染雾广州装修合同范本 篇一
装修合同范本
甲方（业主）：____________________
乙方（装修公司）：__________________
为明确双方权益，保障装修工程的顺利进行，特签订本装修合同。双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：
一、装修工程内容及标准
1. 装修工程内容：本次装修工程包括室内空间的墙面、地面、天花板、家具、电器、水电、油漆、门窗、防水等方面的改造和安装。
2. 装修工程标准：装修工程应符合国家相关标准和规定，质量符合国家建筑装饰装修工程质量验收标准。
二、装修工程时间及费用
1. 装修工程时间：乙方将在签订合同后的_____天内开始施工，预计工期为_____天/月。在工期内，如遇不可抗力因素导致延期，双方应友好协商解决。
2. 装修工程费用：本次装修工程总费用为人民币______元（大写：_________________）。甲方应于工程开工前支付工程款的____%作为预付款，剩余工程款在验收合格后的_____天内一次性支付。
三、装修工程保修
1. 装修保修期：自工程竣工之日起，乙方提供____个月的装修保修期。
2. 装修保修范围：在保修期内，如发现装修工程存在质量问题，甲方可以书面通知乙方进行维修、更换等相关处理。
四、违约责任
1. 甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款或提供必要的合作配合，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成装修工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括返还工程款或进行修复等。
五、争议解决
1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程完工后终止。
甲方（业主）签字：____________________
乙方（装修公司）签字：__________________
签订日期：____________________
广州装修合同范本 篇二
装修合同范本
甲方（业主）：____________________
乙方（装修公司）：__________________
为明确双方权益，保障装修工程的顺利进行，特签订本装修合同。双方在平等自愿的基础上，经友好协商，达成以下协议：
一、装修工程内容及标准
1. 装修工程内容：本次装修工程包括室内空间的墙面、地面、天花板、家具、电器、水电、油漆、门窗、防水等方面的改造和安装。
2. 装修工程标准：装修工程应符合国家相关标准和规定，质量符合国家建筑装饰装修工程质量验收标准。
二、装修工程时间及费用
1. 装修工程时间：乙方将在签订合同后的_____天内开始施工，预计工期为_____天/月。在工期内，如遇不可抗力因素导致延期，双方应友好协商解决。
2. 装修工程费用：本次装修工程总费用为人民币______元（大写：_________________）。甲方应于工程开工前支付工程款的____%作为预付款，剩余工程款在验收合格后的_____天内一次性支付。
三、装修工程保修
1. 装修保修期：自工程竣工之日起，乙方提供____个月的装修保修期。
2. 装修保修范围：在保修期内，如发现装修工程存在质量问题，甲方可以书面通知乙方进行维修、更换等相关处理。
四、违约责任
1. 甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付工程款或提供必要的合作配合，乙方有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成装修工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括返还工程款或进行修复等。
五、争议解决
1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 如因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定
1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程完工后终止。
甲方（业主）签字：____________________
乙方（装修公司）签字：__________________
签订日期：____________________
广州装修合同范本 篇三
委托方(甲方)：______________
承接方(乙方)：______________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋装修，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：__县__小区G幢401室
二、形式结构：单层式三室两厅一厨两卫
三、工程工期：开工之日算起一个半月(45天)
四、承包方式：
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(甲方提供装饰装修材料明细表。乙方提供装饰装修材料明细表)
五、工程项目：
1、乙方负责5个房间(三卧室、一客厅、一饭厅)地面铺设瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，两个卫生间墙面铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨。瓷砖由甲方提供，其余材料由乙方提供。
2、乙方负责电路水路改造：
3、乙方负责集成吊顶：厨房，两个卫生间
4、包三个水管
5、乙方负责客厅顶部打石膏条，客厅走廊顶部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墙面刷双灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方负责。
7、乙方负责安装卫生间门两扇、灯、洁具，材料由甲方提供。
8、装修完成后由乙方负责清理打扫。
9、厨房橱柜的具体装修由甲方提出方案，商量确定。
10。其它未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
六、材料、设备的供应
1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。
2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、质量、计量标准及数量相符。
4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承担。
七、质量标准
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
八、工程造价
甲方共支付乙方装修人工费、材料费共15600元人民币。
九、工程款按以下方式支付：
(一)本合同签订后，开工二至五日，甲方支付相当于总价款20%(3120元)的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日内，甲方支付相当于总价款40%(6240)的工程款;
(三)竣工验收后三日内，甲方支付相当于总价款40%(6240)的工程款。
(四)竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满，如果装修出现质量问题，乙方应该免费为甲方排查，否则，退还受损金额!
