染雾建设工程施工分包合同范本 篇一
建设工程施工分包合同范本
合同编号：__________________
甲方：____________________（委托方全称）
地址：____________________
联系人：__________________
电话：____________________
乙方：____________________（承包方全称）
地址：____________________
联系人：__________________
电话：____________________
鉴于甲方拟委托乙方承担建设工程施工分包项目，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等自愿的基础上达成如下协议：
第一条 合同目的
1.1 甲方委托乙方负责承包工程的施工分包项目，并按照本合同约定提供相应的技术、劳动力、材料、设备等。
1.2 乙方接受甲方的委托，按照合同约定进行工程施工分包，保证工程质量和进度。
第二条 工程范围
2.1 工程名称：____________________
2.2 工程地点：____________________
2.3 工程内容：详见附件《工程划分及分包任务书》。
第三条 工程款项
3.1 工程款项总额为人民币_______________（大写）。
3.2 工程款项支付方式：甲方按照工程进度支付工程款项，具体支付方式和时间见附件《工程进度及款项支付计划》。
第四条 工期和进度
4.1 工程开始日期：____________________
4.2 工程竣工日期：____________________
4.3 工程进度及检验验收标准详见附件《工程进度及验收标准》。
第五条 质量保证
5.1 乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，保证工程质量符合合同约定和验收标准。
5.2 工程质量保修期为________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第六条 违约责任
6.1 若甲方未按合同约定及时支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付滞纳金。
6.2 若乙方未按合同约定按时完成工程，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
第七条 争议解决
7.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 合同解除
8.1 除非双方协商一致，否则不得解除合同。
8.2 若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
第九条 其他约定
9.1 本合同附件为合同的组成部分，具有同等法律效力。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
建设工程施工分包合同范本 篇二
建设工程施工分包合同范本
合同编号：__________________
甲方：____________________（委托方全称）
地址：____________________
联系人：__________________
电话：____________________
乙方：____________________（承包方全称）
地址：____________________
联系人：__________________
电话：____________________
鉴于甲方拟委托乙方承担建设工程施工分包项目，为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方在平等自愿的基础上达成如下协议：
第一条 合同目的
1.1 甲方委托乙方负责承包工程的施工分包项目，并按照本合同约定提供相应的技术、劳动力、材料、设备等。
1.2 乙方接受甲方的委托，按照合同约定进行工程施工分包，保证工程质量和进度。
第二条 工程范围
2.1 工程名称：____________________
2.2 工程地点：____________________
2.3 工程内容：详见附件《工程划分及分包任务书》。
第三条 工程款项
3.1 工程款项总额为人民币_______________（大写）。
3.2 工程款项支付方式：甲方按照工程进度支付工程款项，具体支付方式和时间见附件《工程进度及款项支付计划》。
第四条 工期和进度
4.1 工程开始日期：____________________
4.2 工程竣工日期：____________________
4.3 工程进度及检验验收标准详见附件《工程进度及验收标准》。
第五条 质量保证
5.1 乙方应按照国家相关法律法规和标准要求，保证工程质量符合合同约定和验收标准。
5.2 工程质量保修期为________年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第六条 违约责任
6.1 若甲方未按合同约定及时支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付滞纳金。
6.2 若乙方未按合同约定按时完成工程，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
第七条 争议解决
7.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条 合同解除
8.1 除非双方协商一致，否则不得解除合同。
8.2 若因不可抗力等特殊原因，无法继续履行合同，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
第九条 其他约定
9.1 本合同附件为合同的组成部分，具有同等法律效力。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
建设工程施工分包合同范本 篇三
26.违约
当发生下列情况之一时，视为承包人违约：
（1）本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的`约定支付工程预付款.工程进度款，导致施工无法进行；
（2）本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；
（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
当发生下列情况之一时，视为分包人违约：
（1）本合同通用条款第款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；
（2）本合同通用条款第款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；
（3）本合同通用条款第款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；
（4）本合同通用条款第款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；
（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。
分包人违反本合同可能产生的后果：如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误.经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。
27.索赔
当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。
在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后，承包人应将相应部分转交分包人。分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复，视为分包人的索赔报告已经得到批准。
承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。
28.争议
承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解.调解或者和解.调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
建设工程施工分包合同范本 篇四
甲方（承包人）：
乙方（分包人）：
按照《xxx合同法》《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包工程范围：
4、承包形式：
5、工程期限：
计划开工日期： ___年___月___日，计划竣工日期： ___年___月___日，合同总工期为_____ 日。
6、质量等级：
第二条、甲乙双方的权利、义务
1、甲方的权利与义务
（1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促乙方确保主合同责任的全面履行；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；
（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；
（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放工作；
（4）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；
（5）及时给相应的人员和设备上保险，发包人给相关人员上的保险，视为承包人上的保险。
2、乙方的权利与义务
（1）乙方应全面了解总（分）合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）；对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资质的工人投入工作；
（2）严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工，严格遵守安全生产制度，保证施工安全；
（3）加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定；自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款；
（4）乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求， 不得擅自更改甲方的计划，有不同意见可与甲方协商；
（5）自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；工程竣工时，配合甲方办理交工验收；
（6）乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等保险，发生意外事故要及时整改，做到文明生产，安全生产；
（7）乙方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，不得擅自更换，应提前通知甲方，并保证更换的代表是具有相应资质的。
第三条、承包价款
1、承包价款的确定
承包价款以甲方与建设单位结算审计后确定的费用为计价基础
2、承包价款的支付与结算
甲方按建设单位工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为建设单位拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后，承包人收到建设单位支付的工程结算款后______日内按建设单位拨款额结算。
