染雾钢筋施工合同范本 篇一
钢筋施工合同范本是在进行钢筋施工工程时所必须的文件，它规定了施工合同的双方的权利和义务，保障了施工的顺利进行。本篇将以钢筋施工合同范本为主题，介绍合同的基本要素和常见条款。
钢筋施工合同范本通常包含以下基本要素：合同名称、合同双方、项目概况、工程范围、工期、工程价款、支付方式、质量要求、违约责任、争议解决等。其中，合同名称应明确标注为钢筋施工合同，以确保合同的准确性和明确性。合同双方应包括甲方和乙方，甲方为工程业主，乙方为承包商或施工队。项目概况部分应对工程的基本情况进行描述，包括工程名称、地点、规模等。工程范围部分应详细列明钢筋施工的具体内容，如施工方法、施工工艺、施工材料等。工期部分应规定工程的开始时间和完成时间，确保施工进度的合理安排。工程价款部分应明确工程的总价款和支付方式，如分期支付、尾款支付等。质量要求部分应规定对钢筋施工的质量要求，如材料标准、施工工艺标准等。违约责任部分应明确双方在违约情况下的责任承担，如违约金的支付、赔偿责任等。争议解决部分应规定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如仲裁、诉讼等。
除了基本要素外，钢筋施工合同范本中还包含一些常见的条款。比如，施工期间的安全保障条款，规定了施工期间的安全措施和责任，保障工人的人身安全；支付条款，规定了支付方式和时间，确保双方的利益得到保障；质量保证条款，规定了工程的质量保证期限和责任，确保工程的质量达到预期要求；保密条款，规定了双方在施工过程中所涉及的商业机密和技术秘密的保护措施；违约责任条款，规定了违约方应承担的违约责任和违约金的数额等。
钢筋施工合同范本在施工过程中起到了重要的作用，它为施工双方提供了明确的权利和义务，保障了施工的顺利进行。在签订合同时，双方应认真阅读合同的内容，确保自身的权益不受侵害。同时，合同的内容应依法合规，符合相关法律法规的要求。只有合同内容合理、清晰明确，才能为施工工程提供有力的法律保障。
钢筋施工合同范本 篇二
钢筋施工合同范本是在进行钢筋施工工程时所必须的文件，它规定了施工合同的双方的权利和义务，保障了施工的顺利进行。本篇将以钢筋施工合同范本为主题，介绍合同中常见的争议解决条款，并对其重要性进行探讨。
争议解决条款是钢筋施工合同范本中的重要部分，它规定了施工过程中双方可能发生的争议的解决方式。常见的争议解决方式有仲裁和诉讼两种。仲裁是指由双方协商选派仲裁员组成仲裁庭，对争议进行公正、独立、快速的解决。诉讼是指将争议提交法院进行审理和判决。在钢筋施工合同中，双方可以约定仲裁方式或诉讼方式进行争议解决。
争议解决条款的重要性在于它为双方提供了一种公正、公平、高效的争议解决方式。在施工过程中，双方可能因为工程质量、进度、付款等问题产生争议，如果没有明确的争议解决方式，双方可能会陷入长时间的纠纷中，给工程的顺利进行带来不利影响。通过在合同中约定争议解决条款，双方可以通过仲裁或诉讼的方式快速解决争议，保障各自的合法权益。同时，争议解决条款还可以起到预防争议的作用，通过在合同中约定明确的权利和义务，双方可以减少产生争议的可能性，提高合同的履行效率。
在约定争议解决条款时，双方应根据实际情况和自身利益进行选择。仲裁方式相对于诉讼方式来说，具有程序简便、成本低廉、保密性好等优点，适用于一般性的争议解决。而诉讼方式则更加正式，需要通过法院进行审理和判决，适用于较为复杂的争议解决。双方应在合同中明确约定争议解决方式，并约定相关的仲裁机构或法院，确保争议解决的公正性和有效性。
综上所述，钢筋施工合同范本中的争议解决条款在施工合同中具有重要的作用。它为双方提供了一种公正、公平、高效的争议解决方式，保障了双方的合法权益。在签订合同时，双方应认真阅读并理解争议解决条款的内容，确保自身的权益得到保障。同时，争议解决条款的内容应合理、明确，符合相关法律法规的要求，才能为施工工程提供有力的法律保障。
钢筋施工合同范本 篇三
立合同单位：
甲方：
乙方： 身份证号：
