拆迁施工合同范本6篇 篇一:拆迁施工合同范本示例及解析
合同编号:【合同编号】
甲方(拆迁方):【甲方名称】
乙方(施工方):【乙方名称】
一、项目基本情况
1. 项目名称:【项目名称】
2. 项目地址:【项目地址】
3. 拆迁范围:【拆迁范围描述】
4. 拆迁工期:【拆迁工期描述】
二、合同条款
1. 合同总价款:【合同总价款】
甲方应按照合同总价款支付工程款项,并在工程完工后十个工作日内结清。
2. 工程质量要求:【工程质量要求描述】
乙方应按照国家相关法律法规和工程规范,保证施工质量符合标准要求。
3. 工程进度管理:【工程进度管理描述】
乙方应按照双方约定的工期完成施工,并及时向甲方提交工程进度报告。
4. 安全生产管理:【安全生产管理描述】
乙方应制定安全生产管理制度,并保证施工过程中的安全,防止事故发生。
5. 工程变更和索赔:【工程变更和索赔描述】
如需进行工程变更,应由双方协商一致并签订书面变更协议;如因甲方原因导致乙方损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
6. 合同解除:【合同解除描述】
如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并按照约定支付相应的违约金。
三、合同签署及生效
1. 合同签署地点:【合同签署地点】
2. 合同签署日期:【合同签署日期】
3. 合同生效条件:【合同生效条件描述】
合同在双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
四、违约责任
1. 甲方违约责任:【甲方违约责任描述】
如甲方未按时支付工程款项或提供相关协助,应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任:【乙方违约责任描述】
如乙方未按照约定完成工程,应承担相应的违约责任。
五、其他约定事项
1. 争议解决方式:【争议解决方式描述】
双方如有争议,应友好协商解决;若协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
2. 合同附件:【合同附件描述】
合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、安全管理制度等。
六、合同解释权
本合同的解释权归双方共同所有。
以上为拆迁施工合同范本示例及解析,双方在签署合同时应仔细阅读并理解合同的各项条款,确保双方权益得到保障。
拆迁施工合同范本6篇 篇二:拆迁施工合同范本示例及注意事项
合同编号:【合同编号】
甲方(拆迁方):【甲方名称】
乙方(施工方):【乙方名称】
一、项目基本情况
1. 项目名称:【项目名称】
2. 项目地址:【项目地址】
3. 拆迁范围:【拆迁范围描述】
4. 拆迁工期:【拆迁工期描述】
二、合同条款
1. 合同总价款:【合同总价款】
甲方应按照合同总价款支付工程款项,并在工程完工后十个工作日内结清。
2. 工程质量要求:【工程质量要求描述】
乙方应按照国家相关法律法规和工程规范,保证施工质量符合标准要求。
3. 工程进度管理:【工程进度管理描述】
乙方应按照双方约定的工期完成施工,并及时向甲方提交工程进度报告。
4. 安全生产管理:【安全生产管理描述】
乙方应制定安全生产管理制度,并保证施工过程中的安全,防止事故发生。
5. 工程变更和索赔:【工程变更和索赔描述】
如需进行工程变更,应由双方协商一致并签订书面变更协议;如因甲方原因导致乙方损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
6. 合同解除:【合同解除描述】
如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并按照约定支付相应的违约金。
三、合同签署及生效
1. 合同签署地点:【合同签署地点】
2. 合同签署日期:【合同签署日期】
3. 合同生效条件:【合同生效条件描述】
合同在双方签字盖章后生效,并具有法律效力。
四、违约责任
1. 甲方违约责任:【甲方违约责任描述】
如甲方未按时支付工程款项或提供相关协助,应承担相应的违约责任。
2. 乙方违约责任:【乙方违约责任描述】
如乙方未按照约定完成工程,应承担相应的违约责任。
五、其他约定事项
1. 争议解决方式:【争议解决方式描述】
双方如有争议,应友好协商解决;若协商不成,可向相关仲裁机构申请仲裁。
2. 合同附件:【合同附件描述】
合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、安全管理制度等。
六、合同解释权
本合同的解释权归双方共同所有。
请注意,在签署合同前,甲方和乙方应详细阅读合同条款,并确保自身权益得到保障。如有需要,可咨询专业法律人士的意见。双方签署合同后,应按照合同约定的内容和要求履行合同义务,确保工程顺利进行。
拆迁施工合同范本6篇 篇三
拆迁施工合同范本 第一篇
甲方:___________________ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 乙方:_______________
甲方现有一幢_____________—,作落在_______________,乙方愿意负责承包拆除,经过双方友好协商,达成以下合同条款:
1、拆房人员由乙方负责调组织,拆房费用(含人工费、组织协调费、工具费、工人就餐费等一切费用)按___________计,拆房费用一次性包定;
2、在拆房过程中,乙方所有操作人员的安全管理工作由乙方负责,万一发生伤、残、亡等事故,一切损失及责任由乙方承担,甲方概不负责;
3、时间要求: 暂定__年_____月___日开始,_______天内拆完;
4、乙方按照自己施工的所需,自行安排将材料堆放到不影响施工的区域,万一发生二次搬运,所需费用由乙方承担;
5、本合同一式三份,签字生效,甲方、乙方、见证方各持一份。
甲方(签字):_______________________
乙方(签字): ______________________
见证方(签字): __________________________
合同签订日期: ? ? ? 年 ? ?月 ? ?日
拆迁施工合同范本 第二篇
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
一、项目名称、地点
建设项目名称_________,建设地点_________,建设单位_________,《拆迁许可证》文号_________.
