染雾农村水电安装施工合同范本 篇一
在农村地区，水电安装施工合同的签订对于农民朋友们来说非常重要。为了保障双方的权益，合同必须明确规定双方的责任和义务。下面是一份农村水电安装施工合同范本，供大家参考。
合同编号：【编号】
甲方（委托方）：【甲方名称】
乙方（承包方）：【乙方名称】
签订日期：【签订日期】
一、工程基本情况
1. 工程名称：【工程名称】
2. 工程地址：【工程地址】
3. 工程内容：【工程内容】
4. 工程总投资：【工程总投资】
5. 工程进度计划：【工程进度计划】
二、工程质量要求
1. 甲方要求乙方按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应配备有资质证书的专业技术人员，并按照相关要求进行施工。
3. 工程验收标准：【工程验收标准】
三、工程期限及支付方式
1. 工程期限：【工程期限】
2. 工程进度款支付方式：【工程进度款支付方式】
3. 工程竣工款支付方式：【工程竣工款支付方式】
四、违约责任
1. 若甲方未按照约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若乙方未按照约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
五、争议解决
1. 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁机构：【仲裁机构名称】
3. 仲裁结果为终局裁决。
六、其他约定事项
1. 合同附件：【合同附件清单】
2. 合同变更：任何变更必须经双方书面协商一致，并签订补充协议。
甲方（委托方）：【甲方签字】
乙方（承包方）：【乙方签字】
以上是一份农村水电安装施工合同范本，供双方参考。双方在签订合同时，务必详细阅读并理解合同的内容，确保双方的权益得到保障。
农村水电安装施工合同范本 篇二
农村水电安装施工合同范本是农民朋友们在进行水电安装施工时的重要参考文件。在签订合同时，双方应该认真阅读并理解合同的内容，确保自己的权益得到保障。下面是一份农村水电安装施工合同范本，供大家参考。
合同编号：【编号】
甲方（委托方）：【甲方名称】
乙方（承包方）：【乙方名称】
签订日期：【签订日期】
一、工程基本情况
1. 工程名称：【工程名称】
2. 工程地址：【工程地址】
3. 工程内容：【工程内容】
4. 工程总投资：【工程总投资】
5. 工程进度计划：【工程进度计划】
二、工程质量要求
1. 甲方要求乙方按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 乙方应配备有资质证书的专业技术人员，并按照相关要求进行施工。
3. 工程验收标准：【工程验收标准】
三、工程期限及支付方式
1. 工程期限：【工程期限】
2. 工程进度款支付方式：【工程进度款支付方式】
3. 工程竣工款支付方式：【工程竣工款支付方式】
四、违约责任
1. 若甲方未按照约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 若乙方未按照约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付相应的违约金。
五、争议解决
1. 合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁机构：【仲裁机构名称】
3. 仲裁结果为终局裁决。
六、其他约定事项
1. 合同附件：【合同附件清单】
2. 合同变更：任何变更必须经双方书面协商一致，并签订补充协议。
甲方（委托方）：【甲方签字】
乙方（承包方）：【乙方签字】
以上是一份农村水电安装施工合同范本，希望对大家有所帮助。在签订合同时，请双方务必详细阅读并理解合同的内容，以确保双方的权益得到保障。
农村水电安装施工合同范本 篇三
甲方：
乙方：
根据《_合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、合同价款及产品
1、合同价款： 元(大写： 元整 )。
2、产品及价格：(品牌) 吨保温水箱一台，每吨单价 元)。空气能5P机一台，单价 。
注： 本工程价款已含税金，并开具工程发票。
工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后，备料期为10天，安装工期为10天，计划安装时间为20xx年11月20日至20xx年11月30日，具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付：
甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款15000元(大写： )。
2、货到安装地点后付款10000元(大写： )。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200元(大写： )。 注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因，双方应严格按照合同条款履行义务，不得违约，否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任，违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其 他
1、 双方如有新的约定，应签订本合同的补充协议，其同样具有法律效力。 本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决;协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。
2 本合同自双方签字盖章之日起生效，款项付清后失效。本合同一式二份，甲方壹份，乙方壹份。甲乙双方合同权利义务履行完毕，本合同终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
农村水电安装施工合同范本 篇四
总承包方： (以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的.分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称：杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程
二、工程地点：杭州余杭区余杭镇太炎路
三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以20__
年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期，发包人(建设单位)签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
农村水电安装施工合同范本 篇五
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址： 天一康园g栋702房
使用面积：137平方米
二、 价格
清包工费： ２０６０ 元。
其中包括水电改造，洁具安装.灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。
三、 付款方式
1、施工队进场，预支生活费： ５００ 元 ；
2、水试压成功，付 ４５０ 元；
2、电改造完成后付 ４５０ 元；
3、灯具安装完成，付 ５６０ 元；
4、保修金 １００ 元，从竣工之日起___1_月后支付。
四、 施工
1、 甲方须向乙方提供水电图纸共_2__张，并负责交底工作。
2、 图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可；
4、 施工质量将按照如下进行验收。
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失；
2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用；
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失；
5、 乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；
