染雾建筑通风施工合同范本 篇一
建筑通风施工合同范本
合同编号：【编号】
签订日期：【日期】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
联系方式：【甲方联系方式】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
联系方式：【乙方联系方式】
鉴于甲方拟进行建筑通风施工项目，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成以下合同：
第一条 项目内容
甲方委托乙方进行建筑通风施工项目，具体工程范围包括但不限于：【具体工程范围】。
第二条 工期
1. 工程开始日期为【开始日期】，工程结束日期为【结束日期】。
2. 工期延误责任：
a. 如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为每延误一天工期的合同总价款的【违约金比例】。
b. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担延误所导致的一切费用和损失，并赔偿甲方的损失。
第三条 价款及支付方式
1. 本合同总价款为【总价款金额】。
2. 价款支付方式：
a. 甲方应在合同签订后【支付方式】付款【首付款比例】的合同总价款作为首付款。
b. 甲方应在工程完成验收合格后【支付方式】付款剩余合同总价款。
第四条 变更和索赔
1. 如因甲方需要对工程进行变更，甲方应书面通知乙方，并与乙方协商确定变更后的工程范围和价款调整。变更所导致的费用增减由双方协商确定。
2. 如因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，并要求赔偿由此产生的费用和损失。
第五条 违约责任
1. 如一方违反本合同约定，应向另一方支付违约金。违约金的金额为合同总价款的【违约金比例】。
2. 如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此产生的一切费用和损失。
第六条 争议解决
1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。
2. 本合同适用中华人民共和国法律。
第七条 其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【有效期】。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
建筑通风施工合同范本 篇二
建筑通风施工合同范本
合同编号：【编号】
签订日期：【日期】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
联系方式：【甲方联系方式】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
联系方式：【乙方联系方式】
鉴于甲方拟进行建筑通风施工项目，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成以下合同：
第一条 项目内容
甲方委托乙方进行建筑通风施工项目，具体工程范围包括但不限于：【具体工程范围】。
第二条 工期
1. 工程开始日期为【开始日期】，工程结束日期为【结束日期】。
2. 工期延误责任：
a. 如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为每延误一天工期的合同总价款的【违约金比例】。
b. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担延误所导致的一切费用和损失，并赔偿甲方的损失。
第三条 价款及支付方式
1. 本合同总价款为【总价款金额】。
2. 价款支付方式：
a. 甲方应在合同签订后【支付方式】付款【首付款比例】的合同总价款作为首付款。
b. 甲方应在工程完成验收合格后【支付方式】付款剩余合同总价款。
第四条 变更和索赔
1. 如因甲方需要对工程进行变更，甲方应书面通知乙方，并与乙方协商确定变更后的工程范围和价款调整。变更所导致的费用增减由双方协商确定。
2. 如因乙方原因导致工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，并要求赔偿由此产生的费用和损失。
第五条 违约责任
1. 如一方违反本合同约定，应向另一方支付违约金。违约金的金额为合同总价款的【违约金比例】。
2. 如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此产生的一切费用和损失。
第六条 争议解决
1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。
2. 本合同适用中华人民共和国法律。
第七条 其他约定
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【有效期】。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
建筑通风施工合同范本 篇三
发包人（甲方）：
地址：
承包人（乙方）：
地址：
经甲乙双方共同协商，甲方将______________项目的通风空调安装工程交由乙方进行施工，现就本工程的相关事宜达成如下一致意见，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程地点：
2、承包方式：
3、承包范围：
4、工程期限：
（1）计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工期限：_______年_______月_______日，总工期：_______天。
（2）甲方在工程符合施工条件时通知乙方入场。
二、双方职责
1、甲方职责
（1）甲方有义务对乙方本次工程施工进行协助，协调邻里关系，提供条件适格的场地。
