染雾修缮改造合同范本下载 篇一
在进行修缮改造工程时，签订合同是非常重要的一步。合同的签订能够确保双方的权益得到保障，有效地防止纠纷的发生。为了方便大家进行修缮改造工程的合同签订，我们特别提供了修缮改造合同范本供大家下载使用。
修缮改造合同范本是根据相关法律法规和实践经验总结而成的，其中包含了必要的条款和内容，以确保合同的严谨性和可执行性。合同范本涵盖了合同的基本要素，如项目描述、工期、费用支付方式等，同时也包括了责任、违约和纠纷解决等方面的条款。通过使用合同范本，双方可以在签订合同之前对合同内容进行详细的讨论和修改，以确保各方的权益得到充分的保障。
修缮改造合同范本的下载非常简便，只需点击下载链接即可获得完整的合同范本文件。下载之后，您可以根据实际情况进行修改和调整，以适应具体的修缮改造工程需求。同时，我们也提供了合同范本的使用说明，以帮助您更好地理解和运用合同范本。请注意，在使用合同范本时，建议您咨询专业律师或法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
修缮改造合同范本的使用能够为双方提供法律保障，减少合同纠纷的发生。通过明确合同的约定和责任，双方可以更清楚地了解各自的权益和义务，从而有效地避免争议和纠纷的发生。在修缮改造工程中，签订合同范本是非常重要的一步，它不仅可以确保工程的顺利进行，还能提高工程的质量和效率。
如果您需要进行修缮改造工程，并且需要签订合同，那么不妨尝试使用我们提供的修缮改造合同范本。通过下载合同范本，您可以节省时间和精力，同时也能够避免合同纠纷的发生。我们希望这个合同范本能够帮助到您，祝愿您的修缮改造工程顺利进行，取得满意的效果。
修缮改造合同范本下载 篇二
在进行修缮改造工程时，签订合同是非常重要的一环。为了帮助大家更好地进行合同签订，我们特别提供了修缮改造合同范本的下载。
修缮改造合同范本是根据相关法律法规和实践经验总结而成的，其中包括了项目描述、工期、费用支付方式等基本要素，以及责任、违约和纠纷解决等方面的条款。通过使用合同范本，双方可以在签订合同之前对合同内容进行详细的讨论和修改，以确保各方的权益得到充分的保障。
修缮改造合同范本的下载非常简便，只需点击下载链接即可获得完整的合同范本文件。下载之后，您可以根据实际情况进行修改和调整，以适应具体的修缮改造工程需求。同时，我们也提供了合同范本的使用说明，以帮助您更好地理解和运用合同范本。
修缮改造合同范本的使用能够为双方提供法律保障，减少合同纠纷的发生。通过明确合同的约定和责任，双方可以更清楚地了解各自的权益和义务，从而有效地避免争议和纠纷的发生。
如果您需要进行修缮改造工程，并且需要签订合同，那么不妨尝试使用我们提供的修缮改造合同范本。通过下载合同范本，您可以节省时间和精力，同时也能够避免合同纠纷的发生。我们希望这个合同范本能够帮助到您，祝愿您的修缮改造工程顺利进行，取得满意的效果。
修缮改造合同范本下载 篇三
甲方：xxx
乙方：xxx
我公司承建兴保铁路冯家川段，因施工占地，对冯家川乡后冯家川村田间道路造成了部分损坏。为保证当地群众的正常生产作业，经业主、乡村领导实地观测田间道路改线工程，由村确定道路位置、中心线、边线,并撒白灰确定轮廓线，业主负责办理改移道路土地征用，中铁建大桥工程局集团兴保铁路项目部委托村民冯润林对该村改移道路工程进行施工，为明确甲乙双方的义务、责任、权力和利益，签订本合同。
一、工程名称：后川村田间道路改移工程。
二、工程地点： 乃乃庙渠360延长米前梁渠蝎子峁沟410延长米 水岩塔梁320延长米
三、工程标准：挖方地段边坡应平顺稳定；路堤填筑平整坚实，路拱合适，排水良好；路面宽度不小于3米，道路纵坡比不大于10％，满足农用机动三轮车、蓄力车春耕秋收通行，保证村民不能因田间道路问题投诉。
四、工期:2014年10月12日～2014年10月22日。
五、承包方式及造价：双方商定乙方包工、包料、包机械、包安全，工程总价承包： 元人民币。
六、工程价款结算：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方按照双方确认的乙方所完成的实际工程量给乙方结算。三个月内支付乙方的全部工程款。
七、双方责任
（一）、甲方职责
1、开工前，甲方对确定田间道路位置、中心线、边线和高程撒白灰确定轮廓线，进行现场工程施工技术交底和安全文明施工要求。
2、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量控制、安全措施、环境保护等施工过程和内容。对施工质量问题，有权责令乙方进行改正。
3、工程竣工后，及时办理工程竣工验收，办理工程价款结算及拨付。
（二）、乙方责任
1、按照工程设计要求，技术标准和合同约定施工，确保工程质量、确保工期、确保安全生产、文明施工、保护环境。
2、在施工过程中出现的安全生产事故，由乙方承担一切责任。
发包人（甲方）：中铁建大桥工程局集团兴保铁路项目部
法定代表人或其授权代理人：
签订时间：20xx年10月12日
承包人（乙方）：xxx
法定代表人或其授权代理人：
签订时间：20xx年10月12日
修缮改造合同范本下载 篇四
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，根据《_合同法》等相关的法律法规规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。
第一条 合同标的。乙方承包维修甲方澧阳镇兰江东路的澧县城市管理行政执法局的办公楼的工程。维修改造：
1、办公楼维修改造;
2、院内新砌围墙、大门、车棚;
3、室外场坪;
4、原围墙、大门、车棚。
5、新建厨房、卫生间、场坪硬化等其它工程。
第二条 工程期限。本合同全部工程20xx年1月10日开工至20xx年4月25日竣工。如遇有法律明文规定耽误工期可顺延工期的情况时，依法律规定顺延工期，不属本条规定延期理由而延期的，乙方应向甲方每日支付本合同工程款5%的违约金。
第三条 工程质量。必须符合国家、行业规定的质量标准，同时执行LX20xx-J-084的澧县城管局办公楼及院内杂事改造工程，澧财投【20xx】预审第237号及相关投标和中标资料以及涉及澧县城管局办公楼维修改造工程清单计价表等相关资料作为本合同的附件。
