染雾光伏发电的合同范本 篇一
随着可再生能源的发展和应用，光伏发电作为一种清洁、可持续的能源形式，受到了越来越多的关注。为了确保光伏发电项目的顺利进行，签订一份合同是必不可少的。下面是一份光伏发电的合同范本，供参考。
合同编号：【合同编号】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
法定代表人：【甲方法定代表人】
联系方式：【甲方联系方式】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
法定代表人：【乙方法定代表人】
联系方式：【乙方联系方式】
鉴于甲方具备光伏发电项目的建设条件和资源，乙方具备光伏发电项目的技术能力和运营管理能力，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成如下合作协议：
一、项目概述
1.1 项目名称：【项目名称】
1.2 项目规模：【项目规模】
1.3 项目地点：【项目地点】
1.4 项目周期：【项目周期】
二、合作方式
2.1 甲方提供给乙方光伏发电项目的用地，包括但不限于土地使用权、建设用地等。
2.2 乙方负责光伏发电项目的设计、建设、运营和维护，确保项目按时、按质量要求完成。
2.3 双方共同商定项目的收益分配方式。
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务：
（1）提供光伏发电项目用地，并保证用地的合法性和可行性；
（2）对项目的建设和运营进行监督和管理；
（3）按合同约定分配项目收益。
3.2 乙方的权利与义务：
（1）负责光伏发电项目的设计、建设、运营和维护；
（2）确保项目按时、按质量要求完成；
（3）按合同约定分配项目收益。
四、合同期限
本合同有效期为【合同期限】，自双方签订之日起生效。
五、违约责任
5.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
5.2 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
六、争议解决
本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构】仲裁。
七、其他约定
7.1 本合同的任何修改、补充应经双方书面协议。
7.2 本合同一式【份】，甲方和乙方各执【份】，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
光伏发电的合同范本 篇二
随着光伏发电技术的不断成熟和市场需求的增加，光伏发电项目的合作伙伴关系也变得愈发重要。为了确保光伏发电项目的顺利推进和双方权益的保护，签订一份合同是必不可少的。下面是一份光伏发电的合同范本，供参考。
合同编号：【合同编号】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
法定代表人：【甲方法定代表人】
联系方式：【甲方联系方式】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
法定代表人：【乙方法定代表人】
联系方式：【乙方联系方式】
鉴于甲方具备光伏发电项目的资源和市场渠道，乙方具备光伏发电项目的技术能力和生产能力，双方本着互利共赢的原则，达成如下合作协议：
一、合作内容
1.1 甲方负责光伏发电项目的市场运作、销售和售后服务。
1.2 乙方负责光伏发电设备的生产、供应和技术支持。
二、合作方式
2.1 甲方向乙方订购光伏发电设备，并按约定价格支付货款。
2.2 乙方按时交付光伏发电设备，并提供相应的技术支持。
三、价格与支付方式
3.1 光伏发电设备的价格为【价格】，双方在合同签订时确认。
3.2 甲方应在合同签订后【支付方式】支付货款。
四、质量保证与售后服务
4.1 乙方保证所供光伏发电设备的质量符合国家标准和合同约定。
4.2 乙方提供光伏发电设备的售后服务，包括但不限于设备维修和技术支持。
五、知识产权保护
5.1 乙方保证所供光伏发电设备不侵犯任何第三方的知识产权。
5.2 若因乙方所供设备引发的知识产权纠纷，乙方应承担相应的责任并赔偿甲方的损失。
六、保密条款
6.1 双方在合作过程中可能涉及到一些商业秘密和机密信息，双方应予以保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或使用对方的商业秘密和机密信息。
七、违约责任
7.1 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
7.2 若因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
八、争议解决
本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构】仲裁。
九、其他约定
9.1 本合同的任何修改、补充应经双方书面协议。
9.2 本合同一式【份】，甲方和乙方各执【份】，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
光伏发电的合同范本 篇三
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
依据《xxx合同法》、《中华
人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。
4、 承包方式：包工包料。
5、 合同工期：
