染雾绿色装修施工合同范本 篇一
随着人们环保意识的提高，绿色装修已经成为了现代装修的一种趋势。为了更好地保护环境和人们的身体健康，越来越多的人开始选择绿色装修。然而，绿色装修并不仅仅是一种口号，它需要在施工过程中有一份合同来规范各方的权益和责任。下面是一份绿色装修施工合同范本，供大家参考。
合同编号：[合同编号]
甲方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
电话：[甲方电话]
乙方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
电话：[乙方电话]
一、装修项目
1.装修项目名称：[装修项目名称]
2.装修项目地点：[装修项目地点]
3.装修工期：[装修工期]，从[开始日期]至[结束日期]
4.装修预算：[装修预算]
二、绿色装修要求
1.甲方要求乙方在装修过程中使用环保材料，并确保符合国家环保标准。
2.甲方要求乙方在装修过程中采取节能措施，如选择高效节能灯具、节能空调等。
3.甲方要求乙方在装修过程中控制噪音和粉尘污染，保持施工现场的清洁和整洁。
4.甲方要求乙方在装修过程中注意室内空气质量，如进行室内环境检测等。
三、合同金额及支付方式
1.装修款项总额为：[装修款项总额]，甲方在合同签订时支付[预付款比例]%的合同款项，余款在工程竣工后[余款支付比例]%内支付。
2.甲方在支付款项时，需提供相应的发票和收据。
四、违约责任
1.如果乙方未能按照约定的时间完成装修工程，甲方有权要求乙方支付每日[逾期违约金比例]%的违约金。
2.如果乙方使用不符合环保标准的材料进行装修，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并由乙方承担由此带来的一切后果。
五、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并在合同生效后立即生效。
2.本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：
以上是一份绿色装修施工合同范本，希望能够对大家有所帮助。在进行绿色装修时，甲乙双方应严格按照合同的约定进行施工，确保装修过程中的环保要求得到满足，以保护环境和人们的身体健康。
绿色装修施工合同范本 篇二
随着人们对环境保护和健康意识的增强，绿色装修已经成为了现代装修的一种趋势。为了更好地规范绿色装修施工过程中的权益和责任，下面是一份绿色装修施工合同范本，供大家参考。
合同编号：[合同编号]
甲方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
电话：[甲方电话]
乙方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
电话：[乙方电话]
一、装修项目
1.装修项目名称：[装修项目名称]
2.装修项目地点：[装修项目地点]
3.装修工期：[装修工期]，从[开始日期]至[结束日期]
4.装修预算：[装修预算]
二、绿色装修要求
1.甲方要求乙方在装修过程中使用环保材料，并确保符合国家环保标准。
2.甲方要求乙方在装修过程中采取节能措施，如选择高效节能灯具、节能空调等。
3.甲方要求乙方在装修过程中控制噪音和粉尘污染，保持施工现场的清洁和整洁。
4.甲方要求乙方在装修过程中注意室内空气质量，如进行室内环境检测等。
三、合同金额及支付方式
1.装修款项总额为：[装修款项总额]，甲方在合同签订时支付[预付款比例]%的合同款项，余款在工程竣工后[余款支付比例]%内支付。
2.甲方在支付款项时，需提供相应的发票和收据。
四、违约责任
1.如果乙方未能按照约定的时间完成装修工程，甲方有权要求乙方支付每日[逾期违约金比例]%的违约金。
2.如果乙方使用不符合环保标准的材料进行装修，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并由乙方承担由此带来的一切后果。
五、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，并在合同生效后立即生效。
2.本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：
以上是一份绿色装修施工合同范本，希望能够对大家有所帮助。在进行绿色装修时，甲乙双方应严格按照合同的约定进行施工，确保装修过程中的环保要求得到满足，以保护环境和人们的身体健康。
绿色装修施工合同范本 篇三
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：______
二、工程项目：_________
1、门面地面铺设瓷砖，打地角线，要求平整;隔一个卫生间墙面铺瓷到顶，门面隔为二层，一层门面，二层住房，留出吊顶空间，楼梯扶手要求木制、刷漆、光亮。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，协商确定。
三、工程总造价：______万元。
四、承包方式：包工完成装修，装修材料由甲方的自己购买。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工期：从20_____年_____月______日至20______年____月____日，共____天。
七、付款方式：为确保工程质量，暂扣________元押金，20____年_______月________日至20______年______月________日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____
绿色装修施工合同范本 篇四
甲方：________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准；施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，增减计施工、安装项目、
4、乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款、
5、双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料进场的第二天计）
二、甲方工作
1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具，陈设的损失由甲方承担、
2、向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用、
3、对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜、
4、按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料、
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜、
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责、严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录、
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护、
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%（含设计定金），乙方才进场施工、
2、工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成，油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算（以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算）总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据、
3、施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款、
五、关于材料供应的约定
1、本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料、设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担、甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿、
2、凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用、若已使用，对工程造成的损失由乙方负责、
六、关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：
A、不能按期、按时供水电：
B、不能保证每天有8小时工作时间（含加班时间）：
C、不能按期提供自购的材料、设备：
D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：
E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：
F、非乙方造成的其它不可预见的原因、
2、乙方责任
A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担：
B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：
C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：
D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿、
E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责、
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图，经甲方确认签字认可后乙方方可施工、
2、乙方必须严格按甲方签认的图纸施工、安装、
3、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间、材料等；乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料（因变更设计而无法利用所造成的材料浪费）等费用清单、
4、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认、
5、工程竣工后，乙方通知甲方验收、甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续、如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收、若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用、
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金、
3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格、
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失、
九、双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力、
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份、
十一、本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决、
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
绿色装修施工合同范本 篇五
业主(以下简称甲方)：___________________________
承包人(以下简称乙方)：___________________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议
一、工程概况
工程地址：_____________________________________________________。
工期：自___________年________月________日至___________年________月________日止。
工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等
二、价格
1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米×_______平米；打隔墙_______元/平米；打踢脚线槽_______元/米；卫生间改造_______元/间；包管_______元/条；卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。
三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。
四、注意事项
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方承担每天完工后将自产的'垃圾袋装化，放在楼下门口(或物业指定地点)。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。
甲方(公章)：____________________乙方(签字)：____________________
_____________年_______月______日_____________年_______月______日
绿色装修施工合同范本 篇六
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国内法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。
由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。