第四条 物资供应。乙方全包维修本合同的标的，即包工包料，所需的维修材料有乙方采购，保质保量，甲方有权监督并对不合格材料有拒绝权利。
第五条 本合同工程价款。本合同工程价款人民币 元，在工程全部完工验收合格，应预留总工程价款3%作为本工程质量的保质金(保证金一年后返还)，余额一月内付清。
第六条 安全条款。乙方应对维修工地的安全负总责，如果发生工人或第三人伤害事故的，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
第七条 监督权。甲方有权对乙方施工的质量进行监督，乙方应对甲方提出的合理意见必须接受，需返工的必须按甲方要求返工。
第八条 竣工验收。工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，如果发现质量不合格的应返修。因延期、质量不合格或造成其他损失的，乙方应向甲方赔偿经济损失。
第九条 质量保修期。乙方对本工程保质期一年，在此期间存在质量问题由乙方免费维修。
第十条 合同争议解决。本合同双方发生争议时，应充分协商，协商不成可依法向法院提起诉讼。
第十一条 本合同未尽事宜，双方另行协商处理，最后以财政评审决算为准。
第十二条 本合同从双方签字盖章之日起生效，一式二份，各持一份，具有相同法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修缮改造合同范本下载 篇五
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承建甲方大渡口区“ 广场土石方工程”二次平基事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、 工程名称：
广场土石方工程
二、 施工地点：
重庆市大渡口区 地块
三、 承包范围：
图纸范围(详见附图——20XX年中煤国际工程集团重庆设计研究院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场寻找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方提供接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。
四、 质量要求
按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必须控制在-100mm——+100mm以内；
严格按照土石方施工规范、爆破施工规范施工；
严格控制施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采用非爆破方式进行施工，确保该工程的基础完整性；
渣土外运必须严格按照卫生城市要求采用相应处理措施，保证环
控制施工噪音，严禁扰民，控制爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全；
施工质量要求按相关的施工及验收规范。
五、合同工期
工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。
六、合同价款
工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准；
综合单价按人民币)综合包干使用，甲方不再增加任何费用；
上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不论是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作；含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不论距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草清除、废气构筑物拆除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、管理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人
土石方工程量计算规则：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方情况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进行开挖工程量计算。
竣工后的实际高程与设计高程的误差必须控制在±100mm以内，否则视为不合格。
七、竣工验收
工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方配合的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。
八、付款方式
当工程全部完工并经验收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%；当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。
九、双方责任
甲方责任
甲方代表为：，负责施工阶段的质量监督检查及进度控制。
向乙方提供必要的地下管线资料。
组织对工程的竣工验收。
按合同约定及时办清工程结算。
按合同约定及时支付工程款。
施工期间，工作时间内(北京时间7：00—20：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不承担因下雨及其他原因造成停工、窝工等产生的一切费用。
乙方责任
乙方委派杨才辉作为本工程项目经理，负责工程项目管理。
按施工图及甲方有关要求组织施工，达到合同约定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。
遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，并按规定办理相关手续。
乙方必须按甲乙双方确认的总工期组织施工，并接受甲方的检查、督促。
