厂房电梯装修合同范本【精简6篇】

时间:2014-09-03 04:45:47
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

厂房电梯装修合同范本 篇一

厂房电梯装修合同

甲方:(委托方)

地址:

电话:

法定代表人:

乙方:(承包方)

地址:

电话:

法定代表人:

鉴于甲乙双方经友好协商,就甲方的厂房进行电梯装修事宜达成以下合同:

第一条 项目说明

1.1 甲方委托乙方进行厂房电梯装修工程。装修范围包括但不限于电梯安装、维修、保养等工作。

1.2 甲方提供相应的施工图纸和相关资料,确保工程的顺利进行。

第二条 工程进度

2.1 乙方应按照合同约定的工期和质量要求,按时完成工程。

2.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

第三条 价格和支付方式

3.1 双方约定的工程总造价为人民币(大写)(小写)元整,包括所有的材料费、工人工资、设备费等。

3.2 甲方应在签订合同后的3个工作日内支付工程总造价的30%作为预付款,剩余70%应在工程竣工后的5个工作日内支付。

第四条 质量保证

4.1 乙方应确保工程的质量符合相关的法律法规和规范要求。

4.2 工程竣工后,乙方提供1年的质量保证期,保证期内若出现质量问题,乙方应及时进行修复或更换。

第五条 违约责任

5.1 若甲方未按时支付款项,应承担违约责任,每天按欠款金额的0.05%支付违约金。

5.2 若乙方未按时完成工程,应承担相应的违约责任,每延期一天按工程总造价的0.1%支付违约金。

第六条 争议解决

6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 合同的生效与解除

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至合同约定的工程完工。

7.2 在合同履行期间,如双方一方违反合同的约定,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

第八条 其他约定事项

8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并以书面形式作为补充协议。

8.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

日期: 日期:

厂房电梯装修合同范本 篇二

厂房电梯装修合同

甲方:(委托方)

地址:

电话:

法定代表人:

乙方:(承包方)

地址:

电话:

法定代表人:

鉴于甲乙双方经友好协商,就甲方的厂房进行电梯装修事宜达成以下合同:

第一条 项目说明

1.1 甲方委托乙方进行厂房电梯装修工程。装修范围包括但不限于电梯安装、维修、保养等工作。

1.2 甲方提供相应的施工图纸和相关资料,确保工程的顺利进行。

第二条 工程进度

2.1 乙方应按照合同约定的工期和质量要求,按时完成工程。

2.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

第三条 价格和支付方式

3.1 双方约定的工程总造价为人民币(大写)(小写)元整,包括所有的材料费、工人工资、设备费等。

3.2 甲方应在签订合同后的3个工作日内支付工程总造价的30%作为预付款,剩余70%应在工程竣工后的5个工作日内支付。

第四条 质量保证

4.1 乙方应确保工程的质量符合相关的法律法规和规范要求。

4.2 工程竣工后,乙方提供1年的质量保证期,保证期内若出现质量问题,乙方应及时进行修复或更换。

第五条 违约责任

5.1 若甲方未按时支付款项,应承担违约责任,每天按欠款金额的0.05%支付违约金。

5.2 若乙方未按时完成工程,应承担相应的违约责任,每延期一天按工程总造价的0.1%支付违约金。

第六条 争议解决

6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 合同的生效与解除

7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至合同约定的工程完工。

7.2 在合同履行期间,如双方一方违反合同的约定,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

第八条 其他约定事项

8.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并以书面形式作为补充协议。

8.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

日期: 日期:

厂房电梯装修合同范本 篇三

______________有限公司(以下简称甲方)

______________(以下简称乙方)

为统一和提高店面和产品形象,为乙方营造更好的销售环境,经双方协商,本着自愿、平等、互惠、互利的原则,达成如下合同:

自合同签定之日,甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括:

门头广告牌的设计、制作、安装;

产品形象墙的设计、制作、安装;

产品展示架的设计、制作、安装;

店内主体色调的制定、粉刷;

店内棚顶吊旗的设计、制作、安装;

甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。

自合同签订之日起,乙方需向甲方交纳装修保证金人民币_____________元整。

乙方在合同签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品,否则将扣除乙方的装修保证金。

甲、乙双方合作满一年后,乙方能很好的维护甲方的产品形象,并无违约情况,甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。

本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。

本合同修改由双方协商解决。

本合同自双方盖章之日起生效至_______年_______月_______日终止。

甲方:_______乙方:_______

负责人:_______负责人:_______

厂房电梯装修合同范本 篇四

建设单位(甲方)施工单位(乙方)

根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)

四、承包方式:包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000。00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。

五、付款方式:合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。

六、工期要求:20xx年8月,20xx年 月 日。

七、违约责任:由违约方赔偿对方一切经济损失。

八、安全责任:甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。

九、本合同签字后生效,生效后双方共同遵守,未尽事宜,双方协商解决。

十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。

甲方代表人签字:

乙方代表人签字:

年 月 日

厂房电梯装修合同范本 篇五

甲方:_________________

乙方:_________________

甲方委托乙方安装位于_________________(项目地址)的_________________项目(项目名称)的电梯,现经甲、乙双方协商一致订立以下条款,并遵照执行。

一、设备型号、数量及安装费价格[具体规格参数详见《电梯设备买卖合同》中的附件一]:

本合同安装费用(含运输、安装、调试、验收、施工用水、施工安全及用电等费用)含税总计为人民币陆拾万元整(¥600,元整)。乙方须负责办理从设备进场到取得电梯验收合格证的所有手续,并配合智能化公司对与电梯相关安防系统的调试等,此部分调试费用包含在电梯安装费用中。

二、付款规定

1、乙方根据甲方要求时间进场安装,甲方于乙方进场前7个工作日支付甲方通知批次电梯安装费的50%。乙方收到此款项后应按要求进场工作。

2、乙方安装完成,并取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证(验收合格证包括:安全检验合格证、电梯验收检验报告、电梯使用注册登记证等),乙方凭合格证复印件请款已完工批次电梯安装费的50%。付款后10个工作日内办理移交手续交付甲方使用。在未收到全部安装款的情况下,乙方有权停止交付甲方使用。

3、电梯设备按照甲方要求分批发货,则以上付款方式按照分批安装的数量支付。

4、如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质检部门验收的,则从设备发货之日起六个月,安装费另行协商。

5、乙方在甲方付款前应向甲方出具正式等额的当地税务机关认可的建安发票。未经乙方事先书面同意,若甲方将任何本合同项下的款项支付给任何第三方,视为甲方未履行付款义务。

三、电梯安装工期

1、本合同拟定预计第一批到货时间_________________月_________________日,第二批到货时间_________________月20日,每批施工周期为7周。该安装施工应以甲乙双方已有书面的土建和工地状况确认函,方能执行。如因无此土建和工地状况确认函,导致工程不能在此期间完成的,乙方不承担责任。

2、上述工期为安装调试完成,并具备验收条件的时间。具备验收条件后乙方于15工作日内取得当地特种设备监督检验部门颁发的验收合格证。若由于乙方原因造成工期延误,则每延误1个日历天,乙方向甲方支付罚金人民币1000元/台/天,并赔偿甲方由此造成的经济损失。如甲方要求赶工时,乙方应无条件配合。

3、安装方应负责电梯井道内部的五方通话系统的管线敷设及安装,并负责将接口引至机房电梯控制箱。电梯设备配属的五方通话主机安装在甲方的控制中心,该主机由乙方提供。由控制中心到机房电梯控制箱之间的五方通话线缆及线路敷设(含控制中心内部布线)由甲方另指定承包单位负责。

4、根据工地现场实际情况,乙方制订的安装计划及方案应尽可能不影响甲方住户的正常生活,确保安全,并应严格遵守甲方各项管理规定,具体方案由甲乙双方另行商定。

5、乙方对自己安装过程中的生产及生活安全负完全责任。施工现场必须服从总包单位的统一管理,严格按照建筑工地安全施工规范进行施工作业。

四、电梯安装相关的工作责任和费用

1、甲方责任和费用

(1)在电梯进场安装后,因甲方原因发生停工,则工期顺延,停工期间的保管责任由甲方承担。

(2)在乙方进场前,甲方在安装施工现场提供满足需要的电梯部件存储库房和工具室,以及库房内的照明电源和消防器材。

(3)提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑;提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。

(4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩或起重梁(应有清楚的承载标示),其承载力和位置应符合布置图的要求;在电梯进场前提供符合电梯规格要求的动力电源(380v三相五线制)和照明电源(220v)至电梯机房电源箱内。

(5)负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业的协调。

(6)负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

(7)负责提供电梯设备的吊装场地。

(8)根据_颁发的《特种设备安全监察条例》之规定,电梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

(9)货到现场开箱前,协助乙方的保卫和看管工作。

2、乙方责任和费用

(1)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务

和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

(2)在设备到货后,会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。电梯安装过程中的成品保护和设备部件保护工作由乙方负责,直至电梯安装完毕,取得验收合格证书交付甲方使用为止。

