简易消防施工合同范本 篇一
消防设施施工合同
甲方:(以下简称甲方)
地址:
法定代表人:
电话:
乙方:(以下简称乙方)
地址:
法定代表人:
电话:
根据《中华人民共和国消防法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方为甲方进行消防设施的施工服务事宜达成如下合同:
一、施工内容
乙方将按照甲方提供的设计图纸和要求,负责对甲方的建筑物进行消防设施的施工和安装。具体施工内容包括但不限于:
1. 安装火灾报警系统;
2. 安装自动喷水灭火系统;
3. 安装疏散通道和应急照明设施;
4. 安装灭火器和灭火器箱;
5. 安装排烟系统。
二、施工期限
乙方承诺在本合同签订之日起30个工作日内完成施工任务,并进行验收。
三、施工费用及支付方式
1. 施工费用总额为人民币(大写)(小写)元整,由甲方负责支付。
2. 施工费用的支付方式为:(详细描述支付方式,可选择一次性支付或分期支付等)。
四、质量保证
1. 乙方承诺所提供的施工材料和设备均符合国家标准和相关法律法规的规定。
2. 在合同签订之日起,乙方将提供为期一年的质量保证期,对因施工质量问题导致的设备故障或损坏负责免费维修或更换。
五、违约责任
1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成施工任务,甲方有权要求乙方支付每日违约金。
2. 如果甲方未能按照合同约定的时间支付施工费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
六、争议解决
本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。对于因履行本合同所引起的争议,甲乙双方应当友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
简易消防施工合同范本 篇二
消防设施施工合同
甲方:(以下简称甲方)
地址:
法定代表人:
电话:
乙方:(以下简称乙方)
地址:
法定代表人:
电话:
根据《中华人民共和国消防法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方为甲方进行消防设施的施工服务事宜达成如下合同:
一、施工内容
乙方将按照甲方提供的设计图纸和要求,负责对甲方的建筑物进行消防设施的施工和安装。具体施工内容包括但不限于:
1. 安装火灾报警系统;
2. 安装自动喷水灭火系统;
3. 安装疏散通道和应急照明设施;
4. 安装灭火器和灭火器箱;
5. 安装排烟系统。
二、施工期限
乙方承诺在本合同签订之日起30个工作日内完成施工任务,并进行验收。
三、施工费用及支付方式
1. 施工费用总额为人民币(大写)(小写)元整,由甲方负责支付。
2. 施工费用的支付方式为:(详细描述支付方式,可选择一次性支付或分期支付等)。
四、质量保证
1. 乙方承诺所提供的施工材料和设备均符合国家标准和相关法律法规的规定。
2. 在合同签订之日起,乙方将提供为期一年的质量保证期,对因施工质量问题导致的设备故障或损坏负责免费维修或更换。
五、违约责任
1. 如果乙方未能按照合同约定的时间完成施工任务,甲方有权要求乙方支付每日违约金。
2. 如果甲方未能按照合同约定的时间支付施工费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
六、争议解决
本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。对于因履行本合同所引起的争议,甲乙双方应当友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签字: 签字:
日期: 日期:
简易消防施工合同范本 篇三
甲方:
乙方:
一、目的
为了保证施工现场的安全,明确双方的责任,更好地配合工作,特签订本协议。
二、施工项目:
三、施工地点:
四、施工时间:
五、协议内容:
1、所有施工人员必须严格遵守物业公司制定的各项管理制度。
2、施工人员必须着装整齐,不得赤身、赤足、穿拖鞋,不准吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾,不得高声喧哗、打闹,绝对禁止、酗酒、打架斗殴等。
3、乙方应确保不会对施工现场内原有设施、设备及装修造成任何损坏或污染,否则乙方承担全部后果与责任。
4、乙方对施工现场安说全生产有全面责任,由于乙方责任造成安全事故,导致甲方或第三方人员伤亡时,均由乙方承担相应的事故责任和经济责任。
