染雾电路工程合同范本 篇一
电路工程合同范本是一份重要的文件，用于规范电路工程的实施和双方的权益保护。以下是一份电路工程合同范本的内容，供参考。
合同编号：【填写合同编号】
甲方：【填写甲方名称】
地址：【填写甲方地址】
联系人：【填写甲方联系人】
电话：【填写甲方联系电话】
乙方：【填写乙方名称】
地址：【填写乙方地址】
联系人：【填写乙方联系人】
电话：【填写乙方联系电话】
一、工程项目
1.1 工程名称：【填写工程名称】
1.2 工程位置：【填写工程位置】
1.3 工程范围：【填写工程范围】
二、工期和进度
2.1 工期：工程开始日期为【填写开始日期】，工程结束日期为【填写结束日期】。
2.2 进度款支付：根据工程进度，甲方将按照以下比例支付乙方工程款项：
- 工程开始时支付【填写比例】%的款项；
- 工程完成【填写进度节点】时支付【填写比例】%的款项；
- 工程完成【填写进度节点】时支付【填写比例】%的款项；
- 工程完工验收合格后支付【填写比例】%的款项。
三、工程费用
3.1 工程总造价：【填写工程总造价】元。
3.2 付款方式：甲方将按照进度款支付方式支付工程款项。
四、质量保证和验收标准
4.1 质量保证：乙方承诺按照国家相关标准和规定进行工程实施，并提供质量保证期为【填写质量保证期】的服务。
4.2 验收标准：工程完成后，甲方将进行验收，验收标准按照国家相关标准和规定执行。
五、违约责任
5.1 任何一方未履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应赔偿对方因违约行为所造成的损失。
六、争议解决
6.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，争议提交【填写仲裁机构或法院名称】仲裁或诉讼解决。
七、其他条款
【在此列出其他相关条款，如保密条款、知识产权条款等】
八、合同生效与变更
8.1 合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。
8.2 本合同的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。
九、附件
【在此列出相关附件清单，如设计文件、施工图纸等】
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
以上是一份电路工程合同范本的内容，甲方和乙方可根据实际情况进行修改和补充。
电路工程合同范本 篇二
电路工程合同范本是一份重要的文件，用于规范电路工程的实施和双方的权益保护。以下是一份电路工程合同范本的内容，供参考。
合同编号：【填写合同编号】
甲方：【填写甲方名称】
地址：【填写甲方地址】
联系人：【填写甲方联系人】
电话：【填写甲方联系电话】
乙方：【填写乙方名称】
地址：【填写乙方地址】
联系人：【填写乙方联系人】
电话：【填写乙方联系电话】
一、工程项目
1.1 工程名称：【填写工程名称】
1.2 工程位置：【填写工程位置】
1.3 工程范围：【填写工程范围】
二、工期和进度
2.1 工期：工程开始日期为【填写开始日期】，工程结束日期为【填写结束日期】。
2.2 进度款支付：根据工程进度，甲方将按照以下比例支付乙方工程款项：
- 工程开始时支付【填写比例】%的款项；
- 工程完成【填写进度节点】时支付【填写比例】%的款项；
- 工程完成【填写进度节点】时支付【填写比例】%的款项；
- 工程完工验收合格后支付【填写比例】%的款项。
三、工程费用
3.1 工程总造价：【填写工程总造价】元。
3.2 付款方式：甲方将按照进度款支付方式支付工程款项。
四、质量保证和验收标准
4.1 质量保证：乙方承诺按照国家相关标准和规定进行工程实施，并提供质量保证期为【填写质量保证期】的服务。
4.2 验收标准：工程完成后，甲方将进行验收，验收标准按照国家相关标准和规定执行。
五、违约责任
5.1 任何一方未履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 违约方应赔偿对方因违约行为所造成的损失。
六、争议解决
6.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，争议提交【填写仲裁机构或法院名称】仲裁或诉讼解决。
七、其他条款
【在此列出其他相关条款，如保密条款、知识产权条款等】
八、合同生效与变更
8.1 合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日终止。
8.2 本合同的任何变更或补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。
九、附件
【在此列出相关附件清单，如设计文件、施工图纸等】
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
以上是一份电路工程合同范本的内容，甲方和乙方可根据实际情况进行修改和补充。
电路工程合同范本 篇三
工程项目名称：委 托 方：服 务 方：
工程建设项目管理合同
3、乙方暂履行本合同期间，凡属乙方范围之内的工作所产生的劳务费、工资、奖金、津贴、个人保险、车辆使用费等均由乙方自行负担。4、支付给*管理部门及与工程有关的费用，如设计、施工招标管理费，施工招标代理费、监理费、设计费、设计方案补偿费，设计、施工招标过程中的会务费，工程竣工资料编制费，增补晒图费，市政配套费与之相关的办证费、质监费、工程和相关人员的保险费，由乙方代甲方办理的设备材料采购时所发生的报关、税金、保险、仓储、商检、国内运输等费用以及应甲方要求，乙方参加供设备材料的调研和谈判活动所发生的差旅费由甲方承担。5、乙方在承担本工程项目管理工作期间范围之内不应获取超出本合同范围外的与本项目相关利益的收入。尤其不得借项目管理的工作，牟取不利于甲方利益的收入。6、本工程项目项目管理费以人民币结算，按项目进展分期支付，各期支付数额规定如下：本合同签订后一周内，甲方向乙方支付工程项目管理费的 %，此后每季度末支付合同额的 %，余额在 结清。7、由于甲方原因增加乙方工作量，如由于甲方原因引起工程的重大变更，建设规模或建设标准的调整而导致乙方工作量的大幅度增减，根据实际工作量的增加，双方友好协商解决。8、如项目管理组提出合理化建议确实产生经济效益，甲方给予所产生经济效益的3%作为奖励。“合理化建议”：是指乙方在项目管理过程中，运用本公司的资源、技术或专利等对甲方认可的第三方提供的技术成果进行优化，经论证是可行的，且不影响工程使用，不降低工程标准，经甲方审核采用的意见、建议、技术成果等。“合理化建议”采纳后，经实践证明达到了优化的目的，且经对原方案需甲方所支付的工程费、运行费等的计算，与新方案需甲方所支付的工程费、运行费等的计算比较，而为甲方节省的费用，并经甲方审核认可。操作实施办法：合理化建议实施后，由提出合理化建议的乙方向甲方报告，将合理化建议的内容、产生、形成过程的文件以及产生效益的计算书作为附件一同报甲方，经甲方审核认可后，其中节省费用的15%以项目管理费的支付方式支付给乙方。