6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；
7、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作；
8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从 20xx 年 ７月２５ 日起至 20xx 年 ８ 月 １５ 日止，工期为 ２０ 天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费 30 元/天。
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化；
2、 垃圾应日日清；
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；
4、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担；
5、 乙方指定由 杨 军 为工地现场负责人， 为替补负责人；
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员；
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费；
2、 因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担；
2、 现场禁止吸烟；
3、 乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修；
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修；
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同争议
1、 出现争议甲乙双方应先协商；
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章： 黎xx 乙方签章： 杨 军
签约日期： 20xx年８月２０日 签约日期：20xx年８月２０日
农村水电安装施工合同范本 篇六
发包单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的
第一条：承包方式
采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格
1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：
1）5层以上给水立管安装（改装）。
2）排水管道改装或安装。
3）卫生间给排水管道安装4）其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格（附表一附后），按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净。
第三条：付款方式
每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理
本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。
第五条：工程工期
一、合同工期：
开工日期：20xx年07月20日
竣工日期：20xx年12月20日
二、工期控制计划：
按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。
乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。
第六条：工程质量执行标准及检验验收
按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。
本工程质量要求为：合格。
乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。
验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担。
第七条：安全及文明施工
乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故率控制在2人以内，并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗，防止事故的扩大；相关人员应及时做好现场的保护，经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险，在总工程款中扣除1%作为保险费，其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组，甲方有权将其清退出场，并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。
第八条：双方责任
（一）甲方工作：
1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套；
2、 提供工程所需的技术资料，并及时发放到乙方；
3、负责现场的管理工作，全面组织安排各施工班组参与施工，协调好乙方与其他各班组配合工作；
4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施，确定事故处理方式；
5、对乙方的文明施工工作进行检查，符合要求后予以确认；
6、及时将所有材料提前供至施工现场，并按总平面规划堆放整齐；
7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改；
8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位，乙方根据需要再自行连接
（二）乙方工作：
1、严格执行现场的有关规章制度，服从施工现场项目部的工作安排；
2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范，合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工
3、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收；
4、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。
5、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，做好班前安全活动教育，对施工工作进行监督检查，发现隐患时及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作，且有权拒绝任何人要求的违章作业。
6、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。
7、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工，所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐，施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范，并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放，不得到处乱堆乱扔。
第九条：违约责任
甲方：赔偿乙方因此而产生的所有费用；
乙方：未按甲方要求及本合同规定的，甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算，要求赔偿所有损失费用。竣工验收时，质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。
第十条：本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。
第十一条：本合同经双方代表签字（加盖公章）之日起生效，合同双方权力、义务终止时失效
第十二条：本合同壹式貳份，双方各执正本壹份，所有涂改无效。
发包单位：东莞市富民荣达置业有限公司
承包人（单位）：
身份证号码：
通讯地址：
通讯地址：
电话号码：
电话号码：
法定代表人：
代理人：
代理人：
年 月 日
年 月 日