（2）甲方有责任在本次工程完成后，按付款方式中的规定，与乙方完成相关费用的结算。
（3）甲方有权利随时检查乙方施工进度与质量。
（4）甲方应在收到乙方的验收通知时，三日内组织人员进行验收。
2、乙方的责任、权利与义务
（1）乙方为本次工程的施工主体，有责任承担本次工程的施工准备与实施、施工人员的组织和管理。
（2）乙方负责为本次工程施工结束后提供竣工报告，乙方有责任协助甲方完成对本次工程的验收工作。
（3）乙方应保证安全文明施工，禁止酒后作业。
（4）工程完工当天，乙方应向甲方发出验收通知。
（5）乙方有权利按付款方式的要求向甲方收取工程的各项相关费用。
三、付款方式
1、在合同签订时，甲方向乙方支付工程总费用的________%作为工程预付款。
2、工程结束，完成验收时支付工程款的________%，剩余________%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
四、质量要求
本工程的质量应满足国家以及行业的标准，若工程所在地有更严格的标准，则本合同适用更严的标准。若该工程，质量达不到要求，乙方应承担返工所有的`费用，及承担迟延履行给甲方造成的损失。
五、验收标准
本合同执行的验收标准应严于国家、行业中的标准。
六、工程量变更说明
1、如甲方在合同签订后或施工过程中需变更工程量，应与乙方协商；
2、如乙方同意变更，双方应签订本合同的附件，调整服务价格和完工时间；
3、若乙方不同意变更，则允许乙方提前通知甲方解除合同。
七、违约责任
在本合同的履行过程中，任何一方违反本合同的条款给守约方造成巨大损失的，均应全部赔偿；若造成的损失不大，不影响合同的履行，则双方应继续履行合同，责任方要给守约方补偿工程款的_______%，共计_______元作为违约金。
八、纠纷解决方式
本合同在履行过程中如发生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均可向工程所在地人民法院起诉。
九、附则
1、本合同在双方签章后，甲方预付款到达乙方账户的当日生效。双方义务履行完毕，本合同自行终止。
2、经甲乙双方同意，本合同可提前终止。
3、本合同一式_______份，双方各持_______份。具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
代表人：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年_______月_______日
乙方：
负责人：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年_______月_______日
建筑通风施工合同范本 篇四
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条承包工程范围
一、工程名称：________________
二、工程地点：四川省绵阳市盐亭县云溪镇石岭村
三、工作内容：
乙方承揽图纸(1#A、1#B、3#A、3#B、15#、11#楼)范围内所有通风管道设备制作安装，支撑吊架制作安装以及通风设备(包括风口、风阀、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装，报验，检测，资料，至验收合格)，甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。
第二条承包方式
一、乙方承包范围：通风工程所有人工、材料、机械、运输、水电费、安全技术措施、安全文明施工、税收、施工人员的劳动保护及意外保险、至验收合格并出具合格证、等全部内容。
二、乙方负责详图转化，经甲方认可后方可施工。
第三条合同价款
一、本工程按照综合优惠报价的总价计算，工程款总价为____元总价包干
二、乙方必须根据甲方要求进行工程的调试配合工作，费用包括在综合单价中。
第四条工程期限
一、本工程合同工期为日历天，即从____年____月____日开工____年____月____日完工。
二、如甲方调整，必须严格执行调整计划
第五条工程质量
一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后，方可进行下一道工序。
2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和现场监理。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证同意后实施。
3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修两年，保修时间自通过竣工验收之日算起，在包修期内因乙方施工质量问题，所涉及到的费用均由乙方承担。
4、乙方所有施工项目必须保证通过消防验收，如果通不过消防验收责任由乙方承担。
第六条工程价款的支付与结算
一、进度款支付
1、乙方安装完成经监理甲方初步验收后，支付总工程款的60%。
2、竣工验收合格后付到总款的95%。
3、其余5%作质保金(质保金为两年)。
二、支付方式：银行转账或现金
三、所有进度付款在甲方收到总包方进度款15个工作日内支付。
四、乙方办理进度款支付手续时，必须提交本工程人工工资清册，甲方有权监督乙方工资发放。
第七条工程验收
一、竣工工程验收参照GBJ242-82(采暖与卫生工程施工及验收规范)、GB50243-20____(通风与空调工程施工及验收规范)，GB50243-20____(通风与空调工程质量检验评定标准)及施工图纸和施工技术文件为依据。
二、工程施工中必须具有隐蔽验收签证。工程竣工质量检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程完工后，乙方用书面形式办理相关手续交给甲方，作现场实物验收。
第八条文明施工与安全
一、乙方无条件服从甲方现场施工安全及文明施工管理，并配备专职安全员。
二、乙方应按甲方要求穿戴统一工作服、安全帽和劳保鞋。
三、乙方应为现场施工人员购买意外保险，工伤事故由乙方自行承担损失。
第九条违约责任
本合同双方应各自履行。如有违约按总价5%作违约金。因乙方自身原因导致不能满足工程要求，甲方有权自行安排施工力量，所发生的成本从乙方工程款中扣除。
第十条纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁或向当地人民法院起诉。
第十一条附则
一、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
二、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
三、补充合同和本合同享有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(签章)：
法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：
委托代表人(签章)：委托代表人(签章)：
单位地址：单位地址：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
签约日期：____年____月____日
建筑通风施工合同范本 篇五
甲方：
乙方：
甲方将自住用房的建设施工承包给乙方。经双方协商，达成如下协议：
一、承建方式：
乙方包工不包料。乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有设备、模板、脚手架，自理施工人员的吃住行。建房所用的原材料由甲方备齐，甲方为乙方施工提供水电并负担水电费用。
二、工程内容及质量要求
1.工程内容
（1）加盖第二层：主体为砖混结构平房，24墙、层高米。墙上加梁、外居室中间板面加一条梁，前外墙顶上加盖头。顶板四边砌90cm高的女儿墙。外墙体三面塑粉、正面贴面沿砖。内墙、顶板粉平、挂仿瓷。墙内及室顶的暗线管道预留及照明电线的安装，上下水管道安装处理。门窗安装。
（2）一层外墙：三面塑粉、正面贴面沿砖；
（3）楼梯间：外墙塑粉、正面贴面沿砖，内墙、顶板粉平、挂仿瓷。
2.质量要求
房顶须平整无漏水、渗水现象，内外墙面平整无爆裂。房屋建成后符合正常使用要求。
施工过程中，甲方可以就与施工质量相关细节进行现场查看。但非因工程质量问题，不得阻碍施工。
如房屋年内出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合双约定的方质量要求或普通为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担
三、计价及付款方式
1.价款计算：以实际施工面积每平方米276元计算工程价款，楼梯间以每平方米552元计算，完工后由双方核算总价款。
2.价款支付：开工当日甲方预付5000元，二层板面浇筑完后付10000元，余下价款待所有工程完工之日付清。
四、工期
除自然条件导致不等施工或甲方材料供应不足外，乙方不得无故停止施工。施工须保证质量按正常进度跟进，但应在10月分之前顶并拆模。
五、施工安全
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，施工中出现的一切事故均由乙方承担。
六、
本合同未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议为本合同的组成部分。
若补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议内容为准。
七、本合同一式两份，经双方签字、捺印后生效。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
建筑通风施工合同范本 篇六
发包方(甲方)：_________
联系地址：_________
代表人：_________
电话(传真)：_________
邮政编码：_________
承包方(乙方)：_________
联系地址：_________
代表人：_________
电话(传真)：_________
邮政编码：_________
鉴于：甲乙双方就甲方所属的______建筑物拆除工程承包一事，依照《_合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订合同条款如下：
第1条、拆除工程基本情况及要求
项目座落：
砖混结构房屋建筑面积大约㎡；砖木结构房屋建筑面积大约㎡，土木结构房屋建筑面积大约㎡，简易搭架面积大约㎡；
乙方拆除的时限为_____年元月20日前；
乙方对本工程的拆除期间为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地平整清楚，按约定时间交由甲方。
第2条、拆除工程承包费交纳
乙方交纳的拆除工程承包费为_元，于本合同签订当日一次性缴清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包费时，应出具正式票据交乙方收执。
第3条、拆除工程履约保证金
乙方应在本合同签定当日即向甲方交纳拆除工程履约保证金人民币壹万元整；在约定的时间内拆除完成，该履约保证金如数退还；若拆除超过时限，每拖延一天罚款人民币伍佰元；拆除超过_天取消保证金。
第4条、特别约定
乙方在进行拆除时应按安全规范进行作业，其工人的安全保护措施等要到位；乙方对工程拆除的安全责任负全责。
甲方应免费提供拆除现场用电电源、用水水源给乙方使用；乙方应自行连接；乙方用电要注意安全，要节约用水；若乙方不安全用电、不节约用水，甲方有权停止供给，其责任乙方承担。
第5条、其他事项
本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
本合同经甲、乙双方代表人签章后即时生效。
本合同一式叁份，甲、乙双方各持壹份，华安县公共资源交易中心存档用壹份。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
法定代表人：(签字)
法定代表人：(签字)
____年___月___日
