建设工程设计合同范文(优秀6篇)

建设工程设计合同范文 篇一

第一篇内容

建设工程设计合同

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（设计方）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟进行建设工程项目，为保证设计质量、明确双方权益，甲乙双方经友好协商，达成如下设计合同：

第一条 合同目的

乙方按照甲方的要求，对甲方的建设工程项目进行设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等。

第二条 设计内容

1. 甲方提供的设计任务书是本合同的依据。乙方按照任务书的要求，完成相应的设计工作。

2. 乙方应当对所提供的设计方案进行充分的论证和评估，确保设计方案符合相关技术标准和法律法规要求。

3. 乙方应当按照甲方的要求，提交设计报告、设计图纸等相关资料。

第三条 设计费用

1. 甲方应当按照合同约定的支付方式和时间，及时支付乙方的设计费用。

2. 设计费用包括设计方案费、施工图设计费等，具体金额和支付方式详见附表。

第四条 设计周期

1. 乙方应当按照任务书的要求，合理安排设计工作的时间进度。

2. 如因甲方原因导致设计周期延长，甲方应当支付相应的延期费用。

第五条 设计变更

1. 如甲方需要对已经完成的设计方案进行变更，应当及时通知乙方，并支付相应的设计变更费用。

2. 如变更后的设计导致工程造价增加或工期延长，乙方不承担责任。

第六条 保密条款

1. 乙方应当对甲方提供的工程设计资料进行保密，不得向第三方透露或使用。

2. 甲方对乙方提供的设计方案和相关资料享有知识产权和商业秘密权利。

第七条 违约责任

1. 如甲方未按照合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作并要求甲方赔偿相应的损失。

2. 如乙方未按照任务书的要求完成设计工作，乙方应当承担违约责任并赔偿甲方相应的损失。

第八条 合同解除

1. 在设计阶段，任何一方均有权提出解除合同的申请。解除合同应当提前书面通知对方，并说明解除的原因。

2. 如因一方原因导致合同解除，应当承担相应的违约责任。

第九条 争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方未能通过友好协商解决争议，则提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。

第十条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效，自甲方支付设计费用之日起。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

建设工程设计合同范文 篇二

第二篇内容

建设工程设计合同

甲方：（委托方）

地址：

联系人：

电话：

乙方：（设计方）

地址：

联系人：

电话：

鉴于甲方拟进行建设工程项目，为保证设计质量、明确双方权益，甲乙双方经友好协商，达成如下设计合同：

第一条 合同目的

乙方按照甲方的要求，对甲方的建设工程项目进行设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等。

第二条 设计内容

1. 甲方提供的设计任务书是本合同的依据。乙方按照任务书的要求，完成相应的设计工作。

2. 乙方应当对所提供的设计方案进行充分的论证和评估，确保设计方案符合相关技术标准和法律法规要求。

3. 乙方应当按照甲方的要求，提交设计报告、设计图纸等相关资料。

第三条 设计费用

1. 甲方应当按照合同约定的支付方式和时间，及时支付乙方的设计费用。

2. 设计费用包括设计方案费、施工图设计费等，具体金额和支付方式详见附表。

第四条 设计周期

1. 乙方应当按照任务书的要求，合理安排设计工作的时间进度。

2. 如因甲方原因导致设计周期延长，甲方应当支付相应的延期费用。

第五条 设计变更

1. 如甲方需要对已经完成的设计方案进行变更，应当及时通知乙方，并支付相应的设计变更费用。

2. 如变更后的设计导致工程造价增加或工期延长，乙方不承担责任。

第六条 保密条款

1. 乙方应当对甲方提供的工程设计资料进行保密，不得向第三方透露或使用。

2. 甲方对乙方提供的设计方案和相关资料享有知识产权和商业秘密权利。

第七条 违约责任

1. 如甲方未按照合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作并要求甲方赔偿相应的损失。

2. 如乙方未按照任务书的要求完成设计工作，乙方应当承担违约责任并赔偿甲方相应的损失。

第八条 合同解除

1. 在设计阶段，任何一方均有权提出解除合同的申请。解除合同应当提前书面通知对方，并说明解除的原因。

2. 如因一方原因导致合同解除，应当承担相应的违约责任。

第九条 争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方未能通过友好协商解决争议，则提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。