根据国家和江西省建设工程项目的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目的质量和安全，保障双方的合法权益，经双方协商，特签订本协议。
第一条工程项目名称：
恒昌华城二期2#、11#、楼地块
第二条工程地点：
胜利路与云桥路交界处
第三条乙方劳务施工范围和内容
第四条开工、完工日期
本工程项目(暂)定于20xx年05月10日起开工至20xx年8月30日全面完工，共计585日历天。具体开工日期以甲方通知为准。
在本条第1款规定的施工期内，由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗拒因素等)造成的工期延误，经甲方驻现场负责人核实认可，并作书面通知，工期相应顺延。
由于乙方原因造成的工期延误，3天以上甲方每天以本合同总价的5%作为罚金，在结算款中扣除。
若上述条款与本合同中其它条款相抵触，则以罚款金额高的条款为准。
第五条结算方式
本合同单价按建筑面积32元/m2结算(花槽、走道按全面积计算，包括基础及塔吊基础等);，以后不因任何市场原因而调整(本单价已包含第三条“劳务施工范围和内容”中规定的所有项目费用)。
付款方式：先由班组垫付工人工资及生活费到3层，至第3层开始按月预发实际施工中的工程量80%，当工程主体封顶完成，经质监部门验收合格后，由乙方上报结算单，经甲方审核后，支付90%的结算款，扣除原支付的，余款在经质监部门验收合格60日后付清。施工中途如有退场的工人工资均由乙方负责解决，甲方不再另外支付中途结算款。
施工过程中发生的临时用工，依据签证结算时一次结清，技工按200元/工日，普工按160元/工日。
本合同乙方施工范围暂定为恒昌华城二期(甲方有权对施工段进行调节，乙方无条件执行)，待乙方施工进度、质量及节点能满足甲方要求，再划分其他施工工作量。而合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更执行、安全文明施工、成品保护等)，如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即可安排其他班组完成，所发生的费用(另加20%的管理费)从乙方当月工程款中扣回，影响工期的责任均由乙方负责。
为了严肃合同，体现甲、乙双方诚意，合同签订后乙方必须向甲方提供贰万元信誉保证金，该保证金待该工程基础分部工程验收合格后，甲方一次性无息退还给乙方，如乙方违约甲方有权没收其信誉保证金。
第六条工程质量与文明施工
工程质量必须达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的有关要求和省、市人办颁发的有关规定，乙方必须自觉接受市、县及甲方监督机构的督促、检查。
经双方商定，上述施工范围的工程质量必须达到合格等级标准争创优良;达不到罚合同价的1%。
分部分项、隐蔽工程的验收，有乙方书面通知甲方，甲方应在乙方通知时间内验收，未经验收或验收不合格的，乙方不得擅自进行下一道工序的施工，经整改后复验不合格者，甲方有权对乙方采取有关罚款措施，同时乙方应承担由此造成的损失。
分部分项的质量等级以专业质监机构对该分部分项工程的最终核定等级为结论。
经专业质监机构验收后达不到规定等级的分项项目，处以元/M2罚金。
文明施工目标：无重大伤亡事故，确保省、市文明工地。如未能实现此目标罚款合同价的1%。
第七条安全管理
乙方必须严格执行省、市人民政府关于《省、市外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续，严禁使用“三无”盲流人员，施工区域及生活区域不准带家属居住。甲方保卫部门负责督促、检查。
乙方必须建立健全严格的规章制度，报送甲方项目部存档，每月一次向甲方汇报管理工作对“条例”的执行情况，甲方管理人员定期或不定期的检查评估。
