染雾政府官网合同范本 篇一
在现代社会中，政府官网成为政府与公众之间沟通的重要桥梁。为了确保政府官网的正常运营和双方的权益，政府与网站开发商之间需要签订合同。本文将介绍一份政府官网合同的范本，以供参考。
合同编号：【编号】
合同签订日期：【日期】
甲方（政府）：【政府机构名称】
乙方（网站开发商）：【开发商名称】
一、合同目的
本合同的目的是规范政府官网的开发、维护和更新工作，确保政府官网的正常运营和信息的安全性。
二、合同内容
1.政府官网的开发
乙方负责根据甲方的需求，设计、开发和上线政府官网。乙方应确保政府官网的界面设计合理、功能完善，并保证官网的易用性和安全性。
2.政府官网的维护与更新
乙方负责政府官网的日常维护工作，包括服务器的监控、网站的备份、数据库的维护等。乙方还应根据甲方的要求，及时更新政府官网上的信息，并确保信息的准确性和时效性。
3.信息安全保障
乙方应采取必要的技术手段，确保政府官网的信息安全。乙方应定期对网站进行安全检测，并及时修复可能存在的漏洞。
4.合作期限和费用
本合同的合作期限为【期限】，双方可根据需要进行续签。费用方面，甲方应按照约定时间向乙方支付相应的费用。
5.违约责任
对于因乙方原因导致的政府官网运营中断、信息泄露等问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、合同变更和解除
如需对本合同进行变更或解除，双方应协商一致，并以书面形式进行确认。
四、争议解决
本合同的履行和解释适用于中华人民共和国法律。对于因合同履行引起的争议，双方应协商解决；若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式进行确认。
六、合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（政府机构）： 乙方（网站开发商）：
签字： 签字：
日期： 日期：
以上是一份政府官网合同的范本，具体合同的具体内容还需根据实际情况进行调整和完善。希望该范本能为政府与网站开发商之间的合作提供一些参考和帮助。
政府官网合同范本 篇二
政府官网合同范本的重要性
政府官网作为政府与公众之间沟通的重要渠道，发挥着重要的作用。为了确保政府官网的正常运营和信息的安全性，政府与网站开发商之间需要签订合同。下面将介绍一份政府官网合同的范本，以供参考。
政府官网合同的目的是规范政府官网的开发、维护和更新工作，并确保信息的安全性。合同中要明确双方的权利和义务，以及合作期限和费用等相关事项。
在合同中，需要明确政府官网的开发工作。网站开发商应根据政府的需求，设计、开发和上线政府官网。开发商应确保官网的界面设计合理、功能完善，并保证官网的易用性和安全性。
合同中还要明确政府官网的维护与更新工作。开发商应负责官网的日常维护工作，包括服务器的监控、网站的备份、数据库的维护等。开发商还应根据政府的要求，及时更新官网上的信息，并确保信息的准确性和时效性。
信息安全保障是政府官网合同中的重要内容。开发商应采取必要的技术手段，确保政府官网的信息安全。开发商应定期对网站进行安全检测，并及时修复可能存在的漏洞，以保障公众信息的安全。
合作期限和费用是政府官网合同中需要明确的内容。双方应确定合作的具体期限，并约定相应的费用。政府应按照约定时间向开发商支付相应的费用，以确保合作的顺利进行。
合同中还应明确双方的违约责任。对于因开发商原因导致的政府官网运营中断、信息泄露等问题，开发商应承担相应的赔偿责任。这样可以有效地保护政府的利益，确保官网的安全和正常运行。
最后，在合同中还应明确合同变更和解除的相关事项，以及争议解决的方式。双方应协商一致，以书面形式进行确认，以确保合同的有效性和权益的保护。
政府官网合同范本的制定是为了规范政府与网站开发商之间的合作关系，确保政府官网的正常运营和信息的安全性。政府官网作为政府与公众沟通的桥梁，发挥着重要的作用。通过签订合同，能够明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
政府官网合同范本 篇三
合同编号：_________
甲方（用户单位）：______________
乙方（供货单位）：______________
签订时间：______年_____月_____日
签订地点：______________________
根据《_合同法》及_________年_________月_________日_________（招标中心名称）关于_________项目的招标结果和招标文件（招标编号：_________）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
一、合同货物
乙方根据甲方要求提供以下货物：
货物品名
规格型号
产地厂家
随机配件
交货时间
二、合同总价
总价为人民币（大写）：_________，即rmb_________。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。
三、质量
1．乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
2．每台货物上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。
3．货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
4．货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
四、交货及验收
1．在合同签订后20天内，乙方免费送货至甲方地点：_________，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。
2．货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装完整无损。
3．货物和系统安装调试完成后10天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4．货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
5．国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。
6．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
五、付款方式
甲乙双方签订合同后十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30％的预付款；乙方在甲方货物质量和系统安装调试验收合格后，备齐下列文件并送交_________区财局办理付款手续。_________区财局采用人民币转帐方式在15日内一次性向乙方支付合同总价的67％，余下合同款项的3％作为质量保证金，于系统运行一年满后十个工作日内付清。
（1）《_________区政府采购项目验收表》（需由_________区政府采购中心签写意见并加盖公章）；
（2）乙方开具的正式发票复印件（需由_________区政府采购中心加盖公章）；
（3）本合同原件。
六、售后服务
1．乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
2．所购货物若为电脑则由乙方提供至少3年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于1年（请分别列出：_________）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。
3．保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4．货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为_________小时；非工作期间为_________小时；售后服务电话：_________。
5．若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
6．所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
7．乙方须每隔半
年上门对甲方进行回访，并请甲方填写《_________市政府采购项目回访调查表》（需由用户盖章确认）。
8．保修期后的货物维护由双方协商再定。
七、违约责任
1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5％违约金。
2．甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3．乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5‰的违约金。