二、房屋基本状况
1.乙方在拆迁范围内有房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。
2.乙方有正式户口_________人,常住人口_________人,应安置人口_________人,分别是_________.
3.被拆迁房屋的产权属于_________.
三、拆迁安置
甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。
四、拆迁补偿
1.房屋的货
币补偿金额为人民币_________元整;2.附属物补偿金额为人民币_________整;
3.搬迁补助费为人民币_________元整;
4.设施设备迁移费为人民币_________元整;
5.其他费用为人民币_________元整。
五、搬迁
乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除。
六、补偿金额支付时间及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。
七、注销
乙方应在_________年_________月_________日前向甲方移交有关房屋、土地证件,由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续,乙方自行到有关部门申请办理,并结清已使用的水、电、气等费用。
八、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。
九、违约责任
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
十、声明及保证
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十一、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十二、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十三、通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________.
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十四、争议的处理
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十五、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
十六、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆迁施工合同范本 第三篇
拆迁方(以下简称甲方):
地址:
被拆迁方(以下简称乙方):
地址:
甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。
一、合作事项
二、合作方式
1、甲方负责拆迁项目、后勤、当地人的争议调解事项等,乙方负责拆迁、营业执照、资质证书和各方面经济、残值押金费用、回收变卖等事项,并处理拆迁现场的拆迁相关事宜,甲方不得干涉。双方本着共同协商,互惠互利的原则,共同合作,以诚相待。
2、乙方必须按要求文明施工,制订相应的安全管理制度,确保拆迁现场无事故发生,若发现安全事故,造成人生伤害及其他财产损失等,均由乙方全部承担责任,甲方概不负责。
3、甲、乙双方投资的款项和前期费用,在开工拆迁费付款时,甲、乙双方退清所有的款项和前期费用款项(包括押金)。甲、乙方分股是指拆迁费和残值的纯利润分股。
三、股份分配比例
甲方占总纯利润比例的股份为____%,乙方占总利润比例的股份为_____%,分股指拆迁费和残值的总纯利润分配。
四、甲、乙双方的责任
1、在合作过程中,乙方指定财务人员,在合作期间,如果乙方的营业执照、资质证书和经济不到位,比如残值押金等不到位,影响拆迁工程,乙方承担一切经济损失。
2、乙方应该按时向甲方申报经营账目、财资状况。
3、甲方应该协助乙方的工作人员提供良好的服务,比如交通工具等。乙方指派专门财会人员管理账目,给乙方正常的开支和费用。
4、甲方应在监督管理的同时,积极协助、支持乙方的各项工作,不得无故干扰乙方的正常工作和管理事项。
五、违约责任
若乙方未能依本合同的规定,未按时足额投资影响拆迁工程,如残值押金和拆迁押金等相关手续的事项,甲方有权要求乙方即行投资和工程拆迁,甲方有权解除合同。
六、争议的解决
本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决,甲、乙双方因履行合同发生争议,亦应协商解决。协商解决时,产生的争议若双方达不成一致,由_______仲裁委仲裁。
七、其他
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同甲、乙双方自签字之日起生效。
甲方:
日期:_____年______月_______日
乙方:
日期:_____年______ 月_______ 日
拆迁施工合同范本 第四篇
甲方:
乙方:
依照《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称: 拆除工程 二、工程地点:
三、承包内容:
四、承包形式:乙方包工包料
五、工程总造价人民币(大写) ( 元)。
第二条 施工准备
一、甲方:
1、区域以外的“三通一平”,负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由甲方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、乙方:
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;
4 、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施,并按有关法规要求办理相关手续。
第三条 工程期限
一、该项工程工期为 天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月日竣工验收。
二、开工前 天,乙方向甲方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延: 不可抗力的因素而延误工期。
第四条 工程质量:
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列条款:
1、必须对拆除区域进行围护,拉运垃圾车辆必须加盖篷布,垃圾不得沿路抛洒;
2、在施工时必须加强安全管理,对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由乙方负全责,甲方不承担任何责任;
3、拆除工程所产生的建筑垃圾,由乙方按照环保要求自找垃圾排放点,并自行清理;
