染雾木工施工合同范本 篇一
在进行木工施工之前，签订一份合同是非常重要的，它可以明确双方的权益和责任，避免纠纷的发生。下面是一份木工施工合同的范本，供参考。
合同编号：【合同编号】
签订日期：【签订日期】
甲方（施工方）：
公司名称：【甲方公司名称】
法定代表人：【甲方法定代表人】
联系地址：【甲方联系地址】
联系电话：【甲方联系电话】
乙方（业主方）：
姓名：【乙方姓名】
联系地址：【乙方联系地址】
联系电话：【乙方联系电话】
一、工程内容
1. 工程名称：【工程名称】
2. 工程地点：【工程地点】
3. 工程范围：【工程范围】
4. 工程进度计划：【工程进度计划】
5. 工程质量要求：【工程质量要求】
二、工程价格及付款方式
1. 工程总价：【工程总价】
2. 付款方式：【付款方式】
- 预付款：【预付款比例及金额】
- 进度款：【进度款比例及金额】
- 完工结算款：【完工结算款比例及金额】
- 保证金：【保证金比例及金额】
三、工期及违约责任
1. 工期：【工期】
2. 违约责任：
- 乙方违约责任：【乙方违约责任】
- 甲方违约责任：【甲方违约责任】
四、工程变更和索赔
1. 工程变更：【工程变更条款】
2. 索赔：【索赔条款】
五、施工安全和保险
1. 施工安全：【施工安全要求】
2. 保险：【保险要求】
六、争议解决
本合同的争议解决方式为仲裁，并以【仲裁委员会名称】为仲裁机构。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（施工方）： 乙方（业主方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
以上是一份木工施工合同的范本，具体合同内容可以根据实际情况进行修改和调整。
木工施工合同范本 篇二
木工施工合同范本
合同编号：【合同编号】
签订日期：【签订日期】
甲方（施工方）：
公司名称：【甲方公司名称】
法定代表人：【甲方法定代表人】
联系地址：【甲方联系地址】
联系电话：【甲方联系电话】
乙方（业主方）：
姓名：【乙方姓名】
联系地址：【乙方联系地址】
联系电话：【乙方联系电话】
一、工程内容
1. 工程名称：【工程名称】
2. 工程地点：【工程地点】
3. 工程范围：【工程范围】
4. 工程进度计划：【工程进度计划】
5. 工程质量要求：【工程质量要求】
二、工程价格及付款方式
1. 工程总价：【工程总价】
2. 付款方式：【付款方式】
- 预付款：【预付款比例及金额】
- 进度款：【进度款比例及金额】
- 完工结算款：【完工结算款比例及金额】
- 保证金：【保证金比例及金额】
三、工期及违约责任
1. 工期：【工期】
2. 违约责任：
- 乙方违约责任：【乙方违约责任】
- 甲方违约责任：【甲方违约责任】
四、工程变更和索赔
1. 工程变更：【工程变更条款】
2. 索赔：【索赔条款】
五、施工安全和保险
1. 施工安全：【施工安全要求】
2. 保险：【保险要求】
六、争议解决
本合同的争议解决方式为仲裁，并以【仲裁委员会名称】为仲裁机构。
七、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（施工方）： 乙方（业主方）：
签字： 签字：
日期： 日期：
以上是一份木工施工合同的范本，具体合同内容可以根据实际情况进行修改和调整。
以上是木工施工合同范本的两篇文章，希望对您有所帮助。
木工施工合同范本 篇三
发包人：(甲方)
承包人：(乙方)
一、工程名称：
厂房室内装饰工程
二、工程地点：
经济开发区(西区)
三、承包工程项目及价格：
1、高木作柜，米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)
2、木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)
3、 木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)
4、 木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)
5、 单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)
6、 地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米
7、 方柱装饰，基层，12元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)
8、 圆柱装饰，基层，20元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)
9、窗套，12元/平米(按图施工，含线条)
10、 窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)
11、 窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)
12、 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米
13、 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)
14、 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)
15、轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米
16、 单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米
四、付款方式：
按进度付款，按工程量结算，中期付30%
五、工期：
本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。
六、质量要求：
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—2002)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准
七、安全要求：
1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《xxx消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《xxx消防条例》和其他有关的法规、规范。
八、其它约定：