十、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
签字(盖章)： 签字(盖章)：
广州装修合同范本 篇四
发包方：__________(以下简称甲方)
设计方：__________(以下简称乙方)
设计工程名称：__________
设计工程地点：__________
设计工程面积：__________
乙方保证其为具有合法资质的设计单位，甲方因装修工程的需要，委托乙方进行装饰装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订
《xxx民法典》《xxx建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第二条设计时间
设计期限：
设计期限为_____天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。
设计交图步骤及时间：
(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签订本合同，同时支付定金人民币_____元。乙方收到定金后_____天内，向甲方提交装修设计方案图及*面功能定位图，_____天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及*面功能定位图及初次效果图，则双倍向甲方返还定金。
(2)甲方确认立面方案、天花方案，对初次效果图提出修改方案即支付第一期。
(3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。
(4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务，工程竣工支付第三期设计费。
第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件：
_________________________。
第四条设计费金额、支付时间
设计费为人民币_____元/*方米，本合同设计费估算总额为：人民币_____(大写：__________元整)。
支付时间：
(2)甲方支付第一期的设计费为估算总额的20%(含定金);
(3)甲方支付第二期的设计费为估算总额的50%;
(4)甲方支付第三期的设计费为估算总额的30%;
(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。
第五条甲方应向乙方提交的有关资料及文件：
_________________________。
第六条双方责任
甲方责任：
甲方应按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限_____天以内，乙方交付设计文件时间顺延;超过规定期限_____天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
乙方责任：
乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
乙方采用的主要技术标准是：
设计合理使用年限为_____年。
乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。
乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。
乙方未履行本合同规定的任何一项义务皆视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条违约责任
乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_____%。
由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
第八条其他
本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。
甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，由合同签订地_____市_____人民法院管辖裁决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签章后生效。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
其它约定事项：
甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________
法定代表人：__________(签字)法定代表人：__________(签字)
委托代理人：__________(签字)委托代理人：__________(签字)
__________年_____月_____日
广州市房屋装修合同书 (菁华1篇)扩展阅读
广州市房屋装修合同书 (菁华1篇)（扩展1）
——广州市房屋售卖合同书 (菁华1篇)
广州装修合同范本 篇五
第41条、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的'，依法向人民法院提起诉讼。第十四部分 几项具体规定。
第42条、因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)______________元(此费用 包括/不包括 在工程价款内)。
第43条、施工期间，发包人将外屋钥匙_______把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_______把，由承包人当场负责安装交付使用。
第44条、施工期间，承包人应严格管理施工现场，妥善保护原有的住宅结构与设备。未经施工文件和本合同确认，不得对原有的建筑结构或设备进行拆除、改动，由此造成的一切后果，由承包人负责，并不受工程保修期的限制。
第45条、施工期间，承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善，违规操作而造成的一切后果，由承包人负责。
第46条、施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_______点_______分至_______点_______分;下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工，并不在施工现场从事与工程无关的活动。未经发包人许可，承包人不得在施工现场留宿。第十五部分 其他约定事项：
第47条 承包人不从发包人利益出发，恶意浪费、偷窃、偷换发包人提供的相关材料等行为发生时，一经发现，发包人有权要求承包人按照实际损失量的300%给予赔偿。结算工程量即实际耗材数量应该在上海市规定的定额数的正负5%以内，超出部分同样适用本条款。
广州装修合同范本 篇六
第一条 合同当事人
出租人(甲方)：
承租人(乙方)：
根据国家、省、市有关法律、法规及有关规定，甲乙双方本着*等、自愿的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守。
第二条 甲方同意将坐落在区路街(巷、里)号房号的房地产(房地产权证号码)出租给乙方作用途使用，建筑(或使用)面积*方米，分摊共用建筑面积*方米。
第三条 甲乙双方协定的租赁期限、租金情况如下：
租 赁 期 限
月租金额(币种： ) 元 小 写
大 写 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日
注：期限超过20年的，超过部分无效。
租金按 (月、季、年)结算，由乙方在每 (月、季、年)的第 日前按 付款方式缴付租金给甲方。
第四条 乙方向甲方交纳(币)元保证金(可以收取不超过三个月月租金数额)，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金(退回乙方、抵偿租金)。
第五条 双方的主要职责：
甲乙双方应当履行《民法典》、《xxx民法典》、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广州市房屋租赁管理规定》等有关法律法规的规定和义务。
甲乙双方应当协助、配合有关部门做好房屋租赁、房屋安全、消防安全、治安、计划生育及生产销售假冒伪劣商品的查处工作。
第六条 甲方的权利和义务：
依照合同约定将房屋及设备交付乙方使用。未按约定提供房屋的，每逾期一日，须按月租金额的 %向乙方支付违约金。
甲方应负的修缮责任：
租赁期间转让该房屋时，须提前 个月(不少于3个月)书面通知乙方;抵押该房屋须提前 日书面通知乙方。
发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的，或者乙方拖欠租金6个月以上的，甲方可解除合同，收回房屋，并要求赔偿损失。
第七条 乙方的权利和义务：
依时交纳租金。逾期交付租金的，每逾期一日，乙方须按当月租金额的 %向甲方支付违约金。
乙方应负的修缮责任：
租赁期届满，应将原承租房屋交回甲方;如需继续承租房屋，应提前 日与甲方协商，双方另行签订合同。
第八条 其他约定
第九条 甲乙任何一方未能履行本合同条款或者违反有关法律、法规，经催告后在合理期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。
第十条 在租赁期内，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十一条 本合同一式_____份，甲乙双方各持一份，送一份给街(镇)出租屋管理服务中心备案。
第十二条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，依法向人民法院起诉，或向____________仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同自双方签字之日起生效。
甲方(签章) 乙方(签章)
法定代表人： 法定代表人：
证件号码： 证件号码：
委托代理人： 委托代理人：
证件号码： 证件号码：
地址： 地址：
