2013年施工合同范本 篇一
随着城市建设的不断发展,施工合同在各个行业中起着至关重要的作用。2013年的施工合同范本是基于过去的经验总结和法律要求制定的,旨在保护双方的权益和规范施工过程。本文将介绍2013年施工合同范本的主要内容和注意事项。
首先,2013年施工合同范本明确了合同双方的身份和联系方式。合同双方应当是具备相应资质和能力的建筑施工企业与业主,双方应当分别提供营业执照、资质证书等相关证明文件。此外,合同还规定了双方的联系方式,以便及时沟通和解决问题。
其次,2013年施工合同范本规定了工程的基本信息和合同的约定条款。工程的基本信息包括项目名称、位置、规模、工期等,这些信息对于明确工程范围和目标非常重要。合同的约定条款包括工程价款、支付方式、保证金、违约责任等,这些条款旨在明确双方的权益和责任。
合同中还明确了工程质量和安全要求。2013年施工合同范本要求施工方按照国家有关法律法规和行业标准进行施工,确保工程质量达到规定的标准。同时,合同还规定了施工方应当采取的安全措施和应急预案,以确保工程施工过程中的安全。
最后,2013年施工合同范本明确了合同的履行和争议解决方式。合同规定了双方应当遵守的合同履行程序和时间节点,并明确了违约责任和赔偿方式。在合同履行过程中,如发生争议,双方应当通过友好协商解决;如协商不成,可以通过仲裁或诉讼等方式解决。
总结起来,2013年施工合同范本是为了规范施工行为和保护双方权益而制定的。合同中明确了双方的身份、工程信息、约定条款、质量要求、安全要求和争议解决方式等内容。双方在签订合同时,应当认真阅读合同内容,并在必要时寻求专业法律意见。只有明确了责任和权益,双方才能够在施工过程中合作顺利,确保工程质量和安全。
2013年施工合同范本 篇二
随着社会经济的发展和城市建设的不断推进,施工合同在各个行业中起着至关重要的作用。2013年的施工合同范本是根据过去的经验总结和法律要求制定的,旨在规范施工行为、保护双方权益和促进工程质量提升。本文将介绍2013年施工合同范本的一些特点和应用情况。
首先,2013年施工合同范本注重明确双方的身份和责任。合同规定了建筑施工企业和业主的基本信息和联系方式,确保双方能够及时沟通和解决问题。此外,合同还规定了双方的权益和责任,明确了工程质量和安全要求,为双方提供了明确的指导。
其次,2013年施工合同范本注重规范工程管理和施工过程。合同规定了工程范围、工期、工程价款等内容,确保施工过程按照合同约定进行。合同还要求施工方按照国家有关法律法规和行业标准进行施工,确保工程质量达到规定的标准。同时,合同还规定了施工方应当采取的安全措施和应急预案,以确保工程施工过程的安全。
再次,2013年施工合同范本注重争议解决和合同履行监督。合同中明确了双方应当遵守的合同履行程序和时间节点,并明确了违约责任和赔偿方式。在合同履行过程中,如发生争议,双方应当通过友好协商解决;如协商不成,可以通过仲裁或诉讼等方式解决。此外,合同还规定了业主对施工过程的监督权和施工方的合同履行监督责任,确保工程顺利进行。
综上所述,2013年施工合同范本是为了规范施工行为、保护双方权益和促进工程质量提升而制定的。合同中明确了双方的身份、责任、工程管理和施工过程要求等内容。双方在签订合同时,应当认真阅读合同内容,并在必要时寻求专业法律意见。只有合同中的责任和权益明确,双方才能够在施工过程中合作顺利,确保工程质量和安全。
2013年施工合同范本 篇三
甲方:
乙方:
甲方工程由乙方城建,为明确双方的责任和义务,确保工程顺利完成,根据《xxx合同法》及有关法律法规规定,结合本工程具体情况,经双方协商签订本合同如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程内容:
二、工程合同造价
本工程共计 ㎡,单价 元/㎡,合计 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程价款的支付与结算
在乙方施工任务完成后,甲方一次性付清工程款。
五、甲乙双方责任
(一)甲方
1、配合乙方迁移一切影响施工的障碍物,帮助乙方协调所需用土、沙方。
2、待工程结束后,负责组织有关人员进行验收。
3、定期不定期对工程施工进行质量检测。
(二)乙方
1、严格按照合同、工程技术标准及工程质量管理要求组织施工。
2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准,如出现质量问题由乙方负责维修赔偿。
3、施工期间无条件服从甲方及监理部门的监管。
4、保证所有施工机械符合施工要求。
六、安全施工与检查
乙方应遵守安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用,由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全规定进行施工,因甲方导致的安全事故,由甲方承担相应责任。
七、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着相互谅解的原则,随时协商解决。因协商无效,提交新野县人民法院解决。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
年 月 日
2013年施工合同范本 篇四
甲方(业主):
乙方(施工方):
按照《xxx经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定,结合装饰工程交易规则及本工程具体情况,双方在友善、友好的情况下达成如下协议:
一、合同主要内容:
打井工程以 形式交给乙方施工。
2、工程总造价(大写)
3、工程内容:
①甲方约定乙方打井深度暂定为 米,根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准,经甲方同意,乙方可增加打井深度。
②暂定每米按500元标准计取打井费用。
③根据甲方确定的打井位置,如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的,由甲方承担钻头购置费用。
4、工程付款方式:签合同当天首付65% 元,元。
5、工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
6、工程保修期壹年。
7、工程结束后三日内结清余款。
8、根据甲方要求,乙方为甲方提供取水设备一套,其中深水井泵元,井房一套,金额 元,计入工程合同总额计算。
甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元,工程完工付余款5% 一台,金额 元,无塔供水装置一套,金额
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2013年施工合同范本 篇五
甲方(总包方):
乙方(劳务承包方):
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工安全生产责任书。
一、施工工程概况
工程名称:
工程地点:
建筑面积:
结构类型及层次:
二、工程劳务承包方责任
1、劳务承包施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。分包施工企业必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人,对本企业的安全生产负责。
2、施工现场必须建立健全安全生产责任制,承包方项目经理为施工现场安全管理第一责任人,负责本项目安全生产的组织与实施。
3、承包施工企业应当根据施工组织设计,工程特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的分部分项工程,应按专项安全方案,并采取措施严格执行。
4、施工现场应健全各类现场安全管理制度,如施工现场定期安全检查与会议制度,各类设备、设备的安全验收制度,安全技术交底制度,安全生产奖罚制度,安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电,对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。
