建设工程转包合同范本 篇一
建设工程转包合同范本
合同编号:XXXXXX
甲方:(转包方名称)
地址:(转包方地址)
法定代表人:(转包方法定代表人姓名)
联系电话:(转包方联系电话)
乙方:(承包方名称)
地址:(承包方地址)
法定代表人:(承包方法定代表人姓名)
联系电话:(承包方联系电话)
鉴于甲方拥有一项建设工程项目,现欲将该项目转包给乙方承包,双方经友好协商,达成以下转包合同:
第一条 转包工程内容
1.1 甲方将建设工程项目的全部或部分工程转包给乙方。具体工程范围和任务分工见附件一。
1.2 甲方保证转包的工程项目符合相关法律法规,并按照合同约定提供必要的图纸、设计方案、施工规范等技术文件。
第二条 乙方的权利和义务
2.1 乙方接受甲方的转包,应按照合同约定,完成转包的工程项目,并保证工程质量符合相关标准和要求。
2.2 乙方应按照合同约定的工期和进度进行施工,并保证按时交付工程。
2.3 乙方应负责工程施工中的安全保障和环境保护工作,确保施工过程中不对周围环境和公共设施造成损害。
第三条 甲方的权利和义务
3.1 甲方有权对乙方的施工进行监督,并要求乙方按照合同约定完成工程。
3.2 如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不合格,甲方有权要求乙方进行整改或追究相应的法律责任。
第四条 价款支付
4.1 乙方完成工程后,甲方应按照合同约定的价款支付方式和时间,支付相应的工程价款。
4.2 如乙方未按照合同约定的工期和质量完成工程,甲方有权扣除相应的款项,并要求乙方进行赔偿。
第五条 合同变更和解除
5.1 双方一致同意,如有需要,可以对合同内容进行变更,但变更内容应经双方书面确认。
5.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行合同,双方可以协商解除合同,并按照协商结果处理相关事宜。
第六条 争议解决
6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。
6.2 如协商未能解决争议,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 合同效力
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日。
7.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(转包方名称)
签字:________________
日期:________________
乙方:(承包方名称)
签字:________________
日期:________________
附件一:工程范围和任务分工
建设工程转包合同范本 篇二
建设工程转包合同范本
合同编号:XXXXXX
甲方:(转包方名称)
地址:(转包方地址)
法定代表人:(转包方法定代表人姓名)
联系电话:(转包方联系电话)
乙方:(承包方名称)
地址:(承包方地址)
法定代表人:(承包方法定代表人姓名)
联系电话:(承包方联系电话)
鉴于甲方拥有一项建设工程项目,现欲将该项目转包给乙方承包,双方经友好协商,达成以下转包合同:
第一条 转包工程内容
1.1 甲方将建设工程项目的全部或部分工程转包给乙方。具体工程范围和任务分工见附件一。
1.2 甲方保证转包的工程项目符合相关法律法规,并按照合同约定提供必要的图纸、设计方案、施工规范等技术文件。
第二条 乙方的权利和义务
2.1 乙方接受甲方的转包,应按照合同约定,完成转包的工程项目,并保证工程质量符合相关标准和要求。
2.2 乙方应按照合同约定的工期和进度进行施工,并保证按时交付工程。
2.3 乙方应负责工程施工中的安全保障和环境保护工作,确保施工过程中不对周围环境和公共设施造成损害。
第三条 甲方的权利和义务
3.1 甲方有权对乙方的施工进行监督,并要求乙方按照合同约定完成工程。
3.2 如乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不合格,甲方有权要求乙方进行整改或追究相应的法律责任。
第四条 价款支付
4.1 乙方完成工程后,甲方应按照合同约定的价款支付方式和时间,支付相应的工程价款。
4.2 如乙方未按照合同约定的工期和质量完成工程,甲方有权扣除相应的款项,并要求乙方进行赔偿。
第五条 合同变更和解除
5.1 双方一致同意,如有需要,可以对合同内容进行变更,但变更内容应经双方书面确认。
5.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行合同,双方可以协商解除合同,并按照协商结果处理相关事宜。
第六条 争议解决
6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。
6.2 如协商未能解决争议,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 合同效力
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日。
7.2 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(转包方名称)
签字:________________
日期:________________
乙方:(承包方名称)
签字:________________
日期:________________
附件一:工程范围和任务分工
建设工程转包合同范本 篇三
甲方(转让方):_______________身份证号:_______________
乙方(承接方):_______________身份证号:_______________
丙方(中介方):_______________
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《xxx合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议,望共同遵守:
一、承包方式
1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方,由乙方自行建设独立管理,独立建账,独立核算。
2、乙方执行甲方与业主方签定的合同,如需更改,在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。
二、转让相关费用及付款方式
1、甲方向业主方所交保证金_____元(_____元),由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付_____元整(_____元),十个工作日内再交_____元(_____元)。
该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金,由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠,甲方概不负责。
2、甲方前期投资建设的板房和其它费用,由甲方和乙方清理单据,乙方另行计价给甲方。
3、乙方进场后一月内交管理费(税后)_____元整(_____元)给甲方。
4、甲方在业主方承包的单价按_____定额上浮___%,甲方转包给乙方按___定额上浮___%,其中___%仍归甲方所有,乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。
5、甲方原挂靠__________公司,管理费为总承包费的___%,转包成功后由乙方继续履行此义务。
三、税费和保险费
工程已全部转给乙方,应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费,甲方不负任何费用。
四、工程进度及竣工款
1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的___%付给乙方,时间为次月___日前。
2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的___%进度款。可转帐或现金支付,甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款,时间10个工作日内。
3、每次拔进度款,付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。
4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算,___日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的___%,保留___%为保修金,保修金期满___月内全部退还给乙方。
五、成立支公司
1、甲方在政策允许的情况下,应在_____成立_____支公司。
2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。
六、违约责任
1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的_____元(_____)定金,乙方违约甲方不退还;如甲方违约,双倍赔偿乙方。
2、乙方进场后如乙方资金不到位,造成工期拖延,甲方有权清退出场,并按工程的破方结算。
3、乙方建设工程投资到位,且按时保质量完成工程量,而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款,造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。
七、本协议不完善的事宜,甲乙双方另外补充条款,完成合同的真实性、更加便于合作。
八、信息费按甲乙双方承诺支付。
九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交_____仲裁委员会仲裁或者向_____法院提起诉讼解决。
十、本协议甲乙双方各执一份,中介人一份。三方签字生效。
甲方代表(签字):___________
乙方代表(签字):___________
丙方(签字):_______________
__________年_____月_____日
建设工程转包合同范本 篇四
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称: __省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库安全维修工程
2、工程地点:防汛防旱抢险中心内
二、工期:
1、开竣工日期:20_年8月29日 -20_年10月27日(具体以开工报告为准)
2、合同总工期为 60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
四、质量标准采用下列:
符合国家质量验收标准;
五、合同价款
本合同工程价款结算采用下列 种方式:
1、采用固定单价方式,固定单价为元/平方米(工作量按实结算)
六、付款方式
1、工程款按 审计结束后付至审定价的90%,留置10%质保金一年后付清。
七、材料、设备供应:
八、质量及验收
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保;
2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。
8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。
九、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
十、安全及文明施工与管理
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方
有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
十一、甲方责任
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
十二、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。 十三、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
十四、附则
1、本协议经双方签章 后生效。
2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
3、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程转包合同范本 篇五
甲方:
乙方:
根据《山东省建筑市场管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围及内容:
