染雾施工装修合同范本 篇一
施工装修合同范本
合同编号：____________
甲方（委托方）：__________________
联系地址：__________________
联系电话：__________________
乙方（承包方）：__________________
联系地址：__________________
联系电话：__________________
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下合同：
一、工程概述
1.1 项目名称：__________________
1.2 工程地点：__________________
1.3 工程内容：__________________
1.4 工程规模：__________________
二、工期要求
2.1 开工日期：__________________
2.2 完工日期：__________________
2.3 工期延误责任：若乙方因自身原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
三、工程报价
3.1 总工程报价：__________________
3.2 付款方式：甲方按照以下方式支付乙方工程款项：
- 预付款：__________________
- 进度款：__________________
- 完工结算款：__________________
四、质量保证和验收标准
4.1 工程质量标准：乙方需按照国家相关规定和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同要求。
4.2 工程验收：甲方有权委托第三方进行工程验收，验收合格后方可支付相应款项。
五、违约责任
5.1 若甲乙双方任何一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
5.2 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，直至支付完成。
六、争议解决
6.1 若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
6.2 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
7.1 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同变更：任何一方在履行合同过程中需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、附件
8.1 工程设计图纸：__________________
8.2 工程预算清单：__________________
甲方（委托方）签字：______________ 日期：__________________
乙方（承包方）签字：______________ 日期：__________________
施工装修合同范本 篇二
施工装修合同范本
合同编号：____________
甲方（委托方）：__________________
联系地址：__________________
联系电话：__________________
乙方（承包方）：__________________
联系地址：__________________
联系电话：__________________
根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下合同：
一、工程概述
1.1 项目名称：__________________
1.2 工程地点：__________________
1.3 工程内容：__________________
1.4 工程规模：__________________
二、工期要求
2.1 开工日期：__________________
2.2 完工日期：__________________
2.3 工期延误责任：若乙方因自身原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
三、工程报价
3.1 总工程报价：__________________
3.2 付款方式：甲方按照以下方式支付乙方工程款项：
- 预付款：__________________
- 进度款：__________________
- 完工结算款：__________________
四、质量保证和验收标准
4.1 工程质量标准：乙方需按照国家相关规定和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同要求。
4.2 工程验收：甲方有权委托第三方进行工程验收，验收合格后方可支付相应款项。
五、违约责任
5.1 若甲乙双方任何一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
5.2 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，直至支付完成。
六、争议解决
6.1 若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
6.2 若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项
7.1 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同变更：任何一方在履行合同过程中需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、附件
8.1 工程设计图纸：__________________
8.2 工程预算清单：__________________
甲方（委托方）签字：______________ 日期：__________________
乙方（承包方）签字：______________ 日期：__________________
施工装修合同范本 篇三
甲方（发包方）：__________________
乙方（承包方）：__________________
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致、签订本合同，以供双方遵照执行。
一、工程名称：
工程地点：__________________
工程内容：__________________
资金来源：甲方自筹
二、工程承包范畴、工程概况
承包范围：包工包料
开工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
合同工期总日历数：30天（日历天）
三、质量标准：
工程质量标准：合格。
四、金额（大写）工程预算：______元。
五、甲方义务：指派装修工程项目现场负责人：______。
六、乙方义务
1.本工程必须由中标方独立完成，不得转包。如一经发现转包，甲方有权终止合同，并不承包任何损失和责任。乙方无条件推出现场并处以______万元的违约金罚款。
2.施工期间乙方必须保证安全施工，施工期间若发生任何的安全事故及损失均由乙方全权负责。并随时接受甲方的安全检查。
3.施工期间乙方必须文明施工，负责清理并运走拆迁垃圾，保证施工现场的清洁卫生。
4.工程质量达不到甲方要求时，由乙方负责整改、返工至合格，并承担由此发生的全部费用。
5.装修工程的主材选用必须经甲方确认并留用样品后方可使用。
七、工程支付方式：工程完工后一次性付清。
八、违约条款
乙方须保证在合同工期内完成装修工程，并保证工程质量达标，若延迟完工，每延迟一天收取违约金______元/天，延迟十天以上的违约金按______/天计收。甲方须按照工程进度和本合同付款之约定按时支付工程进度款，若违约乙方可按照延迟付款时间相应核销工期时间。
九、本合同一式六份，甲乙各持三份，合同附件（招标书、运算报价单）均具有同等法律效力。
十、合同生效：本合同双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：__________________
乙方（公章）：__________________
日期：______年______月______日
施工装修合同范本 篇四
发包单位：（以下简称甲方）
地址：
委托代理人：
承包单位：（以下简称乙方）
地址：
委托代理人：
风险提示：
装修合同签订的主要目的是为了明确责任。装修合同是家装质量的约束凭证，也是避免家装纠纷保证书，是业主维护自身合法权益的重要“武器”。
因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。
依照《xxx合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：________________________________________________
地点：________________________________________________
工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）
装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。
风险提示：
装修公司或工头报价时由于业主更多地会关注单项的价格，而经常忽略工艺说明，尤其是用什么材料、什么规格、什么等级以及应有的说明。一业主诉说亲身经历：当时啥也不懂，装修公司和工头给的报价单上就是用了模糊字词，例如：柜体、柜框用大芯版，实木收边，水泥，刷界面剂，纸面石膏板封面等等，都是一道道陷阱。
承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料；b类为包工不包料
根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为_______________元，金额大写（人民币）______________________________。
设计费为_______________元，金额大写（人民币）_____________________________________________。
施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自__________年____月____日开工至__________年_____月_____日竣工。
如遇下列情况，工期相应顺延。
按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
因甲方材料供应不及时而影响施工。
未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条甲方义务
开工前_______________天，为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间：甲方需派现场负责人_____________会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。
不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。
参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
第四条乙方义务
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。