5、承包施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”《建筑施工安全检查标准》(JG59-99),《建设工程供电安全规范》(GB50194-93)。严禁各类违章指挥与违章作业,施工企业应根据安全检验评分标准加强安全日常检查,对存在的问题及时整改,并作好记录。
6、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施。严格执行临边洞口的防护要求,建筑四周要求封闭施工,进入现场应设安全通道等,临街面施工必须封闭施工,保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须采用三相五线制。
7、承包施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工岗位教育培训,提高工人安全防范意识,特种工人必须持证上岗。
8、施工中发生事故时,施工企业应当采取紧急措施,减少人员伤亡和事故损失,并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
9、施工企业应根据xxx建筑法第五章四十八条的规定,对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。
三、发包方责任
1、发包单位应根据国家有关法令,法规选择符合安全资质的施工企业承包施工。
2、根据招标投标的有关规定,发包单位应履行合同约定的义务,不得任意压级、压价、拖欠工程款等,为确保安全措施经费的足额到位创造条件。
3、工程开工前,发包单位应当向施工分包单位提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料,积极配合施工企业做好安全准备工作。
4、发包单位工程负责人应随时督促施工分包单位加强安全管理,按操作规范与规程作业,对施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。
四、建设工程承包方安全生产目标
(一)安全管理目标承诺
1、事故管理
本工程杜绝四级及四级以上的伤亡事故的发生。
重伤事故率控制____%。
轻伤事故率控制_____%。
2、安全管理
(1)按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率为100%,经费保证率100%。
(2)施工现场每月组织3次由公司分管经理或项目经理组织的安全大检查。
(3)施工现场各级职能人员岗位责任制,目标责任书执行率100%。
(4)施工现场设专职安全员_____人。
(5)施工现场脚手架及高处防护作业工程、施工用电、施工机械及特料运输提升设施验收合格率100%。
(6)施工现场各类机械,机电设备完好率100%。
3、安全教育
工人岗前三级教育率100%,特种工人持证上岗100%;施工管理人员安全培训率100%。
四、本表一式______份,建设单位、施工单位与昆明市建设工程质量安全监督站各执____份。
五、本协议一经甲、乙双方签字盖章,长期有效。
甲方:
法定代表人:
______年______月______日
乙方:
法定代表人:
______年______月______日
2013年施工合同范本 篇六
第四章 合同条款及格式(20xx版本)
第一节 通用合同条款
通用合同条款
1、一般约定
词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
合同
合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
合同协议书:指第 款所指的合同协议书。
中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。
己标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
合同当事人和人员
合同当事人:指发包人和(或)承包人。
发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。
承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全
权负责人。
. 5 分包人:指从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
总监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
工程和设备
工程:指永久工程和(或)临时工程。
永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
单位工程:指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
工程设备:
指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。
临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
承包人设备:指承包人自带的施工设备。
施工场地(或称工地、现场):指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
日期
开工通知:指监理人按第款通知承包人开工的函件。
开工日期:指监理人按第款发出的开工通知中写明的开工日期。
工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限,包括按第款、第款和第款约定所作的变更。
竣工日期:指第目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
缺陷责任期:指履行第款约定的缺陷责任的期限,具体期限由专用合同条款约定,包括根据第 款约定所作的延长。
基准日期:指投标截止时间前28天的日期。
天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
合同价格和费用
签约合同价:指签定合同时合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
暂列金额:指已标价工程量清单中所列的暂列金额,用于在签订协议书时尚未确定或不可预
见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额,包括以计日工方式支付的金额。
暂估价:指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
计日工:指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
质量保证金(或称保留金):指按第项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
其他
书面形式:指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
语言文字
除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
法律
适用于合同的法律包括xxx法律、行政法规、部门规章,以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:
(l)合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单;
(9)其他合同文件。
合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外,发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。
图纸和承包人文件
图纸的提供