保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场管理人员及施工人员的安全教育，消除事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方承担，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进行文明施工、安全检查，如发现有不合格的必须立即整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20XX元的违约金。
乙方严格按照国家现行标准、规范和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时接受甲方的'检查，确保工程质量。
完工后，乙方必须书面报请甲方竣工验收。
工程施工中及时形成完整、准确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。
因非甲方造成的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
乙方有义务承担甲方委托的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。
乙方在施工过程中，如发现不明管线等，应及时通知甲方，否则后果自负。
施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。
十、违约责任
乙方必须严格按照本合同约定内容如期完成本工程，如乙方无正当理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，不足部分由乙方补交)。 乙方必须严格按照甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至达到合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。
乙方违背、条规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方必须在第五条规定工期内完成本工程，否则每延期一天，乙方将承担工程总价5‰的违约金。
乙方违背条，在工程验收后15天内未向甲方移交所有工程技术档案资料，每日承担工程暂定总造价3‰的违约金。
乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行委托施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。
若乙方不按条款执行(或前一道工序未经验收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元；第二次处违约金10000元；第三次处违约金xx元；三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。
甲方违背条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。
如乙方违约，经甲方通知后仍不纠正或迟延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。
十一、纠纷处理
本建设工程发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由大渡口建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。
十二、合同生效及其他
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。
本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。
未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
立合同人：
发包人：
法定代表人：
联系人：
开户行：
帐号：
修缮改造合同范本下载 篇六
甲方：
乙方：
甲方凭借跟总包方良好的合作关系，就广州南沙明珠湾区起步区二期土地开发项目市政道路、综合管沟及土地平整工程建设项目(以下简称“该项目”)，协助乙方与该项目总包方订立该项目工程施工承包合同，就保证金及合同履约金事项达成如下协议。
第一条时间(暂定)
第二条甲方义务及乙方义务
甲方：甲方给乙方就工程情况如实陈述，将工程的相关资料提供给乙方，并保证乙方跟工程总包方签订施工合同。
乙方：乙方向甲方提供企业的施工资质以及相关资料，配合甲方工作。
第三条保证金及支付方式
1、签订本协议，乙方就属于甲方推荐给总包方的签约施工队，乙方在签约后二日内往甲方指定账户打入300万元人民币的保证金，甲方就不再寻找新的施工队。在工程施工完成验收合格后，甲方全额退回给乙方。
2、如果总包方需要给发包方提供合同履约金保函，乙方须按照保函金额承担总包方的财务成本费用。
甲方指定账号：
账号：
第四条违约责任
如果由于甲方的原因，乙方在20xx年9月1日之前没有能够让乙方跟工程总包方签订施工合同，甲方无条件退还乙方保证金300万元;如果在原计划没有变化的情况下，乙方由于自身原因不能签约或者签约后不能进场施工，甲方不予退还乙方保证金。
第五条保密责任一方对因本服务合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他的第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第六条补充与变更本合同可根据甲乙双方经友好协商达成一致的意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本合同具有相同法律效力。
第七条合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的，任何一方有权依法向原告所在地人民法院起诉。
第八条其他
1，本合同正本一式四份，甲方和乙方各持二份，无副本，复印件无效。
2，本合同自甲乙双方签字后即生效。
3、合同签后附甲、乙双方营业执照副本原件复印件加盖公章。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
