染雾工程延期合同范本 篇一
工程延期合同
甲方：（委托方）：
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方委托乙方进行工程项目，根据双方协商一致，就工程延期事宜达成如下合同：
一、工程延期的原因
1. 甲乙双方确认，工程延期是由于以下原因导致的：
（详细列出工程延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、供货延迟等）
二、工程延期的期限
1. 甲乙双方同意将原计划的工程完成日期延期至：（具体填写延期期限）
2. 甲乙双方同意在延期期限内完成相关工作。
三、责任和赔偿
1. 甲方责任：甲方应向乙方支付由于工程延期引起的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2. 乙方责任：乙方应按照甲方的要求，尽最大努力减少因延期而产生的额外费用。
3. 双方责任：双方同意在工程延期期间积极配合，共同解决延期问题，并努力保证工程的质量和进度。
四、合同的变更和解除
1. 甲乙双方同意在工程延期期限内进行合同的变更，以适应工程延期的情况。
2. 若工程延期无法解决或对双方造成严重损失，任何一方有权解除本合同。
五、争议的解决
1. 本合同的解释和执行均适用于中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程延期问题解决之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
日期： 日期：
工程延期合同范本 篇二
工程延期合同
甲方：（委托方）：
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方）：
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方委托乙方进行工程项目，根据双方协商一致，就工程延期事宜达成如下合同：
一、工程延期的原因
1. 甲乙双方确认，工程延期是由于以下原因导致的：
（详细列出工程延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、供货延迟等）
二、工程延期的期限
1. 甲乙双方同意将原计划的工程完成日期延期至：（具体填写延期期限）
2. 甲乙双方同意在延期期限内完成相关工作。
三、责任和赔偿
1. 甲方责任：甲方应向乙方支付由于工程延期引起的额外费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2. 乙方责任：乙方应按照甲方的要求，尽最大努力减少因延期而产生的额外费用。
3. 双方责任：双方同意在工程延期期间积极配合，共同解决延期问题，并努力保证工程的质量和进度。
四、合同的变更和解除
1. 甲乙双方同意在工程延期期限内进行合同的变更，以适应工程延期的情况。
2. 若工程延期无法解决或对双方造成严重损失，任何一方有权解除本合同。
五、争议的解决
1. 本合同的解释和执行均适用于中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程延期问题解决之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
日期： 日期：
工程延期合同范本 篇三
甲方：
乙方：
甲乙双方于 年 月 日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：
工程延期合同范本 篇四
发包人：__________________（以下简称“甲方”）
承包人：__________________（以下简称“乙方”）
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。
根据《xxx合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：
一、工程概况
工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。工程地点：______。
二、建设内容
给水管道及______道路改造工程。具体详见施工图纸。
三、施工工期
施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）
四、工程质量
工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的交接检查。
五、工程价款
本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）[包含给水工程安全文明措施费______元整（￥______）]
六、进度付款额度和付款方式支付
工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
七、合同生效
1、本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
2、本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。
3、合同地点：______。
八、其他
本协议正本______份、副本______份，承发包双方各执正本______份，副本______份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人（盖单位公章）：_______
法定代表人：__________________
承包人（盖单位公章）：_______
法定代表人：__________________
日期：______年______月______日
工程延期合同范本 篇五
委托人：（签章）___________
代建人：（签章）____________
使用人：（签章）____________
项目名称：____________项目委托人：北京市发展和改革委员会项目代建人：___________项目使用人：_________
根据《xxx合同法》、《北京市政府投资建设项目代建制管理办法（试行）》，为保证市政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，经委托人、代建人与使用人三方协商同意，签订本合同。
一、项目概况项目名称：___________项目总投资：_________（万元）（以批准的投资概算为准）建设地点：_________建设规模：_______建设内容：____________
二、代建项目管理范围和内容：__________________
三、代建项目管理目标投资控制金额：__________________（万元）（以代建人投标报价为准）工程质量标准：__________________代建管理期限：__________________个日历_______天
四、代建管理费金额（大写）：__________________元人民币￥：__________________元
五、本合同由以下文件组成
1、三方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2、委托代建合同书
3、专用合同条款
4、通用合同条款
5、中标通知书
6、投标书及其附件
7、招标文件及其附件（或描述代建项目的技术性文件）
8、初步设计文件及其审查批复文件
9、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同中赋予它们的定义相同。
七、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为代建人提供项目建设的必要条件。
八、代建人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。
九、使用人承诺，遵守本合同中的各项约定，协助代建人完成代建工作。
十、本合同一式____份，具有同等法律效力，三方各执____份。
委托人：（签章）____________代建人：（签章）____________使用人：（签章）____________
法定代表人：（签章）________法定代表人：（签章）________法定代表人：（签章）________
地址：______________________地址：______________________地址：______________________
邮编：______________________邮编：______________________邮编：______________________
电话：______________________电话：______________________电话：______________________
日期：______________________日期：______________________日期：______________________
工程延期合同范本 篇六
甲方：__________________（以下简称甲方）
乙方：__________________（以下简称乙方）
甲乙双方根据《xxx合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合______开发具体情况，为加快______建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。补充协议如下：
1、甲方自建开发的______亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对______亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米______元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。
4、房屋竣工时间及标准
5、乙方施工成本价暂按______元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的______相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：__________________
法定代表人：___________
乙方：__________________
法定代表人：___________
______年______月______日