4．乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5‰，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第七条第3款处理。
5．乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5％违约金。
6．如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第七条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7．乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第七条第3．4款执行。
八、争议及仲裁
1．因货物的质量问题发生争议，由_________市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则可向合同签订所在地人民法院提出诉讼。
九、其他
1．本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份，财政局1份，采购中心1份，招标中心1份。合同自签字之日起即时生效。
2．本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签约代表（签字）：______签约代表（签字）：______
地址：__________________地址：__________________
电话：__________________电话：__________________
传真：__________________传真：__________________
_________年_____月____日_________年_____月____
政府官网合同范本 篇四
合同编号：_________
网上询价编号：_____________
甲方（购货单位）：_________
乙方（供货单位）：_________
签订时间：_________________
签订地点：_________________
一、供货物品 序号品牌型号厂家产地数量计量单位单价（元）总价总金额（人民币）：仟百拾 元整（：） 备注：合同价格为_________地区规定地点交货价。
二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限
1．乙方提供的物品必须符合_国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。
2．乙方提供的物品必须是全新（含零配件，随机工具等），表面无刮伤。
3．因物品的'质量问题发生争议，由_________技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
4．乙方对甲方所购货物提供年的保修期。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修，包换或包退，并承担修理，调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。
三、交货及验收
1．交货时间：________年____月____日，由乙方将货物送至用户安装调试。
2．进口产品必须具备_________省_的检验证明。
3．国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
4．乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。
5．验收时间：安装调试完毕后甲方进行验收。
四、付款 甲方验收货物合格后以_________方式全部付齐货款，乙方开具发票给甲方。
五、违约责任
1．乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。
2．甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金。
3．乙方逾期交付物品，则每天按合同金千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。
4．甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。
六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由_________仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉（仲裁和起诉任选一种）。
七、本合同一式四份，合同各方盖章后生效，均为正本，具有同等法律效力，_________招投标中心一份，甲方一份，乙方一份，_________政府采购管理机关一份。
八、乙方应将验收报告（需由接受人签字加盖用户单位公章）、政府采购供货合同各一份交_________招投标中心备案。
甲方（盖章）：___________
乙方（盖章）：_____________
地址：___________________
地址：_____________________
法定代表人（签字）：_____
法定代表人（签字）：_______
委托代理人（签字）：_____
委托代理人（签字）：_______
电话：___________________
电话：_____________________
XX编码：_______________
XX编码：_________________
开户银行：_______________
开户银行：_________________
帐号：___________________
帐号：_____________________
政府官网合同范本 篇五
甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 见证方：___________________ 受_________(甲方)委托，_________(见证方)就甲方所需的_____________________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据询
政府采购合同(专用条款)
政府采购合同(专用条款)
甲方：_____________________
乙方：_____________________
见证方：___________________
受_________(甲方)委托，_________(见证方)就甲方所需的_____________________在定点范围内进行了询价，甲乙双方根据询价采购结果，经协商一致，达成如下货物购销合同：
一、货物及其数量：_____________________________________________。
二、合同金额：人民币_________元。
三、质保期：___________________________。
四、交货时间：_____________________。
五、交货地点：_________________________________。
六、联系人：___________________________。
七、付款：由甲方按有关规定办理支付手续，验收合格交付使用后支付全部合同货款。
八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商处理。
九、合同生效：本合同由甲、乙、见证方三方签字盖章后生效。
十、组成本合同的文件包括：
1.合同通用条款(与省级集中采购机构和定点供应商签订的合同条款一致)和本专用条款;
2.甲方收到的乙方省级_________定点采购询价单报价文件;
3.甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式五份，甲方持二份，乙方持一份，见证方持二份。
甲方(盖章)：_________________ 乙方(盖章)：_______________
法定代表人(签字)：___________ 法定代表人(签字)：_________
_________年________月________日 _________年________月______日
见证方(盖章)：_______________
法定代表人(签字)：___________ ________年________月______日
政府采购合同(专用条款)
政府采购合同(专用条款)
政府官网合同范本 篇六
乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于(? )个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本合同第14条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
