爆破清包合同范本6篇【推荐3篇】

时间:2015-02-08 07:50:44
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

爆破清包合同范本6篇 篇一

标题:爆破清包合同范本1:合同概述及定义

合同概述及定义:

本合同是由爆破清包服务提供方(以下简称“甲方”)与委托方(以下简称“乙方”)就爆破清包服务事项达成的协议。双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成如下合同:

一、爆破清包服务内容:

1. 乙方委托甲方进行爆破清包服务,包括但不限于拆除建筑物、清理爆破后的残余物、进行安全检查等。

2. 乙方提供详细的爆破清包服务需求,包括地点、时间、预期效果等。

二、费用及支付方式:

1. 乙方应按照甲方提供的报价单支付相应的费用。

2. 费用支付方式为(支付方式),乙方应于服务完成后(时间)内支付全款。

三、服务时间:

1. 服务时间为(具体时间段)。

2. 如遇特殊情况,需变更服务时间,甲方应提前(具体时间)通知乙方,并重新安排服务时间。

四、责任与保证:

1. 甲方保证提供的服务符合国家相关法律法规的要求,并保证服务质量。

2. 乙方应确保提供的信息真实、准确,否则因此产生的一切责任由乙方承担。

五、违约责任:

1. 若甲方未按合同约定提供爆破清包服务,乙方有权要求甲方退还已支付的费用,并承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按合同约定支付费用,甲方有权要求乙方支付相应的违约金,并保留追究法律责任的权利。

六、解决争议方式:

本合同的解释与争议应由双方友好协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。

七、合同生效:

本合同自双方签字或盖章之日起生效,并具有法律效力。

甲方(盖章/签字): 乙方(盖章/签字):

日期: 日期:

爆破清包合同范本6篇 篇二

标题:爆破清包合同范本2:服务期限及终止

服务期限及终止:

一、服务期限:

1. 本合同的服务期限为(具体日期)。

2. 如乙方需要延长服务期限,应提前(具体时间)通知甲方,并经甲方同意后方可延期。

二、终止合同:

1. 本合同在以下情况下可被终止:

a. 双方协商一致,达成终止合同的决定;

b. 乙方提前(具体时间)书面通知甲方终止合同,并支付相应的违约金;

c. 甲方未按合同约定提供服务,且乙方提前(具体时间)书面通知甲方终止合同。

2. 终止合同后,甲方应返还乙方已支付的未实施的服务费用。

三、违约责任:

1. 若甲方未按合同约定提供爆破清包服务,乙方有权要求甲方退还已支付的费用,并承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按合同约定支付费用,甲方有权要求乙方支付相应的违约金,并保留追究法律责任的权利。

四、解决争议方式:

本合同的解释与争议应由双方友好协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。

五、合同生效:

本合同自双方签字或盖章之日起生效,并具有法律效力。

甲方(盖章/签字): 乙方(盖章/签字):

日期: 日期:

爆破清包合同范本6篇 篇三

爆破清包合同范本 第一篇

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

经双方协商,甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《_经济合同法》及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。

一、工程名称:

面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程

二、工程地点:

面粉厂

三、工程承包范围和内容:

按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。

3、办理全部爆破工程审批手续。

4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。

四、工程量:

按实际方量。

五、结算方式:

按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。

六、施工工期:

30天

七、施工要求:

确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。

八、双方责任:

(一)甲方责任

1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;

2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;

3、负责提供施工有关的图纸;

4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;

5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;

6、负责提供乙方施工用电。

(二)乙方责任

1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行《爆破安全规程》GB6722-20__及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;

2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);

3、在甲方气割钢

筋时,乙方派安全员全程监护;

4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;

5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;

6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;

7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。

九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。

十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。

甲方:

法定代表人(或委托代理人)签字:

日期: 年 月 日

乙方:

法定代表人(或委托代理人)签字:

日期: 年 月 日

爆破清包合同范本 第二篇

甲方:_________

乙方:_________

甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

一、工程地点:_________

二、工程量:_________

三、工程造价:_________

四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任:

(一)甲方责任:

1.负责_________,以方便乙方_________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任:

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份,双方各执二份。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日

爆破清包合同范本 第三篇

甲方:

乙方:

甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《_经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。

三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。

四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。

五、工程价款:

钻孔:包干价32元/m。

工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

七、付款方式:

本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。

八、双方责任:

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;

5、乙方必须按照国家施工规范施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;

8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;

9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。

十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

爆破清包合同范本 第四篇

发包人(全称): (以下简称“甲方”) 承包人(全称): (以下简称“乙方”) 签订时间:20__年____月____日

签订地点:四川省广元市

经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《_合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、工程概况

工程名称:;

工程地点: ;

工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

爆破工艺:岩石松动爆破。

2、承包范围

指定范围内的露天土石方爆破施工;

四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

爆破总量为:以双方实测量为准;

3、合同工期

合同工期总日历天数为:壹年;

计划开工日期:以发包人发布的开工通知为准;

计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。

4、工程质量及计量标准

爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒立方以上乙方负责改小,块粒立方以下乙方不负责。

发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

合同价款:

本合同为单价价款合同,合同单价为元/立方米(不含任何税费)。

(大写:玖元伍角/立方米)

合同价款支付:

发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:

在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方工程款中扣除。

甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。

6、双方责仸与义务

发包人责任义务

发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)

发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。

向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。

做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。

发包人负责办理相关爆破许可证手续。

确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。

发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。

爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。

承包人责任义务

承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。

采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由承包人承担相应的责任。

承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。

承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。

承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。

在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。

承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。

当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险时,承包人必须采取相应的保护措施,并对周边人员进行撤离安置。

在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门,按照国家有关法规要求妥善处理。

作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。

当遇有易燃、可燃物及保湿材料时,严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

非施工人员不得进入施工区域,若有非施工人员或不明人员进入施工区域时,并及时向发包人或建管单位报告,妥善处理。

妥善处理与当地居民的关系,遇有纠纷或冲突时,请求发包人及当地_门出面处理。

在爆破施工中,爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责,甲方不负责。

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下:

施工合同书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、违约责仸

如验收不合格,由承包人负责整改,直到达到相关规范及合同约定的验收标准。

施工过程中,承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责任,妥善保管爆炸物品,严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行,严格按照安全规程进行爆破施工,必须具备专业资质并持上岗证。因发包人原因发生安全事故,责任由发包人承担。

9、其它约定:未尽事宜,协商解决。

10、合同生效

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

本合同一式四份,双方各执二份。

违约方赔偿另一方的一切损失。

因执行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章): 承包人(盖章)

现场负责人: 现场负责人:

爆破清包合同范本 第五篇

甲方:

住址:

法定代表人:

乙方:_________________________________

住址:

法定代表人:

位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包,乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方,现双方就土石方爆破事宜平等、自愿的基础上协商一致,共同达成如下协议:

一、工程地点:_______________________________。

二、工程量:工程量约为_____方,最终以实际爆破方量为准。

三、工期:以甲方施工进展和甲方指定为准。

四、工程单价:甲方按照 元/方支付乙方,乙方爆破方量按照_____________计算。

五、结算方式: 乙方施工满一个月,甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款,以后双方根据月工程进度,月结一次,甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起40日内支付完毕。

六、甲乙双方责任

(一)甲方责任:

1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。

2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。

3、负责对乙方安全、环保交底。

4、负责劳务费拨付和工程结算。

5、对爆破产生的石料享有所有权,有权进行支配和处分。

6、负责现场指导,督促乙方劳务人员。

7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任:

1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证,乙方必须严格管理其施工人员,合理采纳甲方的建议。

2、乙方必须执行公安机关的管理规定,严格按照操作规程及甲方要求进行施工。

3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责(围墙护栏除外),上述物品必须满足施工要求。

4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场,并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。

5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人,因工作特殊,其负责人员不得擅自离开工地。

6、乙方在施工过程中,其员工发生工伤事故,由乙方承担相关赔偿责任。

7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的,由乙方承担赔偿责任呢。

8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班,因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。

9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理,如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。

10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图,并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。

七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护

1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定,在甲方指导下做好环境保护工作。

2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作,如因乙方原因造成上述损失的,乙方应当承担赔偿责任。

八、违约责任

1、乙方不服从甲方管理和安排,不听从甲方调度,发生安全事故,甲方有权解除合同,具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。

2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定,甲方有权解除合同并不承担任何责任。

3、乙方更换施工人员的,更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质,否则,甲方有权解除合同。

4、甲方按约定结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的,乙方不承担责任。

6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划,乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求(原则上不突破计划)应提前一天通知,乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的,按照每天_____元赔偿甲方损失。

九、其他约定

1、乙方向甲方承诺,乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照,并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。

2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的,由乙方委托相关资质的部门进行鉴定,因不可归咎于乙方责任的,乙方不承担责任。

3、因施工导致村民阻工的,如因甲方过错造成停工5天以上的,由甲方承担相关损失,如非甲方原因造成的损失,甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的,乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的,双方各自承担自己损失。

4、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

十、本合同一式肆份,双方各执二份,经双方签字盖章生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破清包合同范本 第六篇

甲方:四川成蜀电力建设工程公司

乙方:中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司

甲方将东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工,经双方协商达成如下协议:

一、工程名称:东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程

二、工作地点:大竹县东柳、清溪-中山煤业35kV线路工程

三、付款方式:包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算,甲方安乙方工作量的 70 ﹪预支作为购买炸药及__,余款在施工完工后三天内付清。

四、甲乙双方责任:

(一)、甲方责任

1、甲方负责清理爆破作业面原有松石,浮土,以方便乙方钻眼作业;

2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。(包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责)

3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后,乙方好便于进行下一步放爆施工。

4、督促乙方严格按照《爆破安全规程》(GB6722-20__)的规定进行爆破作业。

5、计算方式:按实际放炮量计算。土量不计算。

6、乙方进场后,甲方支付一万元给乙方购买炸药及__。

(二)、乙方责任:

1、乙方应具有规定的爆破施工有关资质,向甲方提供《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》、《爆破作业人员上岗证》等资料复印件各一份。

2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。

3、负责整个爆破过程的安全工作,对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的,由乙方承担全部责任。

4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒,现场安全管理工作。

5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。

6、乙方在进行民用爆物品运输,储存、配送爆破作业时,应严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》(_466号令)等相关规定的要求和程序进行,严格按照《爆破安全规程》组织施工。

五、违约责任:

1、乙方在施工中加强安全管理工作,对爆破施工的安全承担全部责任。

六、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式二份,双方各一份。

甲方:(签字、盖章) 乙方(签字、盖章) 日期: 日期:

爆破清包合同范本6篇【推荐3篇】

手机扫码分享

Top