求
1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。
四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。
五、甲乙双方职责甲方职责：
1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。
七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、本协议的最终解释权归甲方所有。
十一、协议生效条款
（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。
（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十二、未尽事宜，由双方协商解决。
本合同自双方签字之日起生效。
甲方：代表人：签订地点：
_____年____月____日
乙方：代表人：签订地点：
_____年____月____日
涂料施工合同范本 篇四
甲方：
乙方：
位于英德市中医院专科大楼一憧六层外墙以包工、包安全、包质量形式给乙方，经双方协商如下：
一、承包范围
二、工期
从________年____月____日至________年____月____日俊工，进场人数不小于20人。
三、单价
1、按实际贴面计算每平方____（元）不含税金。
2、外墙天花及水泥沙按发生实际面积每平方____（元）计算。
（注外墙批挡每平方占____（元）贴外墙砖占每平方____（元）
四、付款方式
按工程进度70%支付，其中30%待工程验收合格后3个月内付清。
五、双方责任
1、乙方人员在施工中一定注意安全，施工人员必须戴安全帽，因乙方违规作业造成的伤亡事故一切由乙方负责。（五千元以下工伤事故由乙方自行解决）
2、乙方一定要保证质量，如线平直，墙面平直度直度要按照国家规范做，如有不合格需返工一切材料人工费由乙方负责。
3、乙方在施工过程中要听从甲乙指挥，不得浪费材料，要做到工完场清，如有发现不听指挥或隋意浪费材料经多次教育不改，乙有权拒绝付款或终止合同。
4、乙方人员在本楼内不得随地大便，如发现有人在本楼内大便罚款1000元一次。
5、甲方提供水电至各层。
6、由于工程紧张，希望甲乙双方共同遵守合同各项规定。
7、本合同一式两份甲乙双方各执一份，乙方收齐工程款自动失效。
备注：
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
涂料施工合同范本 篇五
发包方（甲方）： （以下简称甲方）
承包方（乙方） （以下简称乙方）
为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。
一、工程概况
1、工程名称：五指山市锦程花园小区
2、工程地点：五指山市环市西路
3、工程内容承包范围：外墙涂料，内墙刮腻子粉（部分）
4、施工工艺：
1、外墙①刮一道防水层②刮二道外墙腻子③打磨④打分格⑤涮一道外墙水性底漆⑥涮二道外墙水性面漆⑦涮道分格缝面漆。
2、内墙①刮两道内墙腻子、压光、打磨。
二、工程造价及承包方式
1、承包金额
本工程总涂刷面积以实际工作面计算，外墙每平方米为元，室内每平方米为7元，室外线条（水平横线）每米为元。除经甲方签认的设计变更及双方出面约定的项目处，结算价款不作调整。
2、承包方式
按施工报价包工，即包工不包料，同时保证工期、质量和安全问题。
三、工期
1、工程的总工期为 日，自 年 月 日至 年月日完工。
1、工期不得顺延，除非遇有下列情况
A、因甲方提出施工图纸修改
B、遇到不可抗拒事件
C、因连续4小时停电或一周内停电累计12小时以上。
D、因下雨等不适合涂料施工的。
3、影响工期的情况一旦排除，乙方应立即复工。
四、双方责任
1、甲方责任
A、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
B、提供进行施工的场地。
C、提供生活场所、水、电及外墙施工架。
D、配合乙方在工程当地处理有关事项。
2、乙方责任
A、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和合同工期。
B、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。
C、做好施工组织，管理维护现场清洁，并及时清除垃圾和不用的临时设施。
D、自竣工之日起一年的保修期内属于施工质量问题，乙方负责免费返修，工程保修期为一年。
E、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担。
五、工程款的支付和结算
1、每10天按现场负责人证明已完成工程量最多付至进度80%工程款止，涂料工程完后2个月内支付至该工程95%的工程款，5%作为保修金，保修期为一年。从验收合格竣工日期算起，如果一年内出现质量等问题，乙方应自行无条件维修，如果乙方不维修，甲方可派人进行维修，但一切维修费用从保修金扣除。
六、工程要求及处罚措施
乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：
1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。
2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调20%。
3、乙方不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的60%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿，或者甲方自行充实施人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。
七、保险办理
施工期间购买劳动保险由甲方统一办理，其费用由乙方负责。
八、证件的办理
乙方人员在施工场地内作业，需有身份证、计生证等证件，每一个工人在进场的第一天，必须拿身份证原件给甲方办事员进行购买工伤保险及办理相关证件。否则发生一切安全事故由乙方自己负责。若乙方员工违背安全操作规程及违背安全生产禁令作业而发生的安全
事故由乙方负责。其它安全条例按原甲乙双方签定的《劳动安全协议书》执行，双方不得有异议》。附：《劳动安全协议书》一份。
九、乙方工人戴的安全帽必须自己购买，如没购买，甲方可代为购买，其费用由乙方负责。
十、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的`各项条款（包括经双方确认的合同附件），不得擅自变更或解除，否则违约将付给对方该项施工内容的人工费10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、乙方承建的装修工程经鉴定不合格或不符合要求的，乙方应返工，由此所产生的费用由乙方自行承担。
十一、仲裁与调解
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动部门或人民法院进行调解。
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自行失效。
甲方：
乙方：
身份证号码：
年 月 日
涂料施工合同范本 篇六
甲方代表：
乙方代表：
为了工程顺利进展，保质保量如期完工，本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工，为了明确施工中双方职责，经双方协商签定以下协议：
一、 工程名称：
二、 工程内容：本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。
三、 质量要求：按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。
四、 工艺及材料要求：外墙面采用外墙环保腻子、阴阳角顺直，水泥漆采用合格的外墙水泥漆一底两面涂刷均匀。
五、结算办法：
1.外墙墙面水泥漆(按实际展开面积计)：每平方米为 元。
2.内墙面乳胶漆(按实际展开面积计)：每平方米为
3.内墙面补灰两遍，天棚模板底(按实际展开面积计)：每平方米为元。
4.内墙天棚模板底补灰两遍，(按实际展开面积计)：每平方米为元
5.屋面防水SBS卷材，每平方米为元，981复合物水泥基每平方米为 元。
六、付款办法：
工人进场时付两万元作备料款，刮腻子后给付本项目总价的30%，(含贰万元备料款)底，漆涂饰后给付本项目总价的65%，余款5%待工程竣工验收合格后一个月内付清。
七、其他事项：
1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需，炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。
2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。
3.乙方进入工地施工的人员，组长应对其进行入场教育，与甲方签定《安全生产责任状》，必须遵守工地各项有关制度，在施工中发生安全或质量事故，由乙方责任引起的他人安全，应由乙方负责赔偿。
八、本合同一式两份，加以双方各执一份，未尽事项，双方另行协商解决，本协议至工程款付清后，自行失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
