染雾工程追加合同范本 篇一
工程追加合同范本是指在原有工程合同基础上进行追加的一种合同形式。在工程建设项目过程中，由于各种原因，可能会出现需要对工程合同进行追加的情况，这时就需要使用工程追加合同范本来规范追加合同的内容和流程。
一、合同主体信息
1. 甲方：（甲方名称）
2. 乙方：（乙方名称）
3. 项目名称：（项目名称）
4. 工程追加合同编号：（合同编号）
二、合同背景
在原有工程合同基础上，甲方和乙方经协商一致，决定对工程合同进行追加，以满足项目需求的变更和调整。
三、追加内容及标准
1. 追加内容：（列明追加的具体工程内容）
2. 追加标准：（列明追加工程的质量、进度、造价等标准）
四、追加合同价款
1. 追加合同价款为：（具体金额）
2. 追加合同价款支付方式：（具体支付方式）
五、追加工期及竣工时间
1. 追加工期：（具体工期）
2. 追加工期开始时间：（具体时间）
3. 追加工期竣工时间：（具体时间）
六、其他条款
1. 追加工程的设计、施工及验收标准应符合相关法规和规范的要求。
2. 追加工程的费用和支付方式应符合国家财政法规的规定。
3. 如追加工程发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同生效
1. 本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
八、解释权
本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。
工程追加合同范本 篇二
工程追加合同范本是指在原有工程合同基础上进行追加的一种合同形式。工程项目的实施过程中，可能会出现需求变更、设计修改、工期延长等情况，这时就需要使用工程追加合同范本来规范追加合同的内容和流程。
一、合同主体信息
1. 甲方：（甲方名称）
2. 乙方：（乙方名称）
3. 项目名称：（项目名称）
4. 工程追加合同编号：（合同编号）
二、合同背景
在原有工程合同基础上，甲方和乙方经协商一致，决定对工程合同进行追加，以满足项目需求的变更和调整。
三、追加内容及标准
1. 追加内容：（列明追加的具体工程内容）
2. 追加标准：（列明追加工程的质量、进度、造价等标准）
四、追加合同价款
1. 追加合同价款为：（具体金额）
2. 追加合同价款支付方式：（具体支付方式）
五、追加工期及竣工时间
1. 追加工期：（具体工期）
2. 追加工期开始时间：（具体时间）
3. 追加工期竣工时间：（具体时间）
六、其他条款
1. 追加工程的设计、施工及验收标准应符合相关法规和规范的要求。
2. 追加工程的费用和支付方式应符合国家财政法规的规定。
3. 如追加工程发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同生效
1. 本合同自双方代表签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
八、解释权
本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。
以上是工程追加合同范本的两篇文章，分别介绍了工程追加合同范本的基本内容和使用要点。在实际使用中，可以根据具体项目的需求和情况进行相应的修改和调整，以确保合同的合理性和有效性。
工程追加合同范本 篇三
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx年3月29日止。双方如继续合作，可另行协商续签合同。另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
第二条《装饰装修施工总包合同》第八条专用条款中关于履约保证金之相关规定更正为乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方向甲方交纳履约保证金。即为：双方合作初期的前三个专卖店装修项目，乙方须以每个专卖店装修工程总造价的5%款项作为履约保证金交纳给甲方，从乙方承接的第四个专卖店装修项目开始，甲方不再收取乙方履约保证金。该履约保证金用作甲方对乙方的工程工期、工程质量、安全文明施工、服从甲方统一管理等方面的约束。乙方在做到以上规定及要求的前提下，且其所承建的工程项目经甲方统一验收合格后，甲方分两次退还乙方履约保证金：第一次返还时间为乙方签订第三个工程分包合同之日后的第180天，甲方退还乙方50%履约保证金;第二次退还履约保证金的时间为双方合同到期一年后的14天之内，甲方退还乙方剩余的履约保证金(履约保证金不计利息)。
第三条本合同乙方不得擅自转让给他人使用，否则，一切法律责任由乙方承担。
第四条协议期满后终止合作，若双方愿意继续，可另行签订协议。
其它事项说明
本协议生效后，即成为《装饰装修施工总包合同》不可分割的组成部分，与《装饰装修施工总包合同》具有同等的法律效力，若本协议与《装饰装修施工总包合同》及《装饰装修施工合同 (分包协议书) 》中相关条款冲突，以本协议内容为准。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 日期：