承包方式:
第二条合同工期
合同工期:本工程于20__年日开工至20__年
第三条质量
本工程质量等级为:合格工程,符合设计和验收规范要求。
第四条合同价款计算约定
第五条工程款支付:比例和时间
进入工地现场付
第六条甲方工作
甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底,交底的内容为:
a)本工程的质量目标、安全生产文明施工目标、其他创建目标;
b)涉及到甲方的现场施工的相关管理制度;
c)与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准、规范要求;
d)本工程的关键工序、特殊过程、重要环境因素和重大危险源以及控制要求。
甲方代表按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责。
甲方代表应指导、督促乙方按甲方对现场管理的各项标准组织施工,全面遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。执行甲方制定的施工组织设计管理要求、现场安全文明标化管理要求等管理标准。
甲方在开工前组织乙方和设计单位进行有关的图纸会审和设计交底。
施工期间,协调乙方与其他单位关系。
第七条乙方工作
乙方应严格按施工图、施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。
乙方应根据甲方要求配合好甲方与业主的各项工作。并负责施工现场安全保卫工作。
遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工,并承担对乙方职工的教育责任,实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。
已完成工程在未交付业主之前,乙方负责成品保护工作,在此期间如发生损坏,乙方自费修复。
及时清理现场卫生。
乙方造成工程、财产和人身伤害,全部由乙方承担责任及所发生的费用
自行办理当地施工人员暂住户口手续。
第八条、违约责任
因质量问题造成的一切责任由乙方承担,施工中人为的损坏造成的材料浪费由乙方承担,甲方不按时付款造成的工期延误及乙方的损失由甲方承担,工期延误每日按承包总价的5%扣违约金。
第九条、其他约定
服从甲方和建设方管理及有关规定
本工程报价已含人工费、机械费、耗材费、临设费、各种保险费、生活费、差旅费等各种费用。
本合同未尽事宜双方协商解决,如另定协议,在不影响工程进度的前提下,采取其他途径解决。
本合同正本两份,双方各执一份。
本合同甲、乙双方签字后生效。
本合同完成后自动终止。
甲乙双方争议如述诸法律,解决地为______。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
建设工程转包合同范本 篇六
甲 方:XX
乙 方:平顶山市裕盛商贸有限公司
施工方:华北科技学院
甲方委托乙方承担平顶山市XX瞬变电磁水文勘探任务,经甲、乙双方充分协商,订立如下合同:
一、 勘探区面积和范围:
瞬变电磁水文勘探总面积约()km2。
二、地质任务
1、勘探区域:XX待勘探区域,勘探面积 km。
2、勘探深度:煤底板以下,即勘探垂深≧350m。
3、探测煤矿井田范围内:煤采空区富水性异常的分布范围。
4、查明对煤层底板石炭系灰岩富水情况。
三、工程造价
1、瞬变电磁水文勘探工程总价款:671004元(含税价)。
2、说明:
地面瞬变电磁采用按测点收费:( 324)元/单个测点本次探测共计布置测点(20xx)个,勘探面积为()km2。
四、工程进度(总工期为30天):
1、合同签订后20天内,完成野外数据采集工作。
2、野外结束后10日内,提交瞬变电磁水文勘探终审报告;上述工作中如遇不可抗拒的自然灾害,工期可顺延。
五、付款方式
1、合同签订后当日甲方付给乙方工程总价款的30%,,计元。
2、野外采集结束后3日内,甲方付给乙方工程总价款的30%,计元。
3、最终地质资料报告经评审合格送达甲方后3日内,甲方付给乙方剩余工程款,计元。
六、权利与义务
(一)甲方:
1、负责按国家有关技术规范提出工程任务及要求;
2、向施工方提供相关地质资料,包括钻探、矿井揭露的有关资料;
3、按合同及时向施工方支付工程费用;
4、对整体工程质量甲方有权提出合理处罚意见;
5、负责处理由于施工而引起的工农和地方关系(如青苗补偿)等,发生的所有费用由甲自理;
(二)乙方:
1、根据地质任务,负责编制技术设计和施工组织设计,并严格按有关国家技术规范设计执行;
2、负责野外现场施工、数据采集等工作;
3、负责水文地质资料处理及解释工作;
4、负责编制最终工程成果报告;
5、负责组织专家进行综合评审并向甲方提交评审合格报告;
6、提交的成果资料份数8份(并提供电子文档三份);
7、严格按照建设单位批准的设计组织施工,在施工过程中如须调整设计方案,应征得甲方同意后方可实施;
8、勘探过程中的一切安全责任由乙方承担,乙方在勘探过程中必须按有关规定和规范要求,做好一切安全防护设施,并按照xxx《建设工程安全生产管理条例》施工中搞好安全工作。
9、乙方必须接受甲方委托的管理人员管理;
10、乙方必须按要求完成勘探工作,勘探的设计变更必须经甲方认可,否则不予结算;
11、本合同有关条款规定和投标文件中乙方应负的其他责任。 七、本项目所新形成的地质资料属甲方所有,甲乙双方均负有对外保密的义务,未经甲方许可,乙方不得向任何第三方提供。
八、违约责任
1、由于乙方原因造成勘探质量低劣,其返工勘探费用由乙方负担。
2、由于甲方的原因造成返工、停工、窝工,由甲方支付由此造成的损失费;
3、乙方提交的勘探成果,必须是经过专家综合评定达到技术要求的勘探成果。
九、其他
1、本合同经双方代表人签字并加盖单位公章后生效,正本二份,甲乙双方各持一份,副本五份,甲方持三份,乙方持两份;当本合同甲乙双方的权利与义务履行完毕后,本合同自动终止。
2、合同生效后,双方应严格履行,若一方违约,应承担相应的责任。合同执行过程中,如发生争议,双方应本着真诚合作精神,通过友好协商解决,协商解决不成,双方均可向平顶山市人民法院提起诉讼。
3、未尽事宜,双方可另行协商,协商内容可作为本合同的补充协议。补充协议与本合同享有同等效力。
甲方 :XX 乙方:平顶山市裕盛商贸有限公司(盖章)
法定代表人/委托代理人:(签字) 乙方法定代表人(委托人): (签字)
通讯地址:XX 通讯地址:XX
联系人: 乙方联系人:
开户行: 乙方开户银行:
开户单位: 乙方开户单位: