染雾定制加工合同范本 篇一
在进行定制加工业务时，签订一份合同是非常重要的。合同可以确保双方的权益得到保护，明确双方的责任和义务，避免发生纠纷和误解。下面是一份定制加工合同范本，供参考：
合同编号：【合同编号】
甲方：【甲方公司名称】
乙方：【乙方公司名称】
签订日期：【签订日期】
一、合同目的
本合同的目的是明确甲方委托乙方进行定制加工业务的相关事宜，保障双方的权益。
二、定制加工内容
1. 甲方将向乙方提供定制加工的产品或原材料的详细规格和要求。
2. 乙方负责按照甲方的要求进行定制加工，并保证产品的质量和交货时间。
三、价格和付款方式
1. 甲方将支付给乙方的定制加工费用为【金额】。
2. 付款方式：甲方在签订合同时需支付【金额】作为预付款，剩余款项在乙方完成定制加工后【天数】内支付。
四、交货时间和方式
1. 乙方应在接到甲方定制加工的产品或原材料后【天数】内完成加工，并按照约定的交货时间将成品交付给甲方。
2. 交货方式：【交货方式的具体描述，如快递、物流等】。
五、质量保证和售后服务
1. 乙方保证按照甲方的要求进行定制加工，并确保产品的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 甲方在收到产品后应及时进行检验，如发现质量问题，应在【天数】内向乙方提出书面通知，并提供相关证据。
3. 如因乙方的原因导致产品质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款
1. 双方应保守商业秘密，不得向任何第三方透露合同内容和相关商业信息。
2. 在合同期限和解除合同后，双方仍应继续履行保密义务。
七、违约责任
1. 如一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或解除合同。
八、争议解决
双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，并持续有效期为【合同期限】。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
以上是一份定制加工合同范本，供参考使用。双方在签署合同时，应详细阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保护。如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
定制加工合同范本 篇二
定制加工合同范本
合同编号：【合同编号】
甲方：【甲方公司名称】
乙方：【乙方公司名称】
签订日期：【签订日期】
一、合同目的
本合同的目的是明确甲方委托乙方进行定制加工业务的相关事宜，保障双方的权益。
二、定制加工内容
1. 甲方将向乙方提供定制加工的产品或原材料的详细规格和要求。
2. 乙方负责按照甲方的要求进行定制加工，并保证产品的质量和交货时间。
三、价格和付款方式
1. 甲方将支付给乙方的定制加工费用为【金额】。
2. 付款方式：甲方在签订合同时需支付【金额】作为预付款，剩余款项在乙方完成定制加工后【天数】内支付。
四、交货时间和方式
1. 乙方应在接到甲方定制加工的产品或原材料后【天数】内完成加工，并按照约定的交货时间将成品交付给甲方。
2. 交货方式：【交货方式的具体描述，如快递、物流等】。
五、质量保证和售后服务
1. 乙方保证按照甲方的要求进行定制加工，并确保产品的质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 甲方在收到产品后应及时进行检验，如发现质量问题，应在【天数】内向乙方提出书面通知，并提供相关证据。
3. 如因乙方的原因导致产品质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款
1. 双方应保守商业秘密，不得向任何第三方透露合同内容和相关商业信息。
2. 在合同期限和解除合同后，双方仍应继续履行保密义务。
七、违约责任
1. 如一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决或解除合同。
八、争议解决
双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，并持续有效期为【合同期限】。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
以上是一份定制加工合同范本，供参考使用。双方在签署合同时，应详细阅读并理解合同内容，确保双方权益得到保护。如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
定制加工合同范本 篇三
承揽方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称：xx
型号：xx
规格：xx
质量要求：xx
计量单位：xx
数量：xx
加工费：xx
单位总价：xx
第二条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。
第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。
第四条、乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。
材料名称：xx
型号：xx
规格：xx
质量要求：xx
计量单位：xx
数量：xx
单价：xx
总价：xx
图纸、技：xx
术资料及：xx
交付时间：xx
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称：xx
交付时间：xx
交付地点：xx
交付数量：xx
包装要求：xx
检验方法：xx
运输方法：xx
运费承担：
第六条加工费结算办法与时间xx。
第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。
4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。
5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。
6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。