供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即 年 月 日前所有灯具运抵施工现场，装并交验完毕。
6、 产品质量：优质
7、 合同价款：
优惠后总价： 元
以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。
第二条 甲方工作
1、 向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。
2、 负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。
3、 做好合同执生过程中的相关协调工作。
4、 指派 作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。
5、 甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。
第三条 乙方工作
乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。
1、 未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。
2、 根据工程需要，提供和维修工程使用的灯具照明产品，负责因产品质量原因产生的安全事宜，并承担相应费用；
3、 指汽船派 （电话） 为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行，按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。
4、 遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。
5、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
6、 遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
7、 认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
8、 服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。
9、 乙方在交货时通知甲方验收，甲方应在三日内完成验收，逾期视为合格，乙方负责安装验收前的成品保护工作，出现破坏应及时更换修补，承担相关费用。
10、 已方负责上报本工程相关竣工资料。
11、 效果图经相关部门已认可，乙方应甲方提供的效果图，联系设计单位完善施工图设讦，因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收，则乙方承担给甲方造成一切损失。
第四条 关于工期的约定
1、 因以下情况严得影响工程施工，造成工期延误的，经甲方确认后工期可相应顺延：
（1） 设计变更和工和量增加；
（2）不可抗力。
2、 因乙方责任，不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的，工期不顺延。
第五条 关于工程质量的约定
1、 本工程以甲方相关质量验 收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。
2、 发生重大伤亡及其他安生事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
3、 由于乙方原因造成质量事故，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。
4、 非乙方原因造 成的.质量问题，由乙方负责维修或更换，支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。
5、 工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内，除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换，质保期外，乙方也需要进行维修，费用甲乙双方商定。
第六条 关于合同价款与支付的纳定
1、 双方商定本合同价款采用固定总价方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
3、 工程支付方式：合同签订后付合同部价款20％做为预付款；货物全部到场，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50％作为质保金，质保期后无质量问题一周内付清（无利息）。
4、 付款时，乙方需要开具符合甲方要求的发票。
第七条 关天才洋供应的约定
1、 乙方付责施工中所有的材料供应，费用乙方承担。
2、 乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此以生的费用，由此延误的工期不予顺延。
3、 乙方采购的材料在使用前，乙方应甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由乙方承担。
4、 甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时，有权求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
第八条 违约责任
