染雾私人住宅建筑合同范文最新 篇一
私人住宅建筑合同范文
甲方：（建设单位）_____________
地址：_______________________
联系方式：____________________
乙方：（承建单位）_____________
地址：_______________________
联系方式：____________________
鉴于甲方拥有合法的土地使用权，并打算在该土地上建设一座私人住宅；乙方具备相应的建筑能力和经验，愿意承担该项目的建设任务。双方根据平等自愿的原则，达成以下协议：
第一条 项目概述
1.1 甲方将提供合法的土地使用权，并按照国家相关规定提供建设所需的施工许可证。
1.2 乙方将负责按照甲方的要求和规划设计图纸，在规定的时间内完成住宅建设任务。
第二条 工程内容
2.1 工程名称：私人住宅建设工程。
2.2 工程地址：____________。
2.3 工程规模：__________。
2.4 工程进度：____________。
2.5 工程质量要求：按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保建筑质量达到合格标准。
第三条 工程款项
3.1 总工程款项为人民币____________（大写）。
3.2 工程款项支付方式：甲方按照工程进度和质量验收情况，每完成一定阶段的工作，支付相应的款项给乙方。
3.3 工程款项支付期限：甲方应在收到乙方发出的款项支付通知后的____个工作日内支付相应的款项。
第四条 违约责任
4.1 一方未履行合同约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 因不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况导致不能履行合同的，双方可部分或终止合同，并相互免除违约责任。
第五条 争议解决
5.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。
第六条 其他约定
6.1 合同生效后，任何一方不得擅自解除合同。
6.2 本合同一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（建设单位）：____________
乙方（承建单位）：____________
签约日期：__________
私人住宅建筑合同范文最新 篇二
私人住宅建筑合同范文
甲方：（建设单位）_____________
地址：_______________________
联系方式：____________________
乙方：（承建单位）_____________
地址：_______________________
联系方式：____________________
鉴于甲方拥有合法的土地使用权，并打算在该土地上建设一座私人住宅；乙方具备相应的建筑能力和经验，愿意承担该项目的建设任务。双方根据平等自愿的原则，达成以下协议：
第一条 项目概述
1.1 甲方将提供合法的土地使用权，并按照国家相关规定提供建设所需的施工许可证。
1.2 乙方将负责按照甲方的要求和规划设计图纸，在规定的时间内完成住宅建设任务。
第二条 工程内容
2.1 工程名称：私人住宅建设工程。
2.2 工程地址：____________。
2.3 工程规模：__________。
2.4 工程进度：____________。
2.5 工程质量要求：按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保建筑质量达到合格标准。
第三条 工程款项
3.1 总工程款项为人民币____________（大写）。
3.2 工程款项支付方式：甲方按照工程进度和质量验收情况，每完成一定阶段的工作，支付相应的款项给乙方。
3.3 工程款项支付期限：甲方应在收到乙方发出的款项支付通知后的____个工作日内支付相应的款项。
第四条 违约责任
4.1 一方未履行合同约定的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
4.2 因不可抗力或其他无法预见、无法避免的情况导致不能履行合同的，双方可部分或终止合同，并相互免除违约责任。
第五条 争议解决
5.1 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。
第六条 其他约定
6.1 合同生效后，任何一方不得擅自解除合同。
6.2 本合同一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（建设单位）：____________
乙方（承建单位）：____________
签约日期：__________
私人住宅建筑合同范文最新 篇三
出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话：
甲、乙双方经友好协商，就房屋租赁事宜达成如下合同条款：
一、甲方将其位于 的房屋出租给乙方作为普通住房居住，租赁期限自 年 月 日至 年 月 日，计 个月。
二、本房屋租金为每月人民币 元，租赁期间的水费、电费、物业费、宽带费、有线电视费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。
三、合同签订时乙方应支付甲方房屋押金人民币 元，合同期满办理退房手续后，退还乙方押金，若房屋及家具、电器等损坏，则按实际损坏价值乙方给予甲方赔偿。
四、本合同签订之日，乙方向甲方一次性支付三个月租金及押金共 元，款清后乙方才具有使用权，以后每三个月乙方须按时再支付给甲方后三个月的租金，支付时间为每次到达租赁日的前十五天。
五、若屋内设施损坏，由乙方负责修缮，甲方不予承担维修费用。因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成损失，甲、乙双方互不承担责任。
六、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋：(1)转租、转借承租房屋。(2)拆改变动房屋结构或对房屋进行二次装修。
(3)损坏承租房屋及配套家具、电器、装修，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。(4)改变本合同约定的房屋租赁用途。(5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。(6)逾期未交纳房租等各项费用。
七、租赁期内乙方退租的，已交租金不退。租赁期满后，如乙方要求继续租赁，需提前一个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁，则重新签定房屋租赁合同。
八、甲乙双方必须遵守上述合同条款，任何一方违约，守约方有权终止合同，违约方应与守约方结清所有欠款，并支付守约方人民币二千元违约金。
九、合同签定时甲方为乙方提供物品及水电表数如下：
1、家具主要有：
2、家电主要有：
3、装修主要有：
4、水电表读数为：水表 度;电表： 度;