乙方必须自觉遵守国家法律、法规，不准打架、斗殴、赌博、聚众闹事，严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生，对违纪者采取批评教育、罚款直至清退，对触犯刑律者依法送交有关部门追究刑事责任。
甲乙双方必须在开工前制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按安全技术措施施工。
甲方提供的机械、设备、脚手架等，在搭设安装完毕提交乙方使用前，甲乙双方共同按规定验收，并作好验收和交付使用手续;严禁乙方在未经验收和验收不合格的情况下使用，否则，由此造成的后果概由乙方负责。
乙方所有人员必须持证上岗，对于机械操作人员，乙方必须上报操作人员名单，报审批后方可操作，特殊工种作业人员必须经培训合格后方可上岗。
乙方不得录用无效证件的盲流人员，工人的进出调动要及时上报项目部，均应在项目部受控状态下进行。
凡新上岗工人，必须执行先教育、后上岗的制度，未经教育者不准上岗，未到项目部登记的工人，乙方擅自使用的，如发生安全事故，一切后果均由乙方负责。
甲乙双方必须对上岗工人进行三级安全教育。
由于双方责任发生的工伤事故，医疗费用在10000元内的，由班组承担;10000元以上，项目部承担。由于乙方或乙方工人责任发生的工伤事故，所有费用由该班组自理。
由于班组责任区内发生打架、工人退场费用，由乙方承担。
第八条现场标准化管理
工地仅设建筑垃圾中转场地，建筑垃圾不得从高处往下抛洒，必须袋装运至建筑垃圾中转场地。必要时应洒水湿润，防止飞扬。施工现场各类垃圾应当天清理，否则由甲方指派人员清理，费用从工程款中扣除。
施工现场设男女厕所，保持清洁无污染，讲究卫生，不随地大小便，不乱抛生活垃圾，一经发现，则责成在发现区域内班组负责加以整改。
钢筋成材和未制作加工材料要分开堆放。施工现场上材料堆放整齐，预埋件、垫块等应筑池存放。楼层上垃圾应及时清理，打扫干净，楼梯通道不得堆放材料，确保场貌整齐、整洁、有序、文明。材料堆场必须做到硬地坪施工。
现场文明施工，注意施工安全，严格按施工安全条例施工，并定期进行施工安全教育，各机械操作须持证上岗。
施工过程中，教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作，当天做到工完料净地清，并对建筑垃圾工作当天及时清理运走，不准在现场堆放，并在第一时间运到指定堆放地点。不得倒入河道和业主生活垃圾容器。
严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中，通过井架运输到地面，放到指定地点，严禁向下抛洒扬尘。一旦发现，每次扣工程款200元，不再返还，以甲方或监理提出即生效。在脚手架拆除期间内此条可允许有小量垃圾不受此限制，但较大量垃圾仍应遵守此项规定。
第九条附则
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本施工项目验收完毕，价款结清后自行失效。
2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司财务部一份。
3、本合同签订地点：现场办公室。
甲方：__________________ 乙方：__________________
项目经理：__________________ 施工班组：__________________
电话：__________________ 电话：__________________
身份证号码及家庭地址：__________________
本协议签订日期：____年____月____日
钢筋施工合同范本 篇四
编号：_____________
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
发包方（以下简称甲方）：____________________________________
承包方（以下简称乙方）：____________________________________
