篇一:简单的施工合同范本
施工合同范本是在进行任何施工工作之前必须准备的文件。它为施工方和业主之间的关系确立了明确的规则和责任,并提供了一种解决争议的方式。在这篇文章中,我们将为您介绍一个简单的施工合同范本,以帮助您更好地了解和准备合同。
合同编号:[合同编号]
日期:[签署日期]
甲方:[业主姓名/公司名称]
地址:[业主地址]
电话:[联系电话]
乙方:[施工方姓名/公司名称]
地址:[施工方地址]
电话:[联系电话]
一、工程概况
1. 工程名称:[工程名称]
2. 工程地点:[工程地点]
3. 工程内容:[工程内容]
二、工期
1. 开工日期:[开工日期]
2. 竣工日期:[竣工日期]
三、工程款项
1. 总工程款项:[总工程款项]
2. 分期款项:
- 第一期:[第一期款项],付款日期:[付款日期]
- 第二期:[第二期款项],付款日期:[付款日期]
- ...
- 第N期:[第N期款项],付款日期:[付款日期]
四、保修期限
1. 保修期限:[保修期限]
2. 保修范围:[保修范围]
3. 保修责任:[保修责任]
五、争议解决
1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 对于因本合同履行所发生的争议,应协商解决;如协商不成,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并经验收合格之日终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字:_______ 签字:_______
日期:_______ 日期:_______
以上是一个简单的施工合同范本,您可以根据具体情况进行修改和调整。在签署合同之前,请确保双方都明确了合同中的条款和条件,并对合同的内容进行仔细阅读和理解。合同是保障双方权益和维护工程顺利进行的重要文件,因此请务必认真对待。
篇二:简单的施工合同范本
施工合同范本是在进行任何施工工作之前必须准备的文件。它为施工方和业主之间的关系确立了明确的规则和责任,并提供了一种解决争议的方式。在这篇文章中,我们将为您介绍另一个简单的施工合同范本,以帮助您更好地了解和准备合同。
合同编号:[合同编号]
日期:[签署日期]
甲方:[业主姓名/公司名称]
地址:[业主地址]
电话:[联系电话]
乙方:[施工方姓名/公司名称]
地址:[施工方地址]
电话:[联系电话]
一、工程概况
1. 工程名称:[工程名称]
2. 工程地点:[工程地点]
3. 工程内容:[工程内容]
二、工期
1. 开工日期:[开工日期]
2. 竣工日期:[竣工日期]
三、工程款项
1. 总工程款项:[总工程款项]
2. 分期款项:
- 第一期:[第一期款项],付款日期:[付款日期]
- 第二期:[第二期款项],付款日期:[付款日期]
- ...
- 第N期:[第N期款项],付款日期:[付款日期]
四、保修期限
1. 保修期限:[保修期限]
2. 保修范围:[保修范围]
3. 保修责任:[保修责任]
五、争议解决
1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 对于因本合同履行所发生的争议,应协商解决;如协商不成,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工并经验收合格之日终止。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字:_______ 签字:_______
日期:_______ 日期:_______
以上是另一个简单的施工合同范本,您可以根据具体情况进行修改和调整。在签署合同之前,请确保双方都明确了合同中的条款和条件,并对合同的内容进行仔细阅读和理解。合同是保障双方权益和维护工程顺利进行的重要文件,因此请务必认真对待。
简单的施工合同范本 篇三
合同编号:_______
发包方:________________
承包方:________________
签约时间:_______
签约地点:_______
为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
1、工程名称:____________
2、建筑面积(工程形式):____________
3、施工地点:________________
4、工期:
(1)开工:____年__月__日;
(2)竣工:____年__月__日;
(3)合同工期总共历时____天。
5、承包形式:________
6、工程质量标准:________
7、工程价款:共计人民币____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
9、质保期:____年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。
根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方:_________ 承包方:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
20___年__月__日 20___年__月__日
简单的施工合同范本 篇四
发包方:________________________(以下简称甲方)
承包方:________________________(以下简称乙方)
按照《xxx合同法》的原则,并参考《xxx建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,结合本工程具体情况,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则,特签订本合同,以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间,建筑平方面积218㎡,四合院办公室建筑平方面积为㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料,并负责所有施工用具设备;
2、施工包干价每平方米按1080元计算,工程总造价为656208元(大写:陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);
3、工程承包内容:土建工程水、电安装及房屋装饰装修;
4、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
三、工程工期
1、甲方规定动工时间为________年____月____日至________年____月____日,乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
四、工程质量
1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;
2、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
五、施工费结算方式
1、合同签定后,由乙方积极组织施工人员进行施工,每月按进度款50%,竣工验收后付清余款;