按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20__)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿 。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
发包人(盖章)： 承包人(盖章)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
木工施工合同范本 篇四
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
甲方兴建的 建筑工程，于 年 月 日，由甲方发包给乙方，以包工包料的方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
按施工设计图纸及说明和甲方的要求所包含的一切模板工程，由乙方包材料(包括模板、钢支顶、铁钉、铁线等)。木工施工中使用的工具由乙方负责。乙方必须备有三层模板。
二、承包造价：
按楼层投影面积计算： 元/㎡。
三、双方责任：
1、甲方责任：
1)如施工图纸与设计有变更时，应提前通知乙方。并负责派管理人员到工地现场监督工程质量及工程进度、及办理隐蔽工程验收。
2)提供工地及生活用水、电，及支付水电费。
3)如无正当理由，甲方须按约定日期支付工程款，但如乙方违约，甲方有权拒付。如工程技术质量未能达到图纸或甲方要求时，乙方须按要求处理完毕后，方有权提出领取工程款。
4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款及追究乙方责任。
2、乙方责任：
1)乙方使用的材料必须是国家合格产品，不合格产品甲方有权拒绝使用。
2)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到合格等级以上。为了工程顺利进行，乙方本人须有70%以上的时间亲临现场指挥施工。
3)严格搞好班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行《施工现场安全管理规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，杜绝安全事故，不得破坏及变更工地的安全设施。如发生工伤死亡事故，乙方必须承担全部责任。
4)实行文明施工，遵守国家规范的各项文明施工管理制度，搞好与甲方及兴建单位的关系。每一个工人必须遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担全部责任。
5)严格按照甲方规定的配合比下料，、不能造成浪费。否则甲方有权按市价扣减乙方款项，乙方并需在收工前要把剩余的材料清理并回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾和杂物。做到节约用水用电。乙方材料进场及模板拆除后的堆放应无条件服从甲方的安排，并及时清运离场。
四、工程质量及验收标准：
1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及甲方的要求。如果由于设计原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于乙方原因造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。甲方有权在每批工程款中扣减。
2、本工程采用阶段验收方式，每分项工程完工后，须经验收合格后方能进行下一工序施工，当全部工程完成后再进行综合验收。
五、工 期：
如出现特殊情况，甲方有权指令工程缓建或放慢施工进度，由此而引起的工期延后在本合约交工期另行增加，乙方不能因此提出经济补偿。
六、付款方法：
1、为保持施工生产的稳定和连续性，甲方按乙方所完成的施工进度经阶段验收合格后支付工程款：
1)首层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。
2)其余各层模板工程完成支付已完成工程项目工程款的 %。
3)工程完成，外脚手架拆除后，按总工程款支付到 %。
4)余下工程款在工程竣工验收后 天内结算并付清。
5)若乙方未能按工期、质量及施工规范进行施工时，甲方有权拒付工程承包款，并有权单方面解除合同。
6)为避免乙方内部因工资问题产生纠纷，在每次甲方支付工程款时，须由承包人、生产班班长或工人代表在场时发放，并需提交工人工资签领表。
7)乙方不能按照甲方的计划完成施工进度，需由甲方另行派员进场工作的费用支付，按实际发生额在应付乙方每次工程款中扣减。
七、本合同一式二份，甲方执一份、乙方执一份，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
代 表： 代 表：
年 月 日：
木工施工合同范本 篇五
1、配合项目部整体基础施工（放线）和主体施工（放线），整体主控线由甲方负责。
乙方自备的机械、工具为：工程所需的一切小型机械，包括压刨机、切割机、砂轮磨光机、打夯机、对焊机、调直机、弯曲机、切断机、套丝机、砂浆机、振动机（棒）、平板振动机，电锯、电焊机、照明灯具等。
乙方供应辅助材料范图：如：山型卡、对拉螺栓、穿墙螺杆、砼养护薄膜等；
乙方负责二级配电箱以外的电线、电缆、配电箱，甲方负责每栋楼层下配备二级配电箱，甲方负责施工用水每二层设置一个阀门（甲方提供水池增压泵及楼层用水）。
3、在工程开工期间的任何时候，一旦甲方发出上述工作指令，乙方须无条件地及时完成指令任务，因外界不可抗拒不能施工。否则，甲方有权视情节给予乙方每次500-2000元的经济处罚。同时，如果甲方再次催促乙方，乙方仍没有完成指令任务，则甲方有权另行派人完成指令任务，所发生的费用等一一切损失由乙方承担。
木工施工合同范本 篇六
甲方：
乙方：
根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
叶县恒基国际1楼住宅小区
二、工程地点：
叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内
三、承包范围：
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。
七、施工工期：
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：
九、工程管理双方责任：
A、甲方责任
1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;