工程追加合同范本 篇四
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律、法规，遵循公平竞争、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本补充合同，其他合同或协议书条款与本补充合同有冲突时，以本补充合同为准。
一、 工程名称、地点：一#厂房、二#厂房;绍兴袍江工业区
二、 工作内容：施工图内土建及水电安装
三、 承包方式：包工包料。所有分部分项工程不得分包及转包
四、 工程约定：
1、 合同工期为历天。具体开工日期以开工报告为准;
2、 连续三天以上停水、停电，工期相应顺延;
3、 本工程采用预应力管桩，由管桩造成对周围建筑物的影响所产生的纠纷和经济损失由甲方负责与乙方无关。
五、 工程质量标准为合格。如达不到合格标准，一切损失由承包人承担。
六、 安全生产及文明施工：承包人应严格遵守安全生产管理条例和操作规程，精心组织工，确保安全生产，遵守绍兴市有关建设工程文明施工规范和规定。在施工过程中出现的一切安全事故均有乙方承担，与甲方无涉。
七、 工程结算口径;：
1、 厂房一、厂房二：按图纸要求施工一次性包干920万元，增加工程和场外工程执行20xx版《浙江省建筑安装工程预算定额》不作下浮，决算材料价格按绍兴市建设工程造价管理处发布的当月信息价执行，无市信息的参照省信息价。
2、 增加工程和场外工程量按实结算;经监理工程师初审，并经建设单位管理人员签章确认的联系单、签证单作为结算依据。
3、 增加和场外工程结算审计事宜：工程竣工，承包人提供完整结算资料并能积极配合。
八、 工程款支付：
1、 承包人进场三天内甲方支付乙方工程预付款100万元;
2、 承包人基础施工完毕，支付合同造价(920万元作付款基数，下同)25%工程款;
3、 二层主体施工完毕支付合同造价25%工程款;
4、 主体结顶支付合同造价25%工程款;
5、 工程款竣工验收合格并资料移交完毕后支付合同造价25%工程款;
6、 增加工程和场外工程付款按实际工程量经甲、乙双方协商后再定。
九、 合同争议：补充合同履行过程中产生争议时，约定向人民法院提起诉讼解决。
十、 工程保修：
保修期限按国家规定为土建、水电安装各二年，屋面五年，自竣工验收交付使用之日计算。
十一、合同份数：
本合同正本一式二份，双方各执一份，经双方代表签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程追加合同范本 篇五
委托方：_________________身份证：_________________(以下简称甲方)
承接方：_________________身份证：_________________(以下简称乙方)
甲方因装修房屋，请乙方封闭客厅的阳台，经甲、乙双方友好协商，达成以下一致意见，以咨共同遵守。
1、甲方客厅、卧室封闭阳台为双层真空钢化玻璃窗。
2、封闭阳台所用材料：全部为荣兴型材，内有优质钢条，双层玻璃均为钢化玻璃，厚度5毫米，夹层为12毫米厚，两层玻璃表层均印有认证合格标记。
3、总价为：5100元。
4、乙方保证所用材料为上述第二条所规定的材料，非假冒伪劣产品，保证材料的品质，若非上述型材，甲方有权利拒付款项。甲方在日后(两年)的使用过程中，若为非人为故意损坏的原因，乙方愿意无条件承担给甲方或他人带来的一切损失和伤害。
5、乙方在安装过程中，由于乙方失误造成的任何安全事件，责任都由乙方承担，与甲方无关。
6、甲方在签定合同日时付500元订金给乙方，安装完毕经甲方检验合格同意后，甲方付清余款。
7、本合同一式贰份，签字生效，双方各执壹份。
甲方：___________
乙方：___________
___
_年
_____月_____日
工程追加合同范本 篇六
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同补充条款。
一、因发包人对工程施工的管理将全方位全权委托工程总承包人负责实施，承包人负责施工的工程为发包人以指定分包的形式进入，故承包人本工程范围内的一切施工实施必须服从工程总包人的管理并满足工程总承包人的管理要求，承包人和工程总承包人之间的责任权利义务按照总承包人的相关规范文本签订并严格执行不误。
二、承包人的工程量为暂定工程量，随着发包人项目的进展，可能会对承包人的工程量进行调整，承包人承诺届时无条件服从发包人的安排。
三、承包人自行承担所施工部分的(在除掉交付发包人的所有费用后)所有工程税务及费用。
四、承包人在本合同签订之日起九个日历天内交付完毕其合同履约保证金。其中在20xx年3月1日前首笔支付完毕壹佰万元现金，其余履约保证金在20xx年3月9日前支付完毕，否则，首笔支付的壹佰万元作为承包人的违约金不予退回，签订的本合同自动失效。承包人交付的履约保证金在工程完成工程合同总量的45%后，按照其完成工程总量的同等比例在每次拨付工程进度款时逐步返还至承包人专用账户。
发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
年月日：