1、 乙方必须按照合同中确定的交货日期交货，否则，每延误一天，甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一；延误达十天（含十天）以上的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作，按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息，承担因合同银除给发包人造成的一切损失，并一次性向发包人支付合同总价款10％的违约金。
2、 产品未达到合同约定的质量本、示准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准，返工所发的费用由乙方承担，并且工期不予顺延。
3、 乙方应妥善保护施工现场 的设施，如造成损失照价赔偿。
4、 K如乙方违约，由此给甲方造成的所有损失，山乙方赔付，并一次性支付给甲方总价款的10％做为违约金。
第九条 争议处理
1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。
2、 协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。
第十条 附则
1、 本合同工式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等交力。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 合同的实质性变更（包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更）必须以书面形式，并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。
4、 本合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：乙方(公章）：
签订日期： 年月 日
签订地点：
光伏发电的合同范本 篇四
合同编号：_____________________
本购售电合同(以下简称本合同)由下列双方签署：
售电人：_____________，系一家具有法人资格的发电企业，在_________工商行政管理局登记注册，已取得_____电力监管委员会/局颁发的本合同所指电厂(机组)发电业务许可证[4](许可证编号：______________)，税务登记号：_______，住所：_______，法定代表人：__________。
双方提供联络通讯及开户银行信息如下：
购电人名称：________________________
收件人：______电子邮件：___________
电话：______传真：______邮编：______
通讯地址：_________________________
开户名称：__________________________
开户银行：__________________________
帐号：______________________________
售电人名称：________________________
收件人：______电子邮件：____________
电话：______传真：______邮编：______
通讯地址：__________________________
开户名称：__________________________
开户银行：__________________________
帐号：______________________________
鉴于：
(1)售电人在____________拥有/兴建并并将经营管理总装机容量为______兆瓦(mw)的____________电厂(以下简称电厂)。
光伏发电的合同范本 篇五
进入公司近一年，首先感谢公司各位领导们的关心爱护和批评指导，正是在这样一个温暖的大家庭中，我才能走的更远走的更好。这一年里我待过三个项目，临时勘察过一个项目，无论是专业知识还是项目管理都取得了不小的进步。现将20xx年度个人工作情况作如下汇报。
一、年度工作任务完成情况和工作总结：
（一）、熟悉了解公司各项规章制度
20xx年春天，我很荣幸的加入了江苏爱康实业集团有限公司，在工程技术中心项目管理部做一名高级土建工程师，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，公司行政人事部特地为我们新进职员进行了一个星期的融入企业培训，熟悉公司的企业文化。我也加紧对公司的各项规章制度的了解和熟悉，说实话能进入公司这个团队我倍感自豪，同时也感到自身的不足。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，廉洁自律，在坚持原则的情况下敢于创新，以一名退伍军人的作风要求自己――退伍不退色，更快更好地完成工作任务。
（二）、熟悉了解工程项目结构，现场情况
我的工作职责，就是抓进度抓质量，将现场施工情况及技术情况及时反馈到我的上级，落实公司安排的施工任务和施工产生中技术、质量问题的解决办法。沟通和落实相关在施工中存在施工技术和设计变更问题。每天现场巡查了解施工进度、施工质量、施工安全情况以及配合商务洽谈等。在这期间我学到了很多宝贵的经验知识，但仍然还得继续学习成长进步，为公司更好的服务。下面就待过的几个项目一一汇报：
