染雾建筑市政合同示范文本 篇一
建筑市政合同示范文本
合同编号：XXX-XXXX-XXXX
甲方（建筑单位）：______________________
地址：______________________
法定代表人：______________________
联系电话：______________________
乙方（市政单位）：______________________
地址：______________________
法定代表人：______________________
联系电话：______________________
鉴于甲方具备从事建筑工程的资质和经验，乙方具备从事市政工程的资质和经验，双方本着互利互惠、平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同：
第一条 合同项目
本合同的项目为：建筑市政工程，具体包括但不限于（详细列出工程项目）。
第二条 工程责任
1. 甲方负责按照乙方要求设计、施工、监督和验收工程，并按照规定的质量、工期和费用完成工程。
2. 乙方负责提供工程所需的相关资料和批准相关设计文件，并按照合同约定支付工程款项。
第三条 工程变更
1. 若因不可抗力等原因导致工程发生变更，双方应及时协商，签订变更合同。
2. 工程变更后，双方应重新确定工程的质量、工期和费用，并进行相应的调整。
第四条 工程质量
1. 甲方应按照相关法律法规和标准要求，确保工程的质量达到设计要求，并承担因质量问题引起的责任。
2. 乙方有权对工程进行检查和验收，甲方应积极配合并按照要求进行整改。
第五条 工程报验
1. 甲方应在工程完成前向乙方提供完整的工程报验资料，并协助乙方进行工程验收。
2. 工程验收合格后，乙方应及时支付工程款项。
第六条 违约责任
1. 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，并向对方支付违约金。
2. 因不可抗力等原因导致无法履行合同的，双方互不承担违约责任。
第七条 合同解除
1. 若因一方违约或其他原因导致无法继续履行合同的，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
2. 合同解除后，双方应进行结算，并处理好相关事宜。
第八条 争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
2. 若无法协商解决的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条 合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（建筑单位）： 乙方（市政单位）：
签字：__________ 签字：__________
日期：__________ 日期：__________
建筑市政合同示范文本 篇二
建筑市政合同示范文本
合同编号：XXX-XXXX-XXXX
甲方（建筑单位）：______________________
地址：______________________
法定代表人：______________________
联系电话：______________________
乙方（市政单位）：______________________
地址：______________________
法定代表人：______________________
联系电话：______________________
鉴于甲方具备从事建筑工程的资质和经验，乙方具备从事市政工程的资质和经验，双方本着互利互惠、平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同：
第一条 合同项目
本合同的项目为：建筑市政工程，具体包括但不限于（详细列出工程项目）。
第二条 工程责任
1. 甲方负责按照乙方要求设计、施工、监督和验收工程，并按照规定的质量、工期和费用完成工程。
2. 乙方负责提供工程所需的相关资料和批准相关设计文件，并按照合同约定支付工程款项。
第三条 工程变更
1. 若因不可抗力等原因导致工程发生变更，双方应及时协商，签订变更合同。
2. 工程变更后，双方应重新确定工程的质量、工期和费用，并进行相应的调整。
第四条 工程质量
1. 甲方应按照相关法律法规和标准要求，确保工程的质量达到设计要求，并承担因质量问题引起的责任。
2. 乙方有权对工程进行检查和验收，甲方应积极配合并按照要求进行整改。
第五条 工程报验
1. 甲方应在工程完成前向乙方提供完整的工程报验资料，并协助乙方进行工程验收。
2. 工程验收合格后，乙方应及时支付工程款项。
第六条 违约责任
1. 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任，并向对方支付违约金。
2. 因不可抗力等原因导致无法履行合同的，双方互不承担违约责任。
第七条 合同解除
1. 若因一方违约或其他原因导致无法继续履行合同的，对方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
2. 合同解除后，双方应进行结算，并处理好相关事宜。
第八条 争议解决
1. 双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
2. 若无法协商解决的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
第九条 合同生效
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（建筑单位）： 乙方（市政单位）：
签字：__________ 签字：__________
日期：__________ 日期：__________
建筑市政合同示范文本 篇三
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条、工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：预算报价书【详见附件(2)】所列项目
承包方式：
工期：本工程自年月 日开工，于 年 月
日竣工，共计(以物管书面同意开工日期为准)
工程质量： 达到国家质量评定合格标准
合同价款：人民币：(大写：。价款及结算方式详见本合同第六条约定。
第二条、甲方工作
开工前天，协调设计单位向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
指派(身份证号： )为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
负责配合乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系，保证工程顺利进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。
第三条、乙方工作
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
指派 (身份证号： )为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。 但有证据证明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免责。
第四条、关于工期的约定
甲方要求比合同约定
的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。
因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在约定工期内完工，工期不顺延。
因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
第五条、关于工程质量及验收的约定
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。
本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，乙方没有责任;若复验不合格，乙方只对其复验及不合格工作内容的返工承担费用，其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方承担，且工期也予顺延。
由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。
由于乙方原因影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲方故意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失承担责任。
因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的，甲方应单独组织乙方的验收，承认乙方的验收时间，并按合同约定办理乙方的相关结算及支付款。
第六条、关于工程价款及结算的约定
双方商定本合同价款采用：
按合同预算书总价包干(或固定单价)。
总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。
结算方式：结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价：施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单，依据本合同装饰工程预算书【详见附件(2)】中所列双方认可的项目单价进行增减结算，若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。
本合同生效后，甲方分结清。
工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在内，结清第次应付款项。
工程质保金5%，在质保期满1年后除的，仅支付剩余费用。
第七条、关于材料供应的约定
本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌提供。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方向甲方支付赔偿金为 。
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，乙方负责赔偿甲方相关损失。
第八条、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《_消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操
由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条、奖励和违约责任
甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。
乙方按照甲方要求，全部或部份工程项目达到优良标准时，除按本合同款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为奖励。
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 的补偿金。甲方不按合同约定付款的，每逾期一天，按应付款项的 向乙方支付滞纳金。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付违约金。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故，由乙方负责处理并承担一切责任;如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条、争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条、附则
本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算;
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份;
本合同履行完成后自动终止;
整个工程由乙方进行设计和施工优化，甲方按照报批要求提供相关资料，提供现有办公室装饰部分的所有图纸和报批资料，甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为配合甲方进行本次改造装修，经甲乙双方协商由 设计单位、
乙方消防、空调报价为估算价格，后期提供大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细，甲方在消防、空调单位报价的基础上收取25%的管理费用。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
年月日：
建筑市政合同示范文本 篇四
交通运输
出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：。
场外交通
关于场外交通的特别约定：。
场内交通
关于场内交通的特别约定：。
关于场内交通与场外交通边界的约定：。
超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：。
发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：。
现场合作
关于现场合作费用的特别约定：。
测量放线
建筑市政合同示范文本 篇五
发包方(全称)：_____________________项目部(以下简称*方)
承包方(全称)：_____________________(以下简称乙方)
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，*方将负责施工的________公园市政道路工程承包给乙方。为了保*本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确*乙双方的权利和义务，经*乙双方就有关_______市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：_____________________________
2、工程地点：_____________________________
3.建设单位：_____________________________
二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。
2、工程承包范围为*方负责施工的_________市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和*方认定的施工图、联系单和建设单位、*方认定的市政道路工程量为准。
3、工程承包内容为_________市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。
三、工程造价及计价依据
1、工程量计算以建设单位和*方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于______年____月____日签订的________建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以*方和建设单位共同认定的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理按建设单位对*方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按*方和建设单位共同认定的决算工程总价(不包括税金)再下浮_____%向*方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。
乙方根据其工程价款，开具工程材料正式*和员工*表给*方(可冲抵结算工程款*)。
2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工*、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。
四、工程工期
1、本工程施工工期必须在保*工程质量前提下按*方指定的工期完成。乙方按*方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按______元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。
2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签*累计工期顺延，乙方发生的增加费用由*方协助向建设单位签*。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向*方及时提出报告，由*方转报建设单位、监理并协助签*。
五、工程质量
*乙双方约定的市政道路工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料)，必须确保一次*合格，且必须具备优质工程质量验评要求和*方企业标准要求，不准出现由于乙方提供的材料或乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，*方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受*方的质量处罚。
六、*乙双方责任
1、*方责任
(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。
(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。
(3)及时协助乙方做好有关签*工作，对乙方提交的签*报告在3天内报送建设单位并协助督促建设单位签复。
(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。
(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。
(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。
(7)*方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源，乙方员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方负责承担。
2、乙方责任
(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。
(2)服从*方、监理、建设单位的指挥和管理。
(3)服从*方现场有关部门和职能人员的监督管理。
(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保*进场的机具设备能满足施工和*方管理的需要，人员调配投入计划必须征得*方同意，现场管理力量必须满足施工和*方管理的要求。
(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按*方和*、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增
加费用。
(6)进场后，按*方要求及时向*方提交*方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。
(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。
(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由*方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。
(11)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送*机关处理，*方不予承担任何责任和经济费用。
(12)乙方还必须和*方签订劳务合同，员工*按劳务合同要求保*发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。
(13)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报*方，严禁隐瞒事故不报。
(14)积极配合*方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。
(15)乙方本合同经济责任人，为*乙双方约定的市政道路工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保*全员安全，施工顺利进行。
(16)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。
(17)乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位*方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。
七、安全生产、文明施工
乙方在施工中应严格按*方要求进行管理，遵守安全生产*作规程，设置专
职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章*作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施*料。
八、材料供应
本工程*乙双方约定的市政道路施工所用的材料按照*方与建设单位施工协议的有关约定要求，由乙方按设计、建设单位和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量必须由*方、监理(建设方)按有关质量检验标准，会同乙方随机抽样且经法定部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料。
九、质量验收
工程具备质量验收条件，乙方经*方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知*方报送有关部门。*方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行质量验收。如*方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。
十、工程款支付
1.乙方在订立合同时自愿交纳______万元**作为工程质量、安全、文明施工保*金，其中______万元保*金于乙方正式施工后3个月内返回乙方，另外______万元保*金于乙方正式施工后6个月内返回乙方，不计任何利息。
2、乙方市政道路工程价款必须纳入*方财务的统一管理。乙方应在每月25日前向*方上报其完成的市政道路工程价款，*方应及时审核乙方上报的当月完成的工程价款，并督促建设方及时审核每月工程价款，随建设单位支付给*方的工程款情况，按*乙双方约定的工程价款所占比例，及时支付乙方的工程款，待工程竣工验收合格，乙方上交完整有效的全部技术资料后，除留存*方与建设单位施工协议中规定的同比例质量保修金外，*方应随建设单位付款情况按*乙双方工程价款所占比例计算后，及时支付乙方的工程价款。其市政道路工程质量保修金，待保修期满后，给予全部结清。
3、乙方负责其施工的所有市政道路工程的质量保修，保修期限为两年如*方工程竣工交付建设单位后，在保修期内*方通知乙方关于其施工的市政道路工程质量保修，乙方未能在48小时内开展保修工作，或保修未能满足业主要求，*方有权另行安排维修，所发生的费用*方有权单方面在乙方留存的保修金中扣回，如乙方留存的保修金不足以支付*方代为维修的费用，则*方可向乙方索赔，并向其追究相关法律责任，乙方对此应无条件接受。
十一、附则
1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方
有转包现象，*方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由*方自行处理。
2、乙方应服从*方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，*方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补*方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。
3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地*法院起诉。
4、本合同一式四份，*方、乙方各执壹份，报送*方公司经营处、分公司各壹份。
5、本合同由*、乙双方经济责任人签字、按手印之日生效，工程款结算之日失效。
*方经济责任人(签字)：乙方经济责任人(签字)：
*号：*号：
电话：电话：
手机：手机：
合同订立时间：______年____月____
建筑市政合同示范文本 篇六
发包方：
承包方：
为了顺利地保质、保量地完成施工任务，本着平等、自愿、互惠、互利的原则，依据《建设法》《民法典》等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：
一、工程内容：___鸡舍搭建。
二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。
三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责;立柱用直径100，壁厚，圆管;檩条长4米，最小头不小于60;顶板用30的隔热板，的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。
四、工程承包单价：185元㎡，以滴水面积收方准。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元;总工程完工后付清全部工程款项。
六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