第十条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效，自甲方支付设计费用之日起。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

建设工程设计合同范文 篇三

发包方：（以下简称甲方）

设计方：（以下简称乙方）

发包方委托设计方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第1条本合同依据下列文件签订

（1）《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

（2）国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表4—2。

表4—2设计项目内容

第3条发包方应向设计方提交表4—3中的有关资料及文件。

表4—3发包方应提供的资料

第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表4—4所示。

表4—4设计方应交付的资料

第5条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见表4—5所示。

表4—5设计费支付进度

说明：

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费；

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款；

3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议；

4、本合同履行后，定金抵作设计费。

第3条双方责任

（1）发包方责任

①发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。

③在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。

④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。

⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。

（2）设计方责任

①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

②设计合理使用年限为________年。

③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。

④设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。________年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。

⑤设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。

第4条违约责任

（1）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金；已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，支付全部的该阶段设计费。

（2）发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时，发包方均按第7条第

（1）款的相关规定支付设计费。

（3）设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

（4）由于设计方自身原因，延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

（5）合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双倍返还定金。第8条其他相关事宜

（1）发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

（2）设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计方另收工本费。

（3）对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担。

（4）发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。

（5）发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

（6）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

（7）本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。

（8）本合同一式份，发包方份，设计方份。

（9）本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。

（10）本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

（11）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（12）其他约定事项。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

________年____月____日________年____月____日

建设工程设计合同范文 篇四

发包人：__________（以下称甲方）

承包方：__________（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担__________（项目名称）工程设计，为明确双方责任和义务，本着公平公正的原则，经双方友好协商，一致拟定以下合同条款，并要求双方共同遵守。

第一条 本合同签订论据

《xxx合同法》，《xxx建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第二条 设计依据

甲方给乙方的委托书或设计中标文件

甲方提交的基础资料

第三条 合同文件的优先次序构成合同的文件可视为是能互相说明的，如合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

合同书

中标函（文件）

甲方要求及委托书

投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）甲方向乙方提交的有关资料/文件及时间

：乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点、时间：

如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概述算设计费。工程建设其间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

如果上述费用为估算设计费。则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算设计费。工程建设其间如遇概述算调整，则设计费也应做相应调整。

第五条 支付方式

本合同生效后三天内，甲方支付给乙方设计总额的%，计______万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

本合同设计费为乙方提交设计文件后三天内，甲方支付给乙方设计费总额的_______%，计______万元之后，甲方应按乙方所完成的施工图工作量比例，分期分批向乙方支付总设计费的______%，计______万元，施工图完成后，甲方结清设计费，不留尾款。

第六条 双方责任

甲方责任

甲方按本合同第五条规定的内容，在规定时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其它完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料修改较大，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在未签订合同前甲方同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应的设计费。

在合同发行其间，要求终止或解除合同，乙方未开始设计工

作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

甲方应按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且乙方 提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

甲方要求乙方比合同规定的时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

甲方应为乙方派驻现场的`工作人员提供工作，生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

设计文件中选用的国家标准图，标准图及地方标准图由甲方负责购买解决。

甲方应承担本项目来乙方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

乙方责任

乙方应按国家规定和合约规定的技术规范，标准进行设计，且不涉及原土建结构的改造，乙方不承担由此引出的合部责任；按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件（出现、、、规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

设计合理使用年限为年。

负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计 联络工作。

乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由于乙设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人（甲方）已支付的定金。

乙方交付设计文件一，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需不工作量向甲方适当收取到咨询服务费，收费额由双方商定。

第七条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事 人又未达成仲裁书面协议的，可向项目所在地人民法院起诉。

第九条 合同生效及其他

甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另得签订技术咨询服务合同。

乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

本工程项目中，乙方不得指定建筑材料，设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另得签订协议并支付费用。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本合同双方签字盖章即生效，一式______份，甲方______份，乙方______份。

本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

甲方（公章）：__________ 乙方（公章）：__________

法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________

__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

建设工程设计合同范文 篇五

建设单位：__________________，以下简称甲方;

设计单位：__________________，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称

甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________________。

二、甲方义务

1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给

第三方重复使用。

三、乙方义务

1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在________年____月____日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份。

2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费

甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币25，000元。

五、违约责任

1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

2.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

六、其它

本合同自________年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日工程工程合同篇10

建设工程设计合同范文 篇六

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《民法典》、《xxx建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，甲方现将承接的和合国际城三期12楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任，保障合同双方利益，保证工程顺利进行，经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：和合国际城三期12楼。

2、工程地点：仙桃大道东xx与昌升路交汇处。

3、工程规模：地上二十九层加地下一层，框剪结构。

4、工程质量：合格工程。

5、工程工期：根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。

二、承包内容

严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作内容和施工变更通知组织施工，做到安全文明施工。主要承包内容如下：从基础垫层至屋面排架层的所有木工项目的劳务用工，施工中木工所需电线、小型机械及工具。

（1）人工：含施工放线，抄水平点（控制线、标高传递由甲方负责），含模板制作，内木工所需钢管脚手架，刷脱模剂，转运、安装、拆除，楼地面清理，施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净，并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。

（2）材料：含钉子、铁丝，小型木工机械及配套施工电线，其他木工工具自带（丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供）。

三、劳务计价办法

1、承包单价：

（1）2

3、5元㎡大写：贰拾叁元伍角每平方米（含二次结构）；

（2）全部按模板展开面积计算。

2、在施工中不存在任何杂工及承包价以外的任何费用。

四、付款方式

按形象进度，具体付款依次如下：

1、主楼地下室完工、混凝土浇捣后按地下室已完成工程量的60%付款。

2、标准层每完工六层按已完成标准层工程量的60%付款一次，直至屋面花架层完工。

3、主楼主体完工后，进入附楼地下室施工阶段，附楼地下室完工后，按附楼已完成工程量的60%付款。

4、所有主体结构完成后（含二次结构）模板堆放整齐、模板方木上的钉子清理干净、场地清理干净后共付款至完成总工程量的95%。

5、余款5%待内外粉刷完工后，一个月之内一次性全部结清。

6、乙方不得以过春节及其他理由为由要求甲方支付合同外工程款项。

五、质量要求

乙方必须严格依照图纸和变更通知及国家现行规范施工，严格遵守操作程序，各阶段进入下一步施工之前，必须达到设计质量要求并认可后方能进入下阶段施工。如因管理不善、违反操作规程、违背图纸要求所造成的材料损失、用工损失、工期延误损失均由乙方负责。乙方必须确保模板安装质量，梁XX、侧板必须派专人制模，反之则甲方有权高于市场价另请他人制模。天棚按清水模板要求施工，因乙方模板安装不到位所产生的施工找平达不到不粉的要求，其返工的费用由乙方承担。

六、安全文明施工

乙方应严格执行国家安全生产法、安全文明施工规范和操作规范组织施工，时刻对工人进行安全教育，严禁酒后作业，不许穿拖鞋、高跟鞋作业，现场施工人员必须戴安全帽，高空施工人员严禁乱扔杂物。高度重视安全，杜绝一切安全隐患。如出现大小安全事故，甲方不承担任何责任，全部由乙方负责。

七、双方责任和义务

1、甲方的责任和义务

（1）、甲方必须及时按合同支付人工工资

（2）、甲方提供完整施工图纸一份，并及时传达变更通知

（3）、甲方提供的刀卡、丝杆等工具，乙方必须签领条方可领取。完工后乙方必须按所领品种、数量返还，如有失落应由乙方负责赔偿。

2、乙方的责任和义务

（1）加强民工职业道德教育，严格按照操作规程施工。

（2）加强民工安全知识教育，杜绝安全隐患，确保施工安全。

（3）接受相关部门的检查，服从监理和技术负责人的统一管理、安全文明施工，不能随意变更图纸，如需变更，必须由相关部门出具变更通知单，否则造成的返工费用均由乙方承担。

八、其他事项

1、乙方必须按甲方与建设方施工进度计划组织施工，能加班加点应尽量加班加点，力争提前完成施工任务。乙方如质量、工期达不到要求，甲方有权将乙方清退出场，并按所完成的工程量80%结算。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，具备同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

________年____月____日