保证施工现场的整洁。严格执行____________市(区)县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
第五条工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
风险提示：
为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。
第六条工程验收
隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。
工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。
风险提示：
装修过程中，很容易有增减项目，比如多做个柜子，多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢？如果等到已经开工后，那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能，能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单，以免在签订合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。
还要注意一点，最后结算费用的时候，你应该支付的增减费用，都应该是在该项目施工前，由您签字认可的，如果是您没有签字认可的，您一概可以不支付相应的费用。
第七条工程款交付方式
第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。
第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。
第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。
工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。
第八条违约责任
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付元违约金。
由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。
第九条保修
本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。
乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。
人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
第十条纠纷解决方式
本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
第十一条其它项目具体规定
因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）。
工程竣工决算以实际工程量计算为准。
增减项目由双方协商，双方签证为依据。
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
第十二条附则
本合同经甲、乙双方签字后生效。
甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。
本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在________________市(区)县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。
合同的其它附件。
附件一：装饰装修工程预算书
附件二：装饰装修工程设计图纸
附件三：装饰装修工程变更单
附件四：装饰装修工程验收单
附件五：工程结算单
附件六：工程保修单
发包单位（盖章）： 承包单位（盖章）：
委托代理人： 委托代理人：
签约时间： 签约时间：
施工装修合同范本 篇五
甲方：________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准；施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，增减计施工、安装项目、
4、乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款、
5、双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料进场的第二天计）
二、甲方工作
1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具，陈设的损失由甲方承担、
2、向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用、
3、对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜、
4、按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料、
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜、
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责、严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录、
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护、
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%（含设计定金），乙方才进场施工、
2、工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成，油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算（以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算）总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据、
3、施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款、
五、关于材料供应的约定
1、本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料、设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担、甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿、
2、凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用、若已使用，对工程造成的损失由乙方负责、
六、关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：
A、不能按期、按时供水电：
B、不能保证每天有8小时工作时间（含加班时间）：
C、不能按期提供自购的材料、设备：
D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：
E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：
F、非乙方造成的其它不可预见的原因、
2、乙方责任
A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担：
B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：
C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：
D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿、
E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责、
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图，经甲方确认签字认可后乙方方可施工、
2、乙方必须严格按甲方签认的图纸施工、安装、
3、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间、材料等；乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料（因变更设计而无法利用所造成的材料浪费）等费用清单、
4、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认、
5、工程竣工后，乙方通知甲方验收、甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续、如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收、若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用、
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金、
3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格、
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失、
九、双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力、
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份、
十一、本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决、
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工装修合同范本 篇六
发包方(甲方):
承包方(乙方)：__防水装饰工程有限公司
按照《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
工程名称:防水补漏维修施工程
工程地点：
承包范围：卫生间
承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
工期：本工程自20__年__月__日开工，于20__年__月__日竣工。
工程质量：乙方应确保甲方卫生间防水工程达到优良标准，严格参照海南防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
工程造价：卫生间防水每平方元，结算时按实际面积结算。
第二条甲方工作
应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改。
第三条乙方工作
参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。(包括对于楼下造成的损失)
第四条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表人：
代表人：
单位地址：
单位地址：
电话：
电话：
20__年__月__日
20__年__月__日