甲方为加强质量与安全管理提高经济效益，根据工程的具体特点和实际情况，并参照《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，经双方在平等互利的基础上协商，甲方同意将以下工程项目的钢筋制作安装施工工作量分包给乙方，为明确甲乙双方的责任和义务，特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：________________________________________________
2、工程地点：________________________________________________
3、工期：定______年_____月_____日开工。限______年_____月_____日完工。
4、承包范围：本合同工程项目的钢筋制作安装及清理工作。（电渣压力焊除外，此工作量由甲方负责施工完成，但闪光对焊和其它钢筋的焊接均由乙方负责，甲方提供焊接设备及场地）。
5、承包方式：包工不包料，包工期，包质量，包安全的承包方式。
6、本工程所需的钢筋材料及通用机械由甲方负责采购放置于工地现场，供乙方使用。本工程钢筋施工中所需的铁钉，铁锤及铁线由乙方负责采购使用（其费用已包含在合同的承包价格内）。
7、工程质量要求：达到钢筋制作安装分项工程规范要求：优良。
8、合同价款：
①、以施工图纸及变更为基准，结合实际施工，计算各层配筋（包含制作安装绑扎）。每吨单价为_____________元。本工程按图纸计算工程量暂定为________________吨，合同总造价暂定为（人民币）__________元，（大写__________元）。本合同造价仅作为钢筋安装绑扎进度预付款的依据，工程结算以实际完成工程量作为结算依据。
②、以施工图纸及变更修改单进行施工，以每层的水平投影面积工程量之和进行计算，每平方米单价为_______元。本工程按图纸计算工程量暂定为___________m。合同总价暂定（人民币）_________元，作为工程进度预付款的依据，工程结算以实际完成工作量作为结算依据。
二、甲方的责任和义务
1、甲方在三天内向乙方提供完整的施工图纸一份，并向乙方进行安全技术交底和安全操作规程交底和质量技术交底，并组织乙方参加图纸会审工作，组织协调乙方进行施工和解决施工中碰到的图纸中的技术问题。
2、无偿提供乙方施工人员的住宿场所，厨房，冲凉房以及生活用水和照明用电。
3、严格审核乙方申报的施工材料计划，按计划及时采购材料运至施工现场供乙方使用。
4、甲方现场技术人员，质检员和安全员，有权对制作安装、绑扎施工中的质量和安全进行全方位监督，乙方无条件服从。
5、因乙方人力不够，技术力量差，不能满足施工规范要求，又不能按时完成甲方制定周计划、月计划，甲方有权终止合同，并责令退场。
三、乙方的责任和义务
1、严格遵守国家法律法规和地方治安管理条例，遵守甲方的各项规章制度，服从甲方现场管理人员指挥和领导，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。
2、参加甲方组织的施工图纸会审，接受甲方的现场安全技术交底和质量技术交底，根据工期拟订施工方案和进度计划，报甲方审核。
3、乙方必须严格执行国家现行的施工规范要求和按图纸设计要求施工。若发现设计图纸有误或不明确之处，乙方必须主动及时与甲方现场技术人员联系，确保工程质量和施工进度。并做好各分项各部工程施工质量自检记录和交接检工作，严格按照ISO9001国际认证有关规定整理资料交甲方归档。
4、乙方必须对自身的施工人员进行安全教育工作和安全交底工作及班前交底工作。在施工中必须采取严密有效的安全措施，确保生产安全，实现安全生产“五无”目标，确保生产安全达标。
5、乙方必须负责搞好乙方住宿场所及厨房的环境卫生，按政府和公司的有关要求做好预防“非典”和预防“禽流感”工作，确保厨房及住宿的环境卫生，预防食物中毒。