5、由乙方原因造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚,一切损失由乙方负责赔偿。
6、本协议有效期自施工人员进入施工现场之日起至工程结束。
7、本协议自签字之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
简易消防施工合同范本 篇四
发包人:____________________(以下简称甲方)
承包人:____________________(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、协商一致,甲方决定将池州市贵池区宝赛小学建设工程C区消防工程交由乙方承包施工,为明确双方权利和义务,特订立本合同,双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:池州市贵池区宝赛小学建设工程C区
2、工程地点:池州市贵池区前江工业园
二、承包范围
(1)室内、外消火栓系统;应急照明疏散系统;防火门。
(2)承包方式:包工、包料、包安全、包验收合格。
三、合同工期
合同工期:按甲方施工进度计划表要求完工,配合土建工程进度。
四、质量标准
工程质量标准:完成设计图纸的范围内的消防工程,符合消防工程相关验收规范,经五方主体共同检验,消防验收合格意见书。
五、合同价款
1、本合同价包含乙方施工消防材料,材料检验费、第三方消防检测费。
2、工程总造价:按消防工程的决算总价的79%支付乙方。
六、付款方式
单位工程经业主、监理、设计院、区建委组织验收合格备案后,按甲方和业主签订的大合同同比例付款。
七、双方负责事项
1、甲方责任和义务:
(1)指派
(2)提供工程相关施工变更资料;施工中途如遇变更及增减项目,应提前向乙方发出变更通知单;
(3)提供施工用水、用电及存放工具用房及材料仓库;
(4)如在施工中出现需要协调的问题,甲方应及时组织施工方等相关单位协调解决。
2、乙方责任和义务:
(1)指派__________负责施工现场的各方协调工作;
(2)乙方应按相关消防规范进行施工,及时与甲方沟通配合,解决消防系统中存在的问题,保证施工进度和质量,并保证项目通过消防主管部门验收;
(3)乙方施工应严格遵守现场文明施工规定,严格按照安全施工操作规程施工,发生安全事故责任自负,进场前应该给施工人员购买工伤保险;
(4)乙方应严格履行合同,如存在偷工减料行为,一切损失由乙方承担;
(5)在工程竣工验收合格前,成品与半成品保护均由乙方负责;
(6)本工程竣工验收之日起,非业主使用不当,根据《建设工程质量管理条例》最低保修期限为贰年。
八、其他约定事宜
1、乙方在工程施工过程中服从甲方的统一管理及进度安排,工程竣工前需经甲方验收合格后方可报检测验收。乙方在工程竣工前,提供竣工验收申请报告,并附全套竣工资料。
2、若乙方在施工过程中存在质量、工期不符合本合同要求的情况,或因自身资质不过关,甲方有权终止本合同的执行,更换施工队伍,由此造成的一切损失由乙方承担。
3、未经甲方许可乙方不得将工程分包给其他施工单位施工,一经发现甲方有权终止合同一切损失并让乙方清退出场;
4、乙方自购材料须经甲方验收后方可使用,并将材料的产品合格证、试验报告等参数及相关资料报甲方;
5、乙方施工时擅自更换材料或不按照施工规范施工,而不能保证工程质量,甲方可立即终止合同,并由乙方承担一切费用等损失;
6、变更部分工程量增减以施工现场经济技术联系单方式办理,在结算时调整;
九、合同生效
1、本合同时间:__________年__________月______日
2、本合同在执行过程中,如遇争议,协商不成,可向人民法院起诉;
3、本合同双方签字盖章生效,工程竣工、保修期满、工程款结算完毕后终止;
4、本合同未尽事宜,可列附言作为合同的补充条款;
5、本合同一式二份,甲乙双方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易消防施工合同范本 篇五
甲方(委托单位)
名称: 地址: 乙方(接受委托单位)
名称: 地址:XXXXXXX
依据《_合同法》、《_消防法》、浙江省消防条例,甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方对甲方指定工程的“□建筑消防设施、□建筑电气安全”实施即时检测。为了保证检测工作顺利进行,甲、乙双方签订如下合同,以资共同遵守。
一、委托检测的工程名称: 。
委托检测工程的使用性质: ,检测面积: ㎡。 工程地址: 。
二、双方协作事项:
1.甲方须委派熟悉消防设施工程及电气工程情况的人员配合现场检测,检测工作中涉入相关消防设施及电气设备的操作由甲方人员进行;
2.检测所需的仪器设备由乙方负责,乙方应尽量在不违反有关规定的情况下尽快完成检测;
3.乙方作业人员安全由乙方负责;
4.乙方作业人员不得擅自动用非检测范围内的设备和设施;
5.乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。
三、甲方在委托检测时应向乙方提供检测有关的技术资料为以下打“√”项:
建筑工程消防设计审核意见书或建筑工程备案单复印件; □建筑工程消防设施竣工图;
主要消防设备、电气设备及材料的质保书和合格证复印件; □隐蔽工程纪录,电气系统运行记录复印件; □建筑工程电气竣工图;
四、甲方委托乙方消防设施检测项目为以下打“√”项:
五、甲方委托乙方电气消防安全检测项目为以下打“√”项:
六、保密要求:
1.甲方对乙方提供的检测报告及相关资料除用于消防验收或备案外应严格保密,未经乙方允许不得部分复制。
2. 乙方对甲方提供的技术资料及项目检测报告应严格保密,未经甲方允许不得向第三方泄漏。
七、合同履行:甲方建筑工程在消防设施及电气设施安装调试完毕并水通、电通后(年检工程需在维保调试合格后)通知乙方,乙方在接到甲方可以检测通知三天内按排现场检测并填发检测收费通知,检测合格后三天内出具检测报告。
八、验收标准:全部检测项目完成后,乙方就甲方委托检测工程出具检测报告为以下打√项: □建筑消防设施检测报告; 建筑电气安全检测报告。
九、检测费用:依据XXXX物价局浙价费【1998】204号通知,经协商确认委托检测的建筑工程消防检测费共计 万 仟 佰 拾元(¥ 元)。需复检时,复检费用经协商每次加收 元。
十、消防检测费支付方式:
甲方依据乙方检测收费通知:银行汇款或领取检测报告时现金直接支付给乙方。
十一、其它约定事项:
十二、本合同一式二份,双方各执一份;本合同双方代表签字,单位盖章后生效,未尽事宜双方协商处理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易消防施工合同范本 篇六
甲方:
乙方:
本合同由甲方和乙方签署,甲方同意接受。乙方同意提供下列条款规定的服务:
一、 服务内容:
消防设备维护保养:
检查消防管道的保压情况,每三月一次。
检查消防喷淋泵、消火栓泵自动,手动及控制箱的工作情况,每三月一次。
每月对烟感、温感报警器,气感及手报抽查1/3。每三月全部检测一次。
检查声光报警器、防排烟机、消防广播工作情况,每三月一次。
喷淋系统末端排水阀排水,每月一次。消火栓检查三月一次。
检查火灾报警控制器的主、备电转换情况及控制的工作情况,每三月一次。
室内消火栓压力检测,消火栓箱内的报警器,水带及其它附件检查。每三月一次。
消防主管部门进行年检时,乙方人员到场,并保证系统工作正常。
遇到突发火灾报警系统故障,甲方应及时通知乙方,乙方需紧急派员排除和维修。对于一般故障,乙方在24小时内到达进行维修。
整个消防系统维保一次结束后,需在一周内递交维护保养记录。
二、 服务要求:
乙方每月到甲方现场作维护保养工作。特别情况甲方发现设备有问题应及时通知乙方,乙方人员接通知后3小时内到进行维护。
平时一切消防设备保证正常工作。
紧急联系:
三、 合同总价和付款方式:
本合同全年总价为
每次乙方须先进行一次服务,然后甲方按一年技术服务费用的四分之一付款,即 元。
购买备件、备品及更换另部件的费用,另行按实计算收费。
四、 技术服务质量:
乙方保证所有经验检测和保养的设备在合同期内都能正常发挥功能。如在感应元件的检测范围内发生消防事故时,感应元件没有动作,如:不报警,不喷水等,而由此造成的一切损失由乙方负责。
五、 合同终止:
任何一方如需终止本合同,应提前一个月通知对方。
六、 违约责任:
如乙方在收到甲方通知未能在规定时间内到达甲方所在地,每次应向甲方支付100元人民币以作为乙方的违约金,并承担因此导致的相关责任和损失。
七、 仲裁:
由本合同引起或执行本合同时所引起的所有争议应由双方采取友好协商后解决。如协商无法解决,应提交当地法院进行裁决。
八、 其他事项:
乙方在维护保养时应遵守甲方的各项制度,维持工作环境整洁。如有违反,视情节严重程度,处以经济罚款。
在维护保养时间,甲方应提供乙方工作方便。
本合同一式二份,经双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日