染雾购买现房预售合同范本 篇一
购买现房预售合同是指购房人与开发商签订的一种合同，用于约定购房人购买现房的相关事项，确保双方的权益得到保护。下面是一份购买现房预售合同的范本，供购房人参考。
购买现房预售合同
合同编号：[填写合同编号]
签订日期：[填写签订日期]
甲方（开发商）：[填写甲方名称]
住所：[填写甲方住所]
法定代表人：[填写甲方法定代表人]
联系电话：[填写甲方联系电话]
乙方（购房人）：[填写乙方名称]
住所：[填写乙方住所]
身份证号码：[填写乙方身份证号码]
联系电话：[填写乙方联系电话]
根据《中华人民共和国合同法》和《房地产开发经营管理条例》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方的现房事宜达成如下合同：
第一条 房屋信息
1.1 房屋坐落：[填写房屋坐落]
1.2 房屋面积：[填写房屋面积]
1.3 房屋用途：[填写房屋用途]
1.4 房屋产权证号：[填写房屋产权证号]
第二条 房屋交付
2.1 甲方应在本合同签订之日起[填写时间]内将房屋交付给乙方。
2.2 乙方应在收到房屋交付通知后[填写时间]内办理房屋过户手续。
2.3 乙方应在收到房屋交付通知后[填写时间]内办理相关税费的缴纳。
第三条 交付标准
3.1 甲方保证所交付的房屋符合国家相关标准和规定。
3.2 乙方在接受房屋时应当进行验收，如有瑕疵或损坏，应及时向甲方提出并要求修复或更换。
第四条 交付条件
4.1 甲方应当在房屋交付前办理土地使用权证、规划许可证等相关手续。
4.2 乙方应在接受房屋交付之前支付全部购房款项。
第五条 违约责任
5.1 若甲方未按本合同约定时间交付房屋，应按每日合同总价款的[填写百分比]支付违约金给乙方。
5.2 若乙方未按本合同约定时间支付购房款项，应按每日欠款金额的[填写百分比]支付违约金给甲方。
第六条 争议解决
6.1 本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向[填写仲裁机构或法院名称]提起诉讼。
第七条 其他约定
7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[填写合同有效期]。
7.3 本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商确定，并作为本合同的补充内容。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订地点： 签订地点：
签订日期： 签订日期：
购买现房预售合同范本 篇二
购买现房预售合同是购房人与开发商之间的一种法律文件，其中约定了双方在购买现房过程中的权利和义务。下面是一份购买现房预售合同的范本，供购房人参考。
购买现房预售合同
合同编号：[填写合同编号]
签订日期：[填写签订日期]
甲方（开发商）：[填写甲方名称]
住所：[填写甲方住所]
法定代表人：[填写甲方法定代表人]
联系电话：[填写甲方联系电话]
乙方（购房人）：[填写乙方名称]
住所：[填写乙方住所]
身份证号码：[填写乙方身份证号码]
联系电话：[填写乙方联系电话]
根据《中华人民共和国合同法》和《房地产开发经营管理条例》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方的现房事宜达成如下合同：
第一条 房屋信息
1.1 房屋坐落：[填写房屋坐落]
1.2 房屋面积：[填写房屋面积]
1.3 房屋用途：[填写房屋用途]
1.4 房屋产权证号：[填写房屋产权证号]
第二条 交付标准
2.1 甲方保证所交付的房屋符合国家相关标准和规定。
2.2 乙方在接受房屋时应当进行验收，如有瑕疵或损坏，应及时向甲方提出并要求修复或更换。
第三条 交付时间
3.1 甲方应在本合同签订之日起[填写时间]内将房屋交付给乙方。
3.2 乙方应在收到房屋交付通知后[填写时间]内办理房屋过户手续。
3.3 乙方应在收到房屋交付通知后[填写时间]内办理相关税费的缴纳。
第四条 交付条件
4.1 甲方应当在房屋交付前办理土地使用权证、规划许可证等相关手续。
4.2 乙方应在接受房屋交付之前支付全部购房款项。
第五条 违约责任
5.1 若甲方未按本合同约定时间交付房屋，应按每日合同总价款的[填写百分比]支付违约金给乙方。
5.2 若乙方未按本合同约定时间支付购房款项，应按每日欠款金额的[填写百分比]支付违约金给甲方。
第六条 争议解决
6.1 本合同的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可向[填写仲裁机构或法院名称]提起诉讼。
第七条 其他约定
7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[填写合同有效期]。
7.3 本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商确定，并作为本合同的补充内容。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订地点： 签订地点：
签订日期： 签订日期：
购买现房预售合同范本 篇三
出售方(甲方)：
地 址：____ ______ 邮 码：___ __ 电话：_____________
购买方(乙方)：_________________
姓名： 性 别：
出生：年月日
身份证号码：
地址：
邮 编： 电话：
第一条 甲方经批准，取得位于____市用地面积____㎡的土地使用权。
地块编号：____ 使用年期____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。甲方在上述土地兴建楼宇，系____定名____，由甲方预售。
第二条 乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第__层)。建筑面积____㎡，土地面积/㎡(其中：基底分摊____㎡、公用分摊____㎡、其他____㎡)。
第三条 甲方定于____年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过____天：
1.人力不可抗拒的自然灾害;
2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;
3.其他非甲方所能控制的因素。
上述原因必须凭____市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。