1、新疆阿克苏柯坪50兆地面电站项目――勘察洪水冲击后现场柯坪项目处于沙漠戈壁地带，夏季时常会发生暴雨袭击造成山洪冲击光伏发电区，此次柯坪勘察主要是由于光伏区山洪暴发导致支架水泥墩被冲击移动，光伏组件阵列排布变形甚至不发电，虽然原设计有泄洪渠道，但毕竟是沙漠戈壁土体，如果没有足够强度的泄洪渠道是抵挡不住山洪暴发的，这就要求我们相关技术部门必须实地勘察，实地验算，实事求是的去完成设计和施工方案，即使发生损失也要在可控范围内，否则必将影响电厂发电，从而影响公司效益。
2、甘肃金昌清能100兆地面电站项目――负责现场土建相关工作
3、山西孝义太子里30兆山顶电站项目――负责现场土建相关工作山西孝义太子里项目地处煤矿塌陷区且靠近村庄，光伏阵列区在梯田山顶上建造，实属于全国第一家，危险性大，这就要求我们时刻紧记保安全就是保生产，保安全就是保胜利，本项目采用螺旋桩基础，站内架空线路，施工难度高，但我们不畏艰难一一克服现场恶劣条件完成了相关光伏区的支架和组件吊运及安装工程。
4、统一集团分布式10兆项目――现场负责人
光伏发电的合同范本 篇六
各位领导、各位同事：
你们好！在即将结束的20xx年里，你们是否也改变不少，也学到了很多东西？是否对你自己的想法和观念有了一个新的突破呢？对于我自己我觉得我改变了不少，也成长了很多，也学到了很多东西。下面我就来总结一下我这一年的变化吧。
在这一年中，有很多让人高兴的事，也有很多让人不尽人意的事。但对我来说总体下来还是比较乐观的，因为我在这一年里又学到了很多，也懂得了很多，也看清了很多事情；这让我在我的成长历程中又迈出了坚定而扎实的一步。当然我还有很多不足的地方需要去加强、改进和学习。
今年是公司正式并入大唐集团完整的一年，各项规章制度、工作任务都以大唐的标准进行制定、更改和实施。我也跟紧脚步学习了每项规章制度，认真的按要求做好每一项任务，从中也学到了很多对自己有用的新的知识。在这一年里，不管是公司还是电站还是个人变化都很大；特别是电站里，从原来的十多个人减到现在的刚刚九个人，人少了每个人担的责任就重了，我深知要做好一个值班员的责任之重大。所以我时刻都认认真真、小心翼翼地做好每一件事，每一个任务。在工作中，发扬吃苦耐劳、勇于争先的精神主动承担运行人员应进的义务和责任，努力做好自己的本职工作，并一直致力于为建设优秀班组而努力，配合值长完成各项操作任务和上级下达的各项指标任务，共同学习有关文件的精神。而且注意协调班组成员的关系，以利于平
时工作的开展。上班期间我时刻把脑子里的那根“玄”绷紧并保持良好心态，以应对各种操作或突发事故。在做好本职工作的前提下，适当的给自己施压，别人放松但自己不能放松别人不做或不想做的事要努力带头做好；给自己定一个目标，然后一步一步的去接近这个目标或是超过它，这样我觉得才能把自己锻炼得更扎实，有压力就有干劲才有上进心才能把工作完成的更好。在枯水季节，我主动与值长分担任务做好与调度的沟通和机组的安全启停，使我进一步的加强了与调度沟通的能力和自己的业务水平。
在休息期间，我努力学习电站各台账、分析记录等相关报表并进行分析，以便提高个人业务技能水平。在经过竞聘上岗和技能鉴定考试后，在自我的总结和别人的提点下我深知我自己所欠缺的和不足的地方还有很多很多，我还得在进一步加大力度去学习去改进，从而不断提高自己各方面的知识和技能。也正是这两个考试使我明白了很多东西，其中我懂了一个道理我用一句话来概括：“少壮不努力，老大徒伤悲”。也验证了那句话“书到用时方恨少”，这两句话以前还有点听不懂，现在算是明白了。所以，在我今后的工作当中我要更加勤奋、更加努力地去学习去实践，努力增长自己的知识面，充实自己的大脑。
在学习中，我的原则是：学，要学到脑子里；看，要看到实处；听，要听得明明白白；做，要做得有模有样。所以，我在参加公司组织的一些培训和参观学习中我都认认真真地学、仔仔细细地听，按我的原则进行，坚决不拖后腿，不给公司丢脸。我以“三人行，必有我师焉”作为我的座右铭，时刻谨记自己的缺点和不足之处然后学习身
旁的同事们的优点和长处来补充自己的不足之处。在工作之余，我努力学习各种规章制度，加强自己对电厂设备的熟悉程度和公司各种制度的掌握，以便在工作中能更熟练的应用。在巡视检查中，我也摸索出一些设备的工作原理和它运行时候的逻辑，这让我大大提高了工作效率。
在作风上，做到遵纪守法、明礼诚信、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。为确保电厂的安全稳定的运行而时刻坚守岗位，把发出的每一度电送到需要的地方!为人民服务！
在生活中发扬艰苦朴素、勤俭节约、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己；团结同事、互帮互助，不说大话和空话，要以实际说话。
经过一年的不懈努力各方面都得到了锻炼，自己的工作业绩也取得了一定的成效，但还是要戒骄戒躁。因为前方的路还很遥远，我所走的路还很长，还有很多东西值得我去加强和学习，现在我的业务技能和工作经验还相对薄弱还需进一步培养。要能时刻保持电厂的安全稳定的运行还需够硬的技术水平和较强应变能力。对电站里的操作票和工作票还得加强学习，在实际工作中，还需要加大力度，抓好安全生产上存在的薄弱环节，为今后的各项工作奠定基础。在以后的工作中要坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，进一步落实责任，抓好检查，积极探索建立安全生产长效机制。全面完成我站的各项安全生产指标，保持安全生产形势的平稳发展，促进班组各项工作再一个新台阶。
最后我将在以后的工作中继续努力学习，发扬吃苦耐劳的传统，创先争优的精神好好工作，做好自己的本职工作，以期更好完成以后的工作。
祝公司的明天更加美好更加辉煌，来年各项指标再创佳绩！