(3)在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

(4)按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。

(5)遵守施工现场的有关规章制度。

(6)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,脚手架及水电费。

(7)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

(8)负责安装质量的自检验收及特种设备监督检验部门验收。

(9)负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

(10)进场前必须将电梯公司安装资质证书及安装人员的资格证复印件递交甲方备案(复印件必须加盖公章)。

3、甲乙双方负责费用清单

(1)负责现场起吊工作□甲方负责■乙方负责

(2)负责到货时的卸货及到存储地点的搬运

甲方负责乙方负责

(3)提供符合西奥标准的脚手架或无脚手架安装平台

甲方负责乙方负责

(4)提供符合要求的库房和工具室,内须有照明电源和消防器材

甲方负责乙方负责

(5)负责井道、机房杂物和积水清理■甲方负责□乙方负责

(6)提供井道护栏□甲方负责■乙方负责

(7)负责水电费用□甲方负责■乙方负责

(8)负责安装开工申报、验收费用及监检费用□甲方负责■乙方负责

(9)提供符合电梯规格要求的动力电源线(380v三相五线制)和照明电源线(220v)至机房内■甲方负责□乙方负责

五、质量保证

1、保修期:自当地特种设备监督检验部门对电梯验收合格之日起,乙方向甲方提供为期12个月的免费保修服务。

2、在免费保修期间,乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件(不包括照明灯具和油脂),因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务。

3、保修期间,乙方或其授权方收到通知后24小时内到达现场为甲方维修或更换保修范围内故障部件。

(1)如果乙方或其授权方在接到通知后未能在规定时间内到达现场及时更换维修,乙方同意甲方采取必要的补救措施,可动用银行质保金保函,请第三方维修。如超出保函金额的部分,甲方先行垫付,但乙方须在15个工作日内归还甲方垫付的维修金并补足维修费用。

(2)如甲方违约,自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试,乙方将不承担任何质量和安全责任,以及免费保修的责任及费用。

4、若需要时,双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》,乙方将提供完善的保养服务,并在保养期内提供优惠价格的配件。

5、验收标准必须符合现行的_电梯质量验收标准。

6、乙方须派遣合格工程师到现场指导并监督安装工程及调试,费用由乙方承担。

7、安装完毕后,由乙方负责向当地特种设备监督检验部门申报安全运行验收手续。(如因产品性能或安装质量不符合_电梯质量验收标准而导致整改、复检,所发生的费用由乙方负责)。

8、由于乙方安装质量原因造成他人伤害,其责任由乙方负责。

六、土建与安装配合

1、甲方负责向乙方提供安装的配合工作,在安装工程开始前,完成现场清理等工作,并提供规格尺寸符合安装电梯的井道、机房、电源等。

2、在电梯安装施工期间乙方应无条件配合电梯轿厢闭路监控、电梯故障报警信号机房引接等施工。

3、轿厢内的电梯管理规章制度的张贴由乙方负责。

4、电梯井道、门框、层站按钮尺寸偏差范围以甲方工程部与乙方双方盖章签字确认的设计图纸为准,在此偏差范围内乙方应负责修复。

七、价格调整

如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月,或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月,则乙方有权提出安装价格调整要求,并另行签署补充协议。

八、司法管辖

任何由本合同引起的争议和纠纷,应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、不可抗力

指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、_、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

十、违约条款

在未得到对方许可的情况下,甲方或乙方均不得擅自终止本合同,如双方中的任何一方造成前述事实,则违约方将向另一方支付中途毁约违约金,金额为本合同总价的百分之三十。

十一、合同生效

1、本合同条款如有更改,须另行签署补充协议附后;任何变更须经双方代表共同签署并盖章。

2律效力。

3、双方均不得就任何可能的间接损失向对方提出主张。

4、本合同以中文书写,一式伍份,甲方执贰份,乙方执叁份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

厂房电梯装修合同范本 篇六

合同编号:

甲方:

乙方:

安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。

1、工程概况

工程名称:明月天意客梯

工程地点:重庆市江津区

工程内容:

1、电梯的脚手架的搭拆;

2、电梯井道低压照明的提供;

3、电梯施工期间电焊、气焊;

4、电梯的起重、分层、搬运、就位。

5、政府部门收取的电梯初装验收费;

6、承担施工期间的水电、费;

7、电梯卫士的初装费

2、工程工期

前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。

3、合同价款

经双方协商,合同包干价:人民币50000元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。

4、付款方式

4.1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。

4.2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。

5、甲方责任及义务

协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。

甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。

提供具备施工进场条件。

提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等

6、乙方责任及义务

乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。

施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。

乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。

配合甲方做好后期的服务工作。

严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。

按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。

7、附则

未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。

本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。

合同订立地点:重庆

甲方:名称(印章): 乙方:名称(印章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

日期:日期:

厂房电梯装修合同范本【精简6篇】

手机扫码分享

Top