6、乙方应严格按现行国家施工安全规范要求组织施工，严禁违章施工。机械使用按机械操作规程要求使用，严禁违章操作。临时施工用电由甲方现场专职电工搭设，禁止私自搭设临时用电。由于乙方的原因造成的一切风险责任和财产损失、费用，均由乙方自负。
7、乙方应遵守公司的规章制度，搞好自身内部的团结和班组之间的团结。若有违反按甲方有关规定进行处罚。情节严重者将移交当地公安机关处理，其一切责任由乙方负责。
8、乙方按图纸准确计算材料用料，提前七天向甲方报送材料计划，计量误差不大于+2%。并承担材料计划失误而引起停工、窝工和工期延误的责任以及损失，承担因此而造成的材料浪费和过剩的经济责任。
9、乙方施工中应充分合理利用材料节约材料，杜绝浪费。不得大材小用，乱锯乱裁。如乱用材料，工地有权按工地处罚条例以乱用材料的总价值的3-5倍金额进行处罚。加工成成品的钢筋构件必须加以保护，并做好每天场地的材料及垃圾清理打扫工作，保证现场文明施工形象。
10、乙方施工中要协调好与各班组之间交叉作业的安全措施，确保施工安全和工程进度。
11、乙方施工必须接受甲方项目部驻现场技术员对质量和安全进行监督检查，检查中发现质量问题和安全隐患时，乙方无条件服从整改直至符合要求为止，并承担由此造成的一切经济损失。甲方项目部有权进行处罚，屡教不改者，甲方有权中止合同。由此造成经济损失由乙方负责任。
12、乙方所领用新的机械设备，有责任保养、保护好。如新的机械设备因保养不力和使用不当，造成损坏，一切修理费用和材料费用由乙方负责。
13、乙方因人力不够及技术不济，无法执行合同条款，要求中断合同，甲方有权利不给办理结算，作自动退场处理。
四、工程质量：
1、本工程以施工图纸作说明，设计变更和《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。本工程质量应达国家评定优良标准。
2、钢筋制作、绑扎安装施工时必须严格按照施工规范操作进行，其尺寸不得超过允许偏差，因钢筋制作安装不良影响钢筋安装或梁、柱绑筋断部超过水平高度。乙方应自觉返工处理，并按其情节严重，示轻重处以罚款（具体细节详以工地处罚条例执行）。
3、由于乙方原因造成的质量事故，其返工的一切工料费用由乙方承担，因返工影响工期的责任损失一概由乙方负责，并视情节轻重给予适当的处罚。
五、安全生产：
1、乙方应严格遵守安全操作规程进行施工，并承担自身原因造成的一切财产损失和伤亡事故的责任与费用。
钢筋施工合同范本 篇五
甲方： 乙方：
兹有甲方承建的陇县固关镇苟家沟小学公寓楼及厕所工程，根据工程施工需要，现将本工程的钢筋制作及绑扎工程承包给乙方。为明确双方的责、权、利，使工程保质保量按期竣工，经双方协商签订本施工合同，包括以下内容：
一、工程概况
工程名称：陇县固关镇苟家沟小学公寓楼及厕所工程
二，分包内容：图纸设计的所有钢筋制作绑扎工程。
三、承包形式、价款：采取包工不包料的形式。按建筑面积每平方米 元。
四、质量要求：乙方应按施工要求、施工规范和强制性条文规定以及质量验收标准组织施工，必须达到合格标准，并报项目部验收。
五、工期：本工程合同工期。
六、安全要求：乙方应遵守国家安全法规，服从甲方安全管理，加强对施工人员安全教育，搞好现场施工安全目标责任、交底签证工作。必须严格按照高空作业安全规程操作施工，搞好操作人员安全防护及现场安全防护工作，不能高空抛物，不能违规施工，确保施工安全。机械操作应符合国家法定法规要求,若发生不安全事故，由乙方承担所有责任。
七、付款办法：按工程进度支付。 工程地点：陇县固关镇苟家沟村
八、双方责任
甲方：
1、给乙方提供所需施工机具及工程所需原材料，拉运到工地。
2、负责工程施工质量、安全检查、监督。对安全措施不到位，施工达不到规范要求时，有权责令乙方停工整改，其费用由乙方承担。杜绝质量、安全事故的发生，确保工程顺利完工。
乙方：
1、组织高素质的施工队伍，协调好各工种相互配合工作，服从工地技术员、施工员的统一安排。坚持文明施工，保证施工现场整洁卫生，保证按期完工。发生违规违纪行为，按规章制度处罚。