第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。
2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。
4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。
5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。
6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十条声明及保证
(一)甲方：
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方：
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十二条不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在xx天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：xx。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条争议的处理
1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：
(1)提交xx仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx
法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx
xx年xx月xx日
签订地点：xx
定制加工合同范本 篇四
定作人：_____________________________
承揽人：_____________________________
根据《xxx合同法》及相关法律法规，遵循公平和诚实信用的原则，定作人和承揽人经协商达成如下协议：
第一条定作物、数量、规格及报酬
定作物名称规格/型号质量要求/技术标准计量
单位数量交货时间报酬
定作报酬计价方式：__________________________________________。
合计(大写)：________________________________元人民币。
第二条定作人在签署合同后___日内向承揽人支付(预付款/定金)________元人民币，余款支付方式：。
第三条定作人提供的材料
材料名称规格/型号质量标准计量
单位数量提供时间
承揽人应在收到定作人提供的材料后进行检验，并在3日内就不符合约定标准的材料向定作人提出书面异议。承揽人逾期未提出书面异议的，视为认可定作人提供的材料符合合同约定。
第四条定作人应在_________前向承揽人提供定作物的图纸、技术要求，作为合同附件。未经定作人书面同意，承揽人不得向任何第三人透露该等文件的内容。
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，应在收到后3日内向定作人提出书面异议。
第五条定作人有权对承揽人使用的材料及已完工作成果进行监督和检查，并要求承揽人对不符合约定的材料和已完工作成果予以更换、维修、重作，费用由承揽人承担。
第六条未经定作人书面同意，承揽人不得将定作物交由第三人完成，否则承揽人有权解除合同。
第七条承揽人应按照约定的时间、地点交付定作物及相应的技术资料、质量合格证明。交付地点为(承揽人送货或定作人自提)____________________________。
定作物的运输、装卸工作及费用由_________承担。
定作物需要安装调试的，承揽人应按定作人要求在指定地点安装调试完毕、并通过验收方作为交付。承揽人同意放弃留置权。
第八条定作人收到承揽人交付的定作物后应及时验收。定作物的检验标准、方法、期限为：
第九条承揽人对定作物的质量承担保修责任，保修期从___年__月__日至___年__月__日。保修期内，定作人按合同总价的___%预留质量保修金，保修期满无质量问题的予以退还。
定作物在保修期内出现质量问题的，承揽人应及时予以维修、重作，并赔偿由此给定作人造成的全部损失(包括但不限于停窝工损失、向第三方承担的经济责任)。承揽人未按定作人要求及时维修、重作定作物的，定作人有权自行维修，费用直接从预留的质量保修金中抵扣，不足部分定作人有权继续向承揽人追偿。
第十条违约责任：
1.承揽人逾期交付定作物、定作物的质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，是承揽人违约;定作人逾期支付报酬的，是定作人违约。
2.因承揽人违约导致定作人遭受损失或向第三人承担经济责任(包括但不限于停窝工损失、向建设单位、分包单位承担违约责任等)，承揽人应当赔偿定作人所遭受的全部经济损失。
3.承揽人完成的定作物质量、数量、规格、型号、花色、包装方式不符合合同约定标准的，定作人有权拒收定作物或拒付报酬;承揽人应负责维修、重作定作物至合同约定标准。如承揽人未按定作人要求维修、重作定作物至合同约定标准，定作人有权要求其继续履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承揽人还应向定作人支付合同总价3%的违约金，不足弥补定作人损失的，承揽人应继续赔偿。
第十一条本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向定作人所在地人民法院起诉。
第十二条本合同一式____份，双方各执____份，自双方加盖公章之日起生效。
第十三条补充条款________________________________________________________________________________________________
定作人：___________________________
承揽人：___________________________
住所地：___________________________
住所地：___________________________
电话：_______________
电话：_________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