第十一条 违约责任1、甲方不按合同履行自己的各项义务，应承担违约责任，如逾期未支付工程项目项目管理费按每逾期一天支付应付项目项目管理费的万分之五违约金。（上级拨款逾期日期不计在内）2、乙方不按合同履行自己的各项义务，乙方承担违约责任。对本协议第二条条款，应对所造成的实际损失承担责任，赔偿额为该分享损失费×项目管理费率-税金。3、除非甲乙双方协议将合同中止，或因乙方违约使合同无法履行，否则违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第十二条 不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，即使会同甲方和施工等单位研究抢险，修复方案，测算损失、清理、修复的费用。灾害继续发生、乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况，直到灾害结束。甲方应对受害处理提供必要的条件。因灾害发生的费用由甲、乙双方及施工方分别承担：1、工程本身的损害由甲方承担。2、人员伤亡由所属方负责，并承担相应费用。3、造成施工方设备、机械的损坏及停工等损失，由施工方承担。（由甲方在与施工方的合同中明确）4、所需清理修复工作的责任及费用由甲方、乙方和施工方岑别承担。（乙方承担相应比例的项目管理费）第十三条 其他 合同生效本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。 合同终止本合同自施工总承包合同约定的工程保修期满，且双方工程款项结清之日起终止。 未尽事宜本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议和附件，经甲乙双方签字盖章后，均与本合同具有同等法律效力。 本合同正本肆份，副本肆份，甲乙双方各执正本贰份，副本贰份。甲方： 乙方授权代表： 授权代表：日期： 日期：
工程电路承包合同 (菁华1篇)（扩展5）
——船舶工程承包合同 (菁华1篇)
电路工程合同范本 篇四
工程名称：________________
工程地点：________________
合同编号：________________
设计证书等级：____________
发包人：__________________
设计人：__________________
第一部分协议书
发包人(全称)：__________________________
设计人(全称)：__________________________
依据《xxx民法典》、《xxx建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。
鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：
一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分：
1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;
2、中标通知书;
3、投标书;
4、本合同专用条款;
5、本合同通用条款;
6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。
三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。
四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。
五、合同生效：本合同自__之日起生效。
六、合同签订：
合同签订时间：________年____月____日
合同签订地点：________
发包人：(公章)
设计人：(公章)
地址：
地址：
法人代表：(签名)
法人代表：(签名)
委托代理人：(签名)
委托代理人：(签名)
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
传真：
传真：
邮政编码：
邮政编码：
建设行政主管部门备案：
鉴证机关或见证方：
(盖章)
(盖章)
备案号：
经办人：
备案日期：
电路工程合同范本 篇五
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
2、双方款项住来均应出具收据。
3、工程结算方式：电路____米
4、乙方承包内容：
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
2、电施工穿墙、打孔、切割；
4、开关插座面板安装；
5、小五金的安装；6后期灯具的安装；
7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：________
________年____月____日乙方签字
电路工程合同范本 篇六
工程名称：安装工程 发包人： 承包人： 合同编号：签订时间：签订地点：
发包人（全称）：__________
承包人（全称）：__ _ __ ___
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程地点：厂内__
工程内容：_配电柜安装工程___
资金来源：____自筹______ ___
二、工程承包范围
承包范围：____包工包料____
三、合同工期：
合同工期总日历天数___15__天
四、质量标准
工程质量标准：___合格____________
五、合同价款（构成见附表）
金额（大写）：壹万圆整 （人民币）
￥：元
六、合同约定其它内容
1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。
2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。
4、工程结算支付方式：
工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。
5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。
6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。
七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。
八、合同生效：
合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。
九、补充条款
1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。
2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。
3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。
4、其他未尽事宜，双方另行协商。
发包人:（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托人： 委托人：
年 月 日 年 月 日