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求,如果中途退场视为违约,按进度款30%付款。
第六条:安全生产
在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
七、劳动争议处理及其他
双方因履行本合同发生争议,应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节,调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。
八、其他
1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与本劳动合同具有同等法律效力;
2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的,按照有关规定执行;
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
简单的施工合同范本 篇五
____公司(以下简称甲方)
____公司(以下简称乙方)
按照《xxx经济合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
工程名称:________________________工程
工程地点:________________
工程内容:________
承包范围:包工包料
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
合同工期总日历天数:40天
质量等级:合格
合同价款(大写):_________________________元整
第二条 图纸
一、图纸提供日期:____年____月____日
二、图纸提供套数:两套
第三条 驻工地代表
一、甲方驻工地代表及委派人员名单:
二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):无
三、乙方驻工地代表:
第四条 工作说明
一、乙方施工所需要的场地,由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决施工现场遗留的问题。
二、在乙方进入现场前三日内将施工所需要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点,并保证施工期间的需要。施工期间所需水电费用由甲方负责。
三、乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工。
四、乙方提供营业执照、组织机构代码证、施工资质、安全生产许可证、法人授权委托书。
五、向甲方代表提供工程进度计划的时间和份数:乙方进入现场二日内,一份。
六、负责在交工前清理施工现场。
第五条 检查和返工
乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查,如因质量问题需要乙方返工、修改,乙方应承担由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确纠正或其它非乙方原因而引起的经济支出,由甲方承担。
第六条 工程质量等级
合格。
第七条 验收标准
按照建筑施工质量验收规范GB 50300-2001验收。
第八条 工程价款与支付
一、总造价:______________________________
二、付款方式:______________________________
1、合同签订日起,甲方支付给乙方总造价40%预付款。
2、施工进度完成80%支付总造价35%工程款,验收合格再支付总造价20%工程款。
3、一年后支付总造价5%质保金。
第九条 乙方采购材料设备
一、乙方采购材料、设备的要求:经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。
二、材料要求:______________________________。
第十条 竣工验收
乙方提供验收报告的时间:工程竣工验收后二日内。
工程竣工后,由乙方于工程竣工验收合格后三日内,向甲方代表提交结算报告,并由甲方代表批准。
第十一条 保修
一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算,保修期为壹年。
二、由乙方提供的工程安装,因产品及施工质量问题,乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。
第十二条 争议
在履行合同中,如甲乙双方发生争议,其解决的程序为:自行调解、申请、提出起诉,在争议未果之前应保持施工连续,同时甲乙双方都要保护好已完工程。
第十三条 安全施工
一、在施工期间,由乙方自行承担所发生的一切安全事故责任。
二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。
第十四条 其它
一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效,合同有效期为二年。
二、本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
三、本合同内的未尽事宜,经甲乙双方共同协商后另签协议,与本合同具有同等效力。
甲方:(章)____________公司
乙方:(章)________________公司
签订日期:_________年____月____日
简单的施工合同范本 篇六
甲方:______________________________(以下简称甲方)
乙方:______________________________(以下简称乙方)
根据《xxx合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将__________________工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:______________________________;地点:______________________________。
二、承包方式:______________________________
三、工程承包内容:______________________________
四、合同价款:______________________________
五、付款方式:______________________________
六、总工期要求_________个工作日。
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款__________________元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:______________________________
乙方:______________________________
日期:_________年____月____日