________年_____月_____日
________年_____月_____日
定制加工合同范本 篇五
委托方：（以下简称甲方）
被委托方：（以下简称乙方）
甲方委托乙方加工某产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
第一条代加工内容
甲方委托乙方为其加工某系列产品，加工数量、款式（或开发信息）标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
第二条甲方责任：
1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方某样产品。
2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。
3、向乙方提供加工品款式（或开发信息）数量、技术要求、交货时间等。
4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品。
6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7、甲乙双方严守商业秘密。
本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
甲方不得交乙方设计生产的样版提供给其他生产商。
第三条乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准符合QB1002－97质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6、严守甲方的商业秘密。
7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。
第四条付款方式及交货地点：
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的30%作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。
第五条验收标准：
双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求（以书面内容要求为准）作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内必须对产品进行验收。
第六条违约责任：
1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价1%的违约金；如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。
2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币50万元违约金，并追究乙方法律责任。
3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值30%的违约金。
4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。
第七条合同有效期限
本委托加工合同期限为 个月，自 年 月 日至 年 月 日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。
第八条合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。
第九条本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。
第十条其他未尽事宜另行订立。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
定制加工合同范本 篇六
定作方（甲方）： 签订日期：
加工方（乙方）： 交货日期：
一、委托加工明细（数量以最后实际成品入库数为准） 款号：
颜色单位数量单价
二、质量技术要求：
1）甲方明确委托加工服装的款式、数量、货期、及提供OK样板、工艺制作要求和质量标准，经双方认可，即为合同的组成部分，具有与合同同等法律效力。如在生产中途需要改板或在其它特别需求等，必须有书面通知。
2）乙方需对甲方提供的所有工艺技术资料、实样、唛架及样板等检验确认无错，方可投入生产。如有任何问题三日内通知甲方相关部门解决，否则，造成质量的问题及经济损失，由加工方承担。
三、生产技术资料、图纸提供办法及保密要求：
1）甲方提供；乙方严格保密，保证不外泄，不在甲方订单之外利用甲方提供的资料进行加工销售，否则负相应法律责任。若生产完毕，样品、纸样、主料辅料等一切归还甲方。
四、交货期和成品质量要求
1）乙方需根据合同要求保质保量生产并如期交货。由于乙方责任造成不能出货，则按此款数量的成本价赔偿，并承担延误客人合同期的违约金：如超期一天按该货品总价的2%扣款，如超期两天按该货品总价的4%扣款，以此类推，如因甲方原因（物料不齐或其它）造成不能按期交货，双方另行定货期，并需签字生效。
2）乙方需提供真实裁片数量，若弄虚作假，乙方交货成品数量缺失，以每件为单位，每件按货品的成本价的两倍予以赔偿（在加工费中扣除）。
3）乙方生产大货必须保证成品尺寸按照纸样完成尺寸生产（允许正负1cm误差）。若大货送甲方后，发现成品油污、跳线、多处线头、烂孔、抽纱、尺寸不对等情况，乙方每件按货品的成本价予以赔偿（加工费中扣除）。
4）乙方生产前需对布料、辅料核对，所有面料，辅料有质量问题的，应该在没有开始裁剪或加工前，报甲方确认或者及时更换，凡是由于乙方人员私自对有质量问题而继续使用的或隐藏不报的，由乙方承担该批面料、辅料的所有费用。布料和辅料超耗由乙方承担。
5）甲方将对乙方送来终检的产品进行检验，检验的合格率必需达到？____%以上。超次品按照每件成本价从加工费中扣除。
五、结算方式：按甲方实际入库数量结算，此月出的货待下月____号前结算。如有特殊情况会另行通知。
六、解决合同纠纷的方式：双方协商解决，解不成时，到有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；
七、双方协商的其他条约。
法定负责人： 法定负责人：
委托代理人 委托代理人：
单位地址： 单位地址：