第四条 甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：____单价元/㎡，总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元(小写_____万元)。
付款方式：乙方按甲方指定收款银行：
帐户名称：________________帐号：_______________
第五条 乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期____天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。
购买现房预售合同范本 篇四
出卖人：_______________________________
买受人：_______________________________说明
1.本合同文本为示范文本，由北京市建设委员会和北京市工商行政管理局共同制订。
2.签订前，出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有关证书和证明文件。
3.当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同生效后，未被修改的文本打印文字视为双方当事人同意内容。
4.签订商品房预售
合同前，买受人应当仔细阅读合同条款，应当特别仔细审阅其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。
5.为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后留有空白行，供双方自行约定或补充约定。出卖人与买受人可以针对合同中未约定或约定不详的内容，根据所售项目的具体情况签订公平合理的补充协议，也可以在相关条款后的空白行中进行补充约定。
6.本合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。中选择内容，以划√方式选定;对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。
7.双方当事人在履行合同中发生争议的，可以选择向不动产所在地人民法院起诉，也可以选择向仲裁委员会申请仲裁。如选择申请仲裁的，可以向北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、外地的仲裁委员会申请。
甲方(卖方)：______________ 合同编号：_____________签订地点：________________乙方(买方)：______________ 签订时间：_____________甲乙双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》及有关法律、法规，经协商一致，签订本合同。
卖方(以下简称甲方)：______买方(以下简称乙方)：______甲方根据《_城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市____区(县)____地块的国有土地使用权，土地使用面积为____平方米，土地使用年限__年，自__年__月__日至__
购买现房预售合同范本 篇五
甲方：____________________
乙方：____________________
甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法：
预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。
四、交房时间：
甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。
七、违约责任：
1、本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退；如甲方违约，则应双倍退还定金。
2、甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。
十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。
十三、本合同附件：
1、房屋平面位置及占用土地范围图(略)
2、________渡假村别墅暂行管理方法(略)
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
代表：代表：
地址及电话：地址及电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
____年____月____日____年____月____日
购买现房预售合同范本 篇六
卖方(以下简称甲方)：______
买方(以下简称乙方)：______
甲方根据《_城市房地产管理法》及有关规定，已依法取得北京市____区(县)____地块的国有土地使用权，土地使用面积为____平方米，土地使用年限__年，自__年__月__日至__年__月__日止，国有土地使用证号为____。甲方在上述地块上建设项目的名称为____，现已具备规定的预售条件，经北京市房屋土地管理局批准，准予上市预售，外销预售许可证号为京房市外证字第__号。
乙方自愿购买甲方的____房屋，房屋用途为____。乙方预购房屋的定金为____元。双方经协商，就该房屋的预售预购事项订立本契约。
第一条____房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为____平方米(包括：套内建筑面积____平主米，分摊的共有共用建筑面积____平方米)，共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。
甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地使用权转让给乙方，土地使用面积(含分摊的的共有共用面积)为____平方米，该土地使用面积为甲是测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地使用期限自房屋产权过户之日起至__年__月__日止。
第二条甲乙双方同意，结算房价款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的±__%(含)时，按照本契约第三条所述房屋单价据实结算;房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起__日内，甲乙双方同意按下述第__种(大写)方式处理：