十、本合同签订时，乙方提供居民身份证复印件由甲方留存，甲方提供房屋产权证给乙方验证。
十一、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，自双方签字后生效。
十二、本合同争议解决方式：友好协商，协商不成依法向人民法院起诉。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
私人住宅建筑合同范文最新 篇四
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方将新秒镇_____________等私人联建房的所有建筑施工工程承包给乙方，具体协议资料如下：
一、承包工程概况
工程名称：________________________________
地 点： ________________________________
建筑承包规模__________，结构为______________砖体七层，建筑高度为____________m（具体资料以施工设计图为准）。
二、工程承包资料和范围
主体工程：建筑内外墙、屋面工程、房顶工程、钢筋工程、木工置木模工程、外墙搓沙（不含贴砖）。
机械安装、水电安装。
乙方承担全部建筑所需的一切用具、机具、板材、跳材、甲方负责水、电通，用量费用。
三、承包单价
1、按建筑规划面积计算，每平方米______元，另______元安全劳保费在内。
2、点工按_________元/天计算最新房屋建筑承包合同范本最新房屋建筑承包合同范本。
四、质量要求
乙方务必按照甲方的施工要求，不得浪费材料。如有质量不贴合造成的经济损失由乙方自行负责，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中务必按照国家建筑规范进行施工。
五、安全职责
1、乙方在施工中务必注意安全，做好安全防范、措施，严格按照安全操作要求施工，不得违章操作和违章指挥。如在施工中造成施工人员及第三者和本人伤、残、亡等事故，经济损失在5000元以内，由乙方负责，超出保险公司赔付后剩余金额由甲方承担70%，乙方承担30%。
2、在施工中务必持续施工场地清洁，建筑物堆放成型，做到安全礼貌施工，对工人务必经常进行安全质量教育，组织工人定期开安全质量会，并作好记录交工地负责人和甲方备案。
3、乙方务必服从甲方合理安排。
六、工期和付款办法
1、每做两层按完成的工程量________付款（约120元/㎡），开工后不得无故停工，保证工地上技术工和小工要有15人以上
如有雨天就干雨天的活，总之务必保证安全和质量的原则上提前完工，提前完工奖给乙方壹仟元整，延误工期五天扣除壹仟元整，依次计算。连续停工10天以上，乙方的租金由甲方承担。
2、开工时光于_____年___月___日，完工时光____年___月___日。工程完工后，经检查验收合格后一次性付清人工费，并留贰千元保证金。如在一年内不出质量问题，甲方全部退还给乙方。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后产生法律效力。以上协商甲、乙双方共同遵守，双方均不得违约，本合同工程完工结算后自然失效。
甲方： 乙方：
年 月 日
私人住宅建筑合同范文最新 篇五
甲方：
乙方：
甲方在建房屋一栋，建筑总面积约平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、图纸，乙方负责包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米 元，建筑面积按每层楼外墙计算。
四、付款方式
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程造价总额____元的____%一次拨给乙方备料及施工费。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的____%的尾款，待工程竣工验收后全部付清。
五、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
六、注意安全
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
七、工期要求
主体工程工期为xx个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在xxxxx年xx月xx日前完成主体工程，完工时间不能超过xx天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
八、质量保修期
乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，组织施工，要求全部工程达到合格标准；屋面防水工程，卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年
九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
发包人（公章）：____________
承包人（公章）：____________
_________年_______月______日
私人住宅建筑合同范文最新 篇六
甲方：
乙方：
甲方位于私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议
一、建设范围
除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，（包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰），房屋内部建设至毛墙毛地板，。
二、建设方式
包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积元/*方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式
采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至三楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
（一）义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料；因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款；
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务；因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。
（二）权利
1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用10%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
二〇XX年月日