4、乙方在实施房屋拆除时,必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、甲方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除,运送至甲方指定位臵进行堆放;
5、按照附表规定及乙方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给乙方,其折价款为1700元/吨;吨位计量以甲方计量磅单为准。
第五条 建筑材料、设备的供应
该项拆除工程所需的材料、设备均由乙方采购。
第六条 工程价款的结算与支付
一、本合同造价结算方式:
承包价:综合总价承包,同时扣除折价处理给乙方的废旧设备及拆除建筑物的钢筋折价款:工程总造价=
二、乙方在该项工程竣工验收合格后 日内,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件 日内审查完毕;
三、工程竣工验收合格后,甲方按照审计后的工程总造价乙方给甲方正式xxx进行结算,一次付清。
第七条 工程验收
工程竣工验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和xxx有关部门制订的竣工验收规定及甲方要求为依据。
第八条 违约责任
乙方的责任:
一、工程不能按合同规定的工期交付使用的,每迟延一天向甲方支付合同价款5%逾期违约金;
二、承包人有下列情况之一者,承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金:
1、在接到甲方的开工令后7日内未进场施工;
2、无视甲方的书面警告,不履行合同规定其义务;
3、不经甲方同意,私自分包。
甲方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
三、乙方验收通知书送达10日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金3%。
第九条 纠纷解决办法
执行本合同发生争议后,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
第十条 附 则
一、本合同正本一式四份,副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。 三、本合同签订后,如发生变更,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方: (盖章):
乙方: (盖章)
年月日:
拆迁施工合同范本 第五篇
甲方:住所:
乙方:住所:
联系方式:
甲方为了工程的顺利施工,将(共约平方米)的拆除工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下条款,以供甲乙双方共同遵守:
一、承包方式:乙方负责将现状按甲方要求进行拆除,并将所有的拆除物清理出场并运送出去,甲方所需物归于甲方并交接放好。甲方向乙方付工程款人民币,分次付清。进场施工首日付元,拆除验收合格后一次性付清传余款。
二、拆除时间(总计天): 年 月 日— 年 月 日。
三、拆除要求:
1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准,若没有达到,则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工,直到达到甲方标准为止。
2、按甲方现场人员的要求,按照甲方现场人员的监督进行拆除。
3甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除,在拆除过程中注意安全要求,并做好安全保护设施,对于拆除过程中发生的`一切安全事故,甲方概不承担责任,由乙方自负。
4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走,并清理干净。否则,视为乙方违约。
5、拆除期间所有涉及的室内手续由甲方办理,室外手续及相关事宜由乙方处理,城管方面甲方协助乙方进行协调。由于一方应办理或处理好的手续事宜未协调处理好导致另一方的损失,由有责任一方承担。
四、付款方式:支票或转账。乙方凭合法正式发票到甲方财务部门办理领款手续,否则甲方有权拒绝支付。
五、违约责任
1、在拆除过程中,如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏,由乙方全部赔偿。
2、乙方未在规定之日完工,应向甲方支付违约金。其支付办法是每逾期一日,乙方向甲方支付违约金元。
六、附加条件
1、对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方授权代表签署书面文件,成为本合同的组成部分,并具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方盖章,法定代表人或授权代理人签字之日起生效。
3、本合同一式肆份,各合同文本具有同等法律效力。
4、本合同附件一份,为本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
5、其他约定。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
日期: 年 月 日
拆迁施工合同范本 第六篇
甲方:
乙方:
按照_____号_________________________________________的要求,经_____研究决定,对____________________实施整体拆迁。现就具体拆迁事宜双方共同协商签订如下协议:
一、拆除房屋产权人所有人:________ 房屋结构:_____建筑面积 ____㎡。
二、拆迁房屋由农场与被拆迁户协商同意,确定该房屋每平方米折合人民币:_______ 元,合计 _______元。
三、仓房面积____㎡,结构____。每平方米补偿价格____。合计____元。
四、拆迁补偿付款方式:
农场以现金形式付给乙方房屋及仓房拆迁补偿款________元。 (人民币大写:_______元整),补偿款在拆迁完成由农场进行验收后10日内一次性付清,也可抵顶购房款。
五、其它有关规定:
乙方在签定接受拆迁补偿协议书后,房屋产权归甲方所有,乙方与此房屋产权再无任何权利和义务上的争议。拆迁户在搬出后必须保持房屋主要结构和设施的完整。(门、窗、屋面材料等),屋内装饰材料和设施可拆除、带走。
所拆迁房屋的附属围墙及围栏等由乙方在规定期限内无条件自行拆除。
拆迁完成达到农场验收合格后,每户补贴拆迁搬运费、误工费_____元。
六、乙方负责将所拆迁房屋室内外有价值的材料拆除运出现场后,甲方负责组织人员进行房屋拆除。
七、乙方在规定日期内搬出并拆除附属设施后,方可享受上述各项拆迁政策补贴,搬出日期为_____年_____月_____日前,逾期未搬出者取消一切政策补贴,农场将申请上级行政部门或司法部门依法强制执行。
八、此协议一式三份,甲乙双方各一份,建设科备案一份。
九、此协议书自签订之日起生效,双方共同遵守。
甲方:
乙方:
签订日期: