染雾建设工程劳务分包合同范本 篇一
随着建设工程的不断发展，劳务分包在工程建设中扮演着重要的角色。为了规范劳务分包合同的签订过程，保护劳务分包双方的权益，制定一份合理的劳务分包合同范本是非常必要的。以下是一份建设工程劳务分包合同范本，供参考：
劳务分包合同
甲方：（委托方）
地址：
电话：
法定代表人：
乙方：（承包方）
地址：
电话：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，就劳务分包事宜达成如下合同：
第一条 合同目的
甲方将建设工程劳务分包给乙方，乙方负责完成所分包的工程劳务。
第二条 被分包工程
被分包工程的详细信息包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等，详见附件一。
第三条 乙方的权利和义务
1. 乙方应按照本合同的约定，按时、按质、按量完成所分包的工程劳务，并承担相应的法律责任。
2. 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明、技术人员等，并负责工程劳务的管理。
3. 乙方应保证所提供的劳务人员具备相应的技术能力和工作经验。
4. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保劳务过程中的安全和环境保护。
第四条 甲方的权利和义务
1. 甲方应按照合同约定向乙方支付相应的劳务分包费用，并按时支付。
2. 甲方应提供必要的技术文件和施工图纸等，并协助乙方顺利进行劳务分包工作。
3. 甲方应为乙方提供安全、卫生的工作环境，并履行相应的安全管理责任。
第五条 价格和支付方式
1. 劳务分包费用为（具体金额），由甲方按照如下支付方式支付给乙方：
（具体支付方式）
第六条 违约责任
1. 一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如果因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行本合同，双方应友好协商解决，并及时通知对方。
第七条 争议解决
本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规，并提交有管辖权的人民法院解决。
第八条 合同的变更和解除
任何一方变更或解除本合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后生效。
第九条 合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
建设工程劳务分包合同范本 篇二
随着建设工程的不断发展，劳务分包在工程建设中扮演着重要的角色。为了规范劳务分包合同的签订过程，保护劳务分包双方的权益，制定一份合理的劳务分包合同范本是非常必要的。以下是一份建设工程劳务分包合同范本，供参考：
劳务分包合同
甲方：（委托方）
地址：
电话：
法定代表人：
乙方：（承包方）
地址：
电话：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，就劳务分包事宜达成如下合同：
第一条 合同目的
甲方将建设工程劳务分包给乙方，乙方负责完成所分包的工程劳务。
第二条 被分包工程
被分包工程的详细信息包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等，详见附件一。
第三条 乙方的权利和义务
1. 乙方应按照本合同的约定，按时、按质、按量完成所分包的工程劳务，并承担相应的法律责任。
2. 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明、技术人员等，并负责工程劳务的管理。
3. 乙方应保证所提供的劳务人员具备相应的技术能力和工作经验。
4. 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保劳务过程中的安全和环境保护。
第四条 甲方的权利和义务
1. 甲方应按照合同约定向乙方支付相应的劳务分包费用，并按时支付。
2. 甲方应提供必要的技术文件和施工图纸等，并协助乙方顺利进行劳务分包工作。
3. 甲方应为乙方提供安全、卫生的工作环境，并履行相应的安全管理责任。
第五条 价格和支付方式
1. 劳务分包费用为（具体金额），由甲方按照如下支付方式支付给乙方：
（具体支付方式）
第六条 违约责任
1. 一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如果因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行本合同，双方应友好协商解决，并及时通知对方。
第七条 争议解决
本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的相关法律法规，并提交有管辖权的人民法院解决。
第八条 合同的变更和解除
任何一方变更或解除本合同，需提前书面通知对方，并经双方协商一致后生效。
第九条 合同生效
本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
建设工程劳务分包合同范本 篇三
甲方： 公司
乙方： 劳务专业工程有限公司
工程名称：
工程规模：
依照《xxx经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定，为确保工程质量、安全施工、按期竣工，落实责权利相结合的原则， 公司和 公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上，签订本合同书，以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围：
包括土建，装饰，水电安装等图纸涉及的全部内容，达到竣工验收交付使用。
二、工期：
年 月 日至 年 月 日，逾期1天按工程总造价1‰执行罚款，提前一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级：
合格工程，若达不到合格，一切经济损失由乙方承担。
四、合同价款：
五、甲方负责事项：
1、向乙方传达《xxx建筑法》，xxxxxx一标五规范xxx，以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度，并督促和监督执行。
2、加强对本工程管理力度，坚持安全生产xxx安全第一、预防为主xxx的方针，严格实行安全生产目标责任制，监督检查制和责任追究制，确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产，技术、技能的培训教育，纠正和防范违章指挥、违章作业，监督和制止酒后作业。
3、严格实行建设工程安全监管制度，加强安全监督管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施，认真做好职工的三级教育，全面落实技术交底制度。
5、强化建筑安全防护用具管理，严格实行建筑安全防护用具备案制度，杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场安全生产、文明施工管理，认真贯彻《建筑施工安全检查标准》及上级有关工作部署，不断完善安全生产、文明施工管理制度，推进施工现场向标准化、规范化、景观化发展。深入开展xxx做文明建筑工人、创文明建筑工地xxx活动。
7、按照工程进度，由乙方提前列出书面计划甲方协助做好部分主要材料(三大材)的供给工作。
8
、根据工程形象进度，若乙方达不到规定要求，甲方有权暂停工程款拨付，待达到要求后拨付。
9、对工程进度、工程质量、施工安全进行监督，负责工程周期性检查，协助乙方搞好工程验收及质量、安全大检查。
10、对施工现场进行综合性管理，特别加强安全管理力度，杜绝违章指挥及违反操作规程行为。
六、乙方应负责事项：
1、严格执行《xxx建筑法》、xxxxxx一标五规范xxx，以及市、区现行有关法规条例，认真落实公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度。
2、加强管理，坚持安全生产xxx安全第一、预防为主xxx的方针，确保安全生产目标责任制，认识到位、措施到位、整改到位。与施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产及技术和技能的培训教育，严禁违章指挥、违章作业，杜绝酒后作业。
3、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施及公司和项目部有关文件和规章制度，全面落实执行技术交底及措施，认真做好班组和个人的安全教育工作。
4、确保建筑安全防护用具使用正确、到位。
5、认真贯彻执行施工现场安全生产、文明文明施工管理制度有关规定及上级有关部门工作部署，推进安全文明施工现场的规范化。深入到xxx做文明建筑工人、创文明建筑工地xxx活动中去。
6、加强安全施工，抓好工程质量的管理，严格按照施工图纸和操作规程施工，确保工程质量，保证工程进度按合同规定的工期完成。
7、乙方必须服从甲方的领导和管理，执行公司的规章制度，履行签定的劳务分包合同中的内容。
8、要认真对待公司和上级主管部门对工程项目的检查，对检查出来的问题应立即整改，对整改不彻底屡教不改者，应受到必要的经济惩罚。
9、施工期间，乙方应认真执行安全条例和安全操作规程，杜绝安全事故的发生，爱护集体财产，如管理不严造成人身财产损失，全部由乙方承担经济损失及一切责任。
10、在生产期间，因乙方管理混乱而造成的工程质量差、材料浪费、机械损坏等经济损失，由乙方承担。
七、特别约定：
1、本工程双方定为无重大伤亡事故工程，乙方必须按照国家现行规范、规程、标准及上级有关文件规定要求，做到安全文明施工，否则所造成一切伤亡事故的损失及由此引发一切刑事责任由乙方自行承担，并接受公司的处罚决定。
2、对施工现场安全文明施工差、不服从管理、存在严重安全隐患，甲方视情节轻重有权给予必要的经济处罚。
3、因乙方施工质量低劣，违反国家规定、标准、规范引起用户上访投诉所发生的一切后果由乙方自行承担经济及刑事责任，并接受公司的处罚决定。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签订之日起生效，甲乙双方未经同意，不得擅自更改，否则后果自负。
以上事项有未尽事宜，甲乙双方协商另立补充协议，同本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人签字：
年 月 日
乙方：
负责人签字：
年 月 日
建设工程劳务分包合同范本 篇四
29.保障
除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失.索赔及与此有关的索赔.诉讼.损害赔偿：
（1）人员的伤亡；
（2）分包工程以外的任何财产的损失或损害。
承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔.诉讼.损害赔偿费.诉讼费.指控费和其它开支：
（1）按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害；
（2）由于发包人.承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔.诉讼等。
30.保险
承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。
分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。
31.担保
如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。
建设工程劳务分包合同范本 篇五
工程总承包： （以下简称甲方）
劳务分包： （以下简称乙方）
甲方开发的xxx商住楼项目，为保证外墙及屋面工程的施工质量和统一设计效果，将该项目的外墙及屋面工程的施工劳务按区段划分做统一分包，依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实、守信的原则，经双方协商，将该项工程劳务分包给乙方，特签订本合同，双方共同遵守执行。
1、劳务分包工程名称：_____
2、劳务承包工作内容： 施工图纸包括的所有人工、机械、周转材料、辅助材料的费用。（主材由甲方提供）。
3、劳务承包外工作内容： 设计变更及签证工程的劳务费用。
4、质量标准：按总包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定 合格 等级。
5、分包工程工期
___年___月___日开工， _____年 _____月竣工（不可抗力的自然因素影响，工期顺延）
6、工程劳务价款
本工程劳务承包总价约 _____万元（大写： _____万元）；以实际完成工程量结算为准。
7、劳务价款的支付：
按工程施工进度，以实际完成工程量按月支付以完工程价款的80%，其余款项在工程竣工财务结算办理完后30日内付清。
8、工程财务结算：
工程财务结算金额=工程承包总价±工程增加量及费用。乙方凭正式劳务发票收取工程款。
9、甲方职责：
负责提供工程所需的主材，确保施工正常进行。
负责协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、机械、用水、用电及施工场地。
10、乙方义务
按照施工图纸、施工组织设计、技术交底及施工进度计划，组织具有资格证书的熟练工人投入施工。自觉遵守操作规程及施工规范。投入足够的人力、物力，加强现场管理、科学安排作业计划，做到文明施工、安全施工，确保质量达到合格标准。
自觉接受甲方及有关部门的监督和检查，按甲方的要求对设备、材料统一管理，作到堆放整齐。
做好已完工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此而引起的一切经济责任，如由配合班组造成的成品损坏，由当事班组承担一切经济责任。
妥善保管，合理使用甲方提供的各种机具、周转材料及其它设施。
乙方应服从甲方及现场负责人的指令。
11、安全施工
乙方应遵守建设工程有关安全生产的管理规定，对现场施工人员进行安全教育，负责施工人员的安全管理，严格按安全标准进行施工。若发生安全事故，甲、乙双方应参照现行法律、法规协商处理。
12、争议
甲乙双方对合同发生争议时，可自行和解或要求有关部门调解。和解、调解不成时，可向辖区人民法院起诉。
13、其它
本合同未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
本合同一式 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份，均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建设工程劳务分包合同范本 篇六
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，为了明确双方在施工过程中的权益和责任，根据本工程的实际情况，双方签订以下条款。
一、工程名称及地点：
二、承包方式：包工包料，包制作安装。
三、样式要求：以图纸要求和甲方要求为准。
四、付款方式：合同签订，材料到场，负责人验收签字后，开始施工，每十层完工后，支付已完工程造价的80%给乙方，工程施工全部完工后支付总价款的80%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，剩余5%作为质保金，三年后无息付清。
五、质量标准：达到国家现行施工验收规范进行施工，达到验收合格。
六、安全生产及安全事故处理
1、安全施工：发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2、乙方人员发生伤亡时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，分清责任，如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故，由乙方承担。
七、甲方的权利和义务
1、甲方负责进行技术交底，在施工中进行检查、报验和组织验收。
2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置，制作场地，水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。
八、乙方的权利和义务
1、按国家相关质量标准制作，按甲方提供的图纸，实际测量后制作安装，否则造成的一切损失均由乙方承担。
2、遵守甲方的管理，安全文明施工，保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。
九、本协议未尽事宜，双方签订补充协议。
十、本协议一式两份，甲乙双方各一份。
十一、本协议自双方签字后生效，至工程结束货款结清后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