2、按工程进度提前三天向甲方提供原材料及设备进场时间，接受甲方、质检及监理部门的检查监督，负责工程质量、安全责任。质量、安全达不到规范要求的坚决停工整改，费用由乙方承担，确保工程的施工质量和施工安全。
3、乙方应维护甲方的施工机械设备，要精心维护，合理使用，保证设备完好，并负责成品、半成品保护工作，若损坏丢失必须如数赔偿。
九、本合同未尽事宜，双方现场协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，工程完工，款项结清失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢筋施工合同范本 篇六
甲方：
乙方：
甲方将丰都县高家镇方斗山高山生态移民接待中心工程钢筋工、人工工资承包给乙方长期，依照《xxx合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方共同协商达成如下协议：
一、乙力承包范围和内容：
乙方严格按照甲方提供的《设计施工图》、《设计变更通知或技术洽商单》等工程内容进行施工。乙方包括构造柱钢筋的预埋、地圈梁钢筋、地圈梁以主体钢筋、现场塔吊基础钢筋的制作安装等等。工地上用的灰盆、砖斗等钢筋制作及焊接都由乙方无偿负责实施，甲方只提供材料。工人吃饭、住宿、生活日常用品、防暑药品等均由乙方自行负责费用。
二、承包单价：
甲、乙双方协商钢筋工劳务费承包单价为：_____元/㎡，按实际建筑面积计算。此单价包括本工程所有钢筋制作过程中用的扎丝、焊机、焊条、切割机等各种机械设备，甲方不提供任何机械设备。今后任何情况下此单价都不调整，此承包单价中含安全风险费用。乙方在签订本合同前以交纳履约保证金一万元，乙方进场地后50天内退还乙方履约保证金。
三、质爷要求：
乙方的施工质量必须满足设计要求和现行的验收规范要求，若因乙方自身的施工质量不合格所造成的一切损失由乙方全权赔偿甲方。乙方在施工中必须节约材料，对长度大于50公分以上钢材，乙方必须用焊接的'方法使余下钢筋合理使用，如乙方不焊接造成浪费，甲方根据浪费钢材的多少处罚乙方。
四、施工工期：
开工时问以甲方方书面通知进场时间为准，如乙方不按时进场地或纯脆不进场地施工，乙方所交纳的履约保证金甲方不退还。乙方必须按甲方提供的施工进度计划，按时、按质、按量完成。若乙方耽误甲方工期，按每耽误一天赔偿甲方_____元，如因甲方缺材料，资金等原因，乙方不负责。在施工期内乙方擅自停工的，甲方有权不给乙方结算和支付所完工程量的工程款，乙方承担由此所造成的一切经济损失并赔偿给甲方。
五、付款方式：
甲方用房冲抵钢筋工、工程劳务费及民工工资，甲方修建丰都县高家镇方斗山生态移民接待中心的人工劳务费、人工工资，由接待中心的三层以上楼层由乙方选择，甲方抵给乙方的房屋单价_____元/㎡（不包产权证，只包配套费，其余的费用由乙方负责）。本工程乙方必须确保民工工资按时定额发放。
六、安个责任：
甲方将本工程的钢筋制作人工费承包给乙方后，乙方出现大小安全事故，事故损失费或医疗费在_____元内的由乙方自行负责，超过_____元以上的部分由乙方承担损失费或医疗费的20%，其余的由甲方承担。为安全，甲方提供电源和水源到每层楼，其余乙方自行负责安装。乙方在施工过程中的安全帽、安全绳和保险带由乙方自行负责购买，乙方施工人员进入现场不按相关规定、不带安全帽、不系安全带、不系保险带的发现一次罚款_____元。乙方自觉接受施工现场各类管理人的管理，不得与进入施工现场的各类管理人员发生争吵、不服管理，如有发生视情节轻重严格处理。
七、违约责任：
甲乙双方签订协议后，以上内容需双方共同遵守，如一方违约，违约方付守约方的一切经济损失贰万元整。
八、末尽事宜双方协商解决。
九、此协议_____式叁份，双方签字生效。
甲方：乙方：
电话：电话：
______年______月______日