第四条、工程质量与检查验收
1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经建设单位及监理检验，达到交工验收条件为准；
2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换；
3、工程质量按建设方规定要求合格率____________%；
4、乙方因施工质量问题，应无偿返修至合格，因乙方原因造成的损失，由乙方负责，费用从承包费用中扣除，因甲方造成的损失，由甲方承担；
5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责，整改费用由甲方支付；
第五条、机械设备、材料
1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理，乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用，不得浪费。因乙方原因造成浪费，甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚；
2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持现场的整洁。
3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库，丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。
4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放，丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。
5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符，出现材料不符情况，按材料丢失处理。
第六条、安全生产与文明施工
1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。
2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度，严格遵守甲方发布的安全操作规程，因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任和损失，甲方不承担任何责任。
3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。
4、乙方所有特殊工种工人必须持《上岗证》或操作许可证上岗作业，不得安排无证人员从事非本专业工作。
第七条、工期延误
1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：
（1）承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成停工的。
（2）分包人应在约定情况发生后_______日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。
2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。
第八条、合同解除
1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
（1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达________次的；
（2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限______%的；
（3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
（4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_____%以上的，乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的____%作为违约金支付给甲方。
第九条、违约责任
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，则应承担相应的违约责任。
第十条、解决争议的方法
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。
第十一条、本协议壹式______份，双方各执_______份，自签字之日起生效。
第十二条、本协议未尽事宜双方协商解决
甲方（盖章）：
代表：
________年___月___日
乙方（盖章）：
代表：
________年___月___日
建设工程施工分包合同范本 篇五
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方因工程建设需要，将新厂区的临时道路发包给乙方施工，经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容：甲方新厂区临时道路
二、工程量及单价
1、工程量：临时道路长约130m，宽约5m;
2、结算单价
建筑砖渣：_________________元/车
挖掘机台班：_________________/台班(包含进退场费，每个台班工作时间不少
于10小时，甲方只负责新厂区施工现场的机械台班费)
三、工期：收到甲方通知后，3天内完成
四、工程款结算：工程结束后，经甲方验收合格后一次性付清;
五、双方责任
1、甲方负责标明临时道路的走向、宽度、长度、厚度等。
2、乙方必须按甲方要求施工，不得随意乱倒建筑砖渣，每车砖渣数量不得小于20m3。
3、乙方在施工过程中，必须协调好各方面的矛盾，文明施工。
4、乙方应做好所属人员的安全教育工作，因乙方原因造成的一切安全事故，均由乙方承担，与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，双方协商解决。
七、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
签订日期：_________________
建设工程施工分包合同范本 篇六
发包单位：___________________(以下简称甲方）
承包单位：__________________（以下简称乙方）
为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，杜绝工程安全事故，确保施工人员人身、财产安全和工程、设备安全，有效维护双方合法权益，根据《xxx建筑法》、《xxx安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和其它国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订分包项目施工工程合同的同时，签订本协议。
一、工程概述：
1．工程名称：____________________________
2．工程地址：____________________________
3．分包工程范围和内容：__________________
4．分包形式：____________________________
二、工程项目期限：
自______年______月______日起开工至______年______月______日止完工。
三、协议内容：
1．甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2．甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人应持证上岗。有健全的考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3．甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计；
（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工；
（3）乙方必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底。乙方未对施工人员进行技术交底不得施工。
4．甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5．施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6．施工期间，乙方指派负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
7．乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利，直至解除分包项目工程合同。
8．在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9．甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位（个人）落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位（个人）确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位（个人）对施工过程中产生的后果自行负责。
10．由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11．乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
12．甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13．特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14．甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩意，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。
15．乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位（个人承包的由个人负责）负责。
16．甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
17．乙方在签订分包项目工程施工合同后，如有外来人员应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。
18．贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、外来其他人员伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用由乙方全部承担责任。
19．本协议附件：____________________________。
20．本协议经双方代表签字后即生效：协议作为分包项目合同正本的附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：____________________乙方：________________
单位名称：________________单位名称：____________
地址：____________________地址：________________
