染雾临沂轻钢房屋合同范本 篇一
随着人们对于住房需求的不断增长，轻钢房屋作为一种新型的住房建筑方式，受到了越来越多人的关注和选择。作为购房者，在购买轻钢房屋时，与开发商签订一份合同是必不可少的。下面是一份临沂轻钢房屋合同范本，供购房者参考。
临沂轻钢房屋合同
合同编号：[合同编号]
甲方：[购房者姓名]
身份证号码：[购房者身份证号码]
联系地址：[购房者联系地址]
联系电话：[购房者联系电话]
乙方：[开发商姓名]
统一社会信用代码：[开发商统一社会信用代码]
联系地址：[开发商联系地址]
联系电话：[开发商联系电话]
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就购买临沂轻钢房屋事宜达成如下合同：
第一条 房屋基本信息
1.1 房屋名称：[轻钢房屋名称]
1.2 房屋面积：[轻钢房屋面积]平方米
1.3 房屋地址：[轻钢房屋地址]
第二条 房屋交付和验收
2.1 甲方在签订本合同后，应按照合同约定的时间和方式支付相应的购房款项。
2.2 乙方应按照合同约定的时间和方式交付房屋，并提供相应的权属证明和相关资料。
2.3 甲方应在收到房屋后，按照合同约定的时间和方式进行验收。如发现房屋存在严重质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或退还购房款项。
第三条 购房款及支付方式
3.1 总购房款为：[总购房款]人民币。
3.2 甲方应在签订本合同后，按照约定的支付方式支付购房款。具体支付方式详见附件一。
第四条 保证金
4.1 甲方应在签订本合同时，向乙方支付保证金。保证金金额为：[保证金金额]人民币。
4.2 保证金将在甲方完成房屋验收后，扣除相关费用后退还给甲方。
第五条 违约责任
5.1 任何一方违反本合同的条款，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方如未按合同约定交付房屋，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同，要求退还已支付的购房款项。
第六条 争议解决
6.1 本合同的解释和争议解决应适用中华人民共和国法律。
6.2 对于因履行本合同而发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 合同生效
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）： 日期：年 月 日
乙方（签字）： 日期：年 月 日
（附件一：购房款支付方式）
以上为临沂轻钢房屋合同范本，供购房者参考。购房者在签署合同之前，应仔细阅读并理解合同的条款，如有疑问，可咨询专业人士或律师的意见。
临沂轻钢房屋合同范本 篇二
随着轻钢房屋的兴起，越来越多的人选择购买这种新型的住房。购房合同作为购房者和开发商之间的法律文件，具有重要的法律效力。下面是一份临沂轻钢房屋合同范本，详细规定了双方的权益和责任，供购房者参考。
临沂轻钢房屋合同
合同编号：[合同编号]
甲方：[购房者姓名]
身份证号码：[购房者身份证号码]
联系地址：[购房者联系地址]
联系电话：[购房者联系电话]
乙方：[开发商姓名]
统一社会信用代码：[开发商统一社会信用代码]
联系地址：[开发商联系地址]
联系电话：[开发商联系电话]
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就购买临沂轻钢房屋事宜达成如下合同：
第一条 房屋基本信息
1.1 房屋名称：[轻钢房屋名称]
1.2 房屋面积：[轻钢房屋面积]平方米
1.3 房屋地址：[轻钢房屋地址]
第二条 房屋交付和验收
2.1 甲方在签订本合同后，应按照合同约定的时间和方式支付相应的购房款项。
2.2 乙方应按照合同约定的时间和方式交付房屋，并提供相应的权属证明和相关资料。
2.3 甲方应在收到房屋后，按照合同约定的时间和方式进行验收。如发现房屋存在严重质量问题，甲方有权要求乙方进行修复或退还购房款项。
第三条 购房款及支付方式
3.1 总购房款为：[总购房款]人民币。
3.2 甲方应在签订本合同后，按照约定的支付方式支付购房款。具体支付方式详见附件一。
第四条 保证金
4.1 甲方应在签订本合同时，向乙方支付保证金。保证金金额为：[保证金金额]人民币。
4.2 保证金将在甲方完成房屋验收后，扣除相关费用后退还给甲方。
第五条 违约责任
5.1 任何一方违反本合同的条款，应承担相应的违约责任。
5.2 乙方如未按合同约定交付房屋，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同，要求退还已支付的购房款项。
第六条 争议解决
6.1 本合同的解释和争议解决应适用中华人民共和国法律。
6.2 对于因履行本合同而发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 合同生效
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）： 日期：年 月 日
乙方（签字）： 日期：年 月 日
（附件一：购房款支付方式）
以上为临沂轻钢房屋合同范本，供购房者参考。购房者在签署合同之前，应仔细阅读并理解合同的条款，如有疑问，可咨询专业人士或律师的意见。
临沂轻钢房屋合同范本 篇三
甲方：
乙方：
为了改善临江江滩公园东侧居民的居住环境，维护社会稳定，经市、区政府批准，建设“临江街道综合楼”。经双方协商订立如下联合建房合同：
一、工程名称：
临江街道综合楼。
二、工程地点：
临江江滩公园东边。
三、工程规模及结构层次：
本项目为框架结构30层。总建筑面积22000平方米。办公建筑面积1500平方米以内，住宅建筑面积20500平方米，一至二层为办公用房，一层以下为架空层。
四、承包方式：
建设单位为甲方，乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外，乙方自行售房，自负盈亏，甲方不负责建房中所发生的债权债务，开工建设后，建设单位为乙方。
五、双方的权利和义务
甲方的权利和义务。
1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续，完成规划建筑面积不少于22000平方米的批建指标。
2、协助办理立项、拆迁、图纸审查，招投标等手续，协助规划，消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。
3、甲方配合乙方负责拆迁工作，处理周边关系。
4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。
5、甲方协助乙方按有关规定办理水电增容的相关手续。
乙方的权利和义务。
1、乙方负责承担偿还批建总建筑面积的即安臵4800平方米。该指标实行包干。
2、乙方向甲方交建房承包费叁佰万元，付款方式：第一期付款壹佰万元，于订立本合同时付给甲方，第二期壹佰万元于房屋封顶时付清，第三期于房屋竣工后付清。
3、乙方应在规划批准的办公用房指标内，建办公用房1500平方米，该综合楼一至二层为办公用房。甲方收取乙方的建房承包费，主要用来购买该办公用房，每平方米按成本价1500元结算，即贰佰贰拾伍万元。该房款甲方在交付办公用房时一次付清。该部分营业税由乙方缴纳。
4、乙方按规定交纳有关的城建配套费，土地出让金等各项税费。
5、负责施工中的人员和财产安全。如施工中发生安全治安等事故，一切损失由乙方负责，甲方不付任何责任。
6、承担图纸设计费、拆迁服务费，流动人口计生管理费，卫生费和治安管理费。
7、乙方负责安排施工队伍和监理单位的招标、投标，并承担相关费用。
8、乙方承担该综合楼办理水电增容的相关费用和办理房产，土地权证应由房地产开发商交的费用。（整栋房屋政策规定由开发商承担的房屋维修基金等费用。）
9、乙方承担政策规定由开发商负担的营业税等税费。
六、违约责任
1、甲方手续不到位和其它的原因造成乙方不能施工，甲方放弃办公用房权利，并承担乙方的损失。
2、乙方不按合同交付办公用房和交付安臵还建房，乙方应承担等值赔偿费，并承担甲方的损失。
3、因乙方施工工程不合格，或其它原因导致工程无法交付使用，损失由乙方承担。
七、其它要求
乙方应按规划，土地等批建要求施工，保质保量完成工程任务，不得擅自增加建筑面积，擅自增加的后果自负。
八、工程期限
此工程从20xx年12月至20xx年12月，施工期限一年。
九、本合同未尽事宜，另行协商。
如签订补充协议，连同本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式四份，双方各执两份。
该合同在双方签章，乙方付甲方壹佰万元后生效，在工程竣工，交付办公用房和安臵换建房双方结算完毕后失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
临沂轻钢房屋合同范本 篇四
甲方（出售人）：
乙方（购房人）：
身份证号码：
根据《_合同法》、《_城市房产管理法》及拆旧房建新房集资自建房的暂行销售办法之规定。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖集资自建房一事，达成如下合同：
第一条 土地、房屋简介
1、土地位置邳州市镇北一路南80米火车站正北处，甲方拥有该土地使用权，甲方经批准在上述地块面积上集资自建房，除集资者自行居住外，余房对外出售。
2、该集资自建房的用途为住宅，属砖混结构，阳台是封闭式，简装配置（进户防盗门、门窗）。
3、房屋建筑面积。
第二条 乙方所需购房的楼层、面积、价格、付款方式：
1、乙方在购买的住房层需是否购买车库（价格另行计算），买卖双方约定按建筑面积计算房屋总价格（不含车库）。
2、乙方所购买房屋建筑面积 元。
3、双方同意于 年 月 由甲方将上述自建房正式交付给乙方。该自建房交接给乙方后所使用权属乙方。
4、甲方保证上述自建房权属清楚，若发生与甲方有关产权纠纷概由甲方负责，并承担民事诉讼责任，因此给乙方造成的经济损失由甲方赔偿。
5、违约责任：乙方中途毁约，乙方不得向甲方索要定金。甲方中途毁约的，甲方在毁约之日起 日内将定金退换给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款，甲方不按期想乙方交付房屋。
6、乙方在和甲方约定交清余款日期内，未将余款付给甲方的，甲方责令乙方在十五日内将余款交清，如十五日内尚未交清，甲方有权解除合同，退给乙方预付款的20%，并将该房屋另行出售。
7、乙方所购买房作居室使用，使用期间不得擅自改变房屋的建筑主体结构（包括承重梁和承重墙等，否则造成的一切损失由乙方负责）。
8、本合同契约在双方履行过程中发生争议的，由双方当事人共同协商解决，协商不成时，任何一方均可向当地人民法院起诉。
本合同经双方签字生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
年 月 日
临沂轻钢房屋合同范本 篇五
甲方：_________________身份证号码：_________________
乙方：_________________身份证号码：_________________
丙方：_________________身份证号码：_________________
甲方作为集体土地使用权人（业主）、乙方和丙方作为出资方，三方合作兴建住宅楼。甲、乙、丙各方遵循自愿、平等、互利的原则，经协商一致，达成并订立如下协议：
一、合作方式
1、甲、乙、丙三方合作建房，甲方提供使用权属自己的、位于_________________宅基地一块，基底面积合计约__________米（约__________）（集体土地使用证号分别为：_________________），乙方和丙方负责出资在上述土地上建造地上_________________层的住宅楼一幢，总建筑面积约平方米（约_________________）。
2、甲、乙、丙三方同意以甲方的名义建房，甲方负责办理相关报建手续及承担因办理报建手续产生的费用，负责协调与有关主管部门的关系和相邻关系，并负责房屋施工；乙方和丙方承担本协议所约定因施工需要的材料费、人工费等费用。
二、产权分配
房屋在约定施工期限内完工后，按以下方法分配，各方对各自分配的房屋均享有居住、转让、出租等处分权及收益权，相互不得干涉。（详见附件：房屋平面图）
1、该房屋_________________属甲方所有，面积约平方米（约_________________）。
2、该房屋_________________属乙方和丙方所有，面积约__________平方米（约_________________ ）。
3、乙方和丙方根据本协议所分配房屋（即）在使用期间无需经甲方同意，可以向第三方以转让、出租等其它方式处置该房屋，甲方无权进行干涉；经乙方和丙方认可的第三方亦可以同样的方式处置该房屋，甲方无权进行干涉。
4、房屋产权证办理所需的费用由甲方负担，与乙方和丙方无关。
5、若日后的法律规定可以办理各分割产权证，甲方应当协助乙方和丙方或经认可的第三方进行办理，所需费用由乙方和丙方或经认可的第三方负担。
6、建成毛坯房后各方即可分配房屋，室内装修费用由各自承担。
7、房屋建成后，如遇拆迁、征收或征用，相关经济补偿费由甲乙丙各方根据本协议的产权比例进行分配。
三、施工要求
1、施工图经甲乙丙各方审核通过，甲方应在本协议签订之日起__日内完成旧房的拆迁和土地平整，拆迁费用和报建费用由甲方承担。
2、施工期限：从_____年_____月_____日开始至_____年_____月_____日完成。
3、自施工日起，如发生施工安全事故，由甲方承担全部责任；房屋建设过程中发生的涉及施工的债务纠纷，由甲方承担，与乙方和丙方无关。
4、在建造过程中，如果发生土地权属、相邻关系纠纷等问题，则由甲方负责解决，所需的费用由甲方承担。因此延误的时间，则施工期限相应顺延。
四、工程质量
1、本协议房屋按各方共同确定的有效图纸方案进行兴建，主体为框架结构，外墙砌砖墙，内墙砌墙，水泥沙浆砌墙、批荡。按国家有关建筑工程质量规定进行安全施工管理，每个主要工序环节应由甲乙丙各方或有关技术人员按图纸要求进行验收核对，符合要求方可施工，否则乙方和丙方有权要求甲方停止并待处理，处理妥当后才能继续施工。
2、本协议房屋主体为框架结构，甲方必须监督并保证施工方使用符合国家质量标准的钢材、水泥进行建筑施工，且完成如下要求：房屋外墙粘贴纸皮砖（规格厘米×厘米）；套房内墙批水泥灰沙；统一安装阳台、卫生间、厨房排水排污管道；窗户、阳台落地门安装国标铝材制作的铝合金窗，窗页安装厘米厚的玻璃；入户大门安装不锈钢套门；楼梯安装不锈钢扶手；楼梯踏步水泥砂浆抹灰至楼梯顶；负责把自来水管道安装到厨房及卫生间，把供电线路安装到所有住户门口，并按分配单独安装电表、水表。
3、该房屋竣工验收并交付使用后，甲乙丙各方都不能随意改变房屋原设计的结构、功能和增添负荷受力等附加设施，如果有一方经过仔细考虑，确实需要做某部位改动，必须事前征得其它各方同意，否则，涉及安全问题，一切安全责任由实施方负责，并要给予其它各方经济赔偿。
五、法律责任
1、甲方内部如因房屋分配问题（包括但不限于楼层、面积、楼向等问题）发生矛盾，甲方内部须协调一致。甲方内部任何一方不得以此妨碍房屋的施工进度和影响乙方及丙方就分得房屋所享有的任何权益，否则，甲方须赔偿乙方及丙方因此造成的经济损失（包括直接经济损失和预期可得利益的损失），经济损失无法计算时则按权利受损时乙方和丙方所分配房屋及土地价值标准予以计算。
2、若因甲方原因（包括但不限于不能办理合法的建房手续、不能处理好相邻关系等）导致该房屋不能建成或者只建成部分，则甲方应足额赔偿乙方及丙方因建房所支出所有金额，对于已建成部分由甲方所有并享有一切权益。
3、本协议成立后，若因甲方原因、相关组织部门原因或法律法规政策原因导致乙方和丙方无法获得分配房屋所有权及相应权益（包括但不限于因拆迁、征收等原因产生的权益），则乙方和丙方可要求甲方按建房所支出金额标准或权益丧失时乙方和丙方所分配房屋及土地价值标准予以补偿。
六、通讯条款
1、除本合同另有约定外，合同各方以本条所约定任一方式向另一方所做任何通知、告知、联系或沟通等均合法有效。合同各方应自本条项下通讯信息发生改变之日起3日内通知其它各方，未予通知则其它各方按以下信息所做通知视为送达、有效。
甲方确认其有效的电子邮箱：_______________，微信：_______________，QQ：；_______________
乙方确认其有效的电子邮箱：_______________，微信：_______________，QQ：；_______________
丙方确认其有效的电子邮箱：_______________，微信：_______________，QQ：；_______________
2、合同中涉及的各类书面通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
临沂轻钢房屋合同范本 篇六
甲方：______
乙方：______
甲方在___镇___村建房屋一栋，建筑总面积约____平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米____元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担____%.
四、付款方式
完成第一层砖砌并捣制好楼面付____元，完成第二层付款____元，完成第三层付款____元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的'房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为____个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在____年___月___日前完成主体工程，完工时间不能超过___天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
签约日期：
