染雾石方砌筑施工合同范本 篇一
石方砌筑施工合同范本
合同编号：【合同编号】
签订日期：【签订日期】
甲方：【甲方全称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方全称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
电话：【乙方联系电话】
一、工程概况及位置
1.1 甲方委托乙方承担以下石方砌筑工程（以下简称“本工程”）。
1.2 工程位置：【工程位置】。
二、工程内容
2.1 本工程主要包括以下石方砌筑工程内容：
【详细工程内容】。
2.2 甲方应提供的材料和设备：
【甲方提供的材料和设备】。
三、工期和竣工验收
3.1 工期：本工程的工期为【工期】自合同生效之日起计算。
3.2 竣工验收：本工程竣工后，甲方有权组织竣工验收，并对工程质量进行评定。乙方应确保工程达到国家相关标准及甲方的要求。
四、价款及支付方式
4.1 本工程的总价款为【总价款】。
4.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后【支付方式】支付合同价款。
五、质量保证及维修
5.1 乙方保证石方砌筑工程的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
5.2 乙方负责工程竣工后一年的免费维修。
六、违约责任
6.1 若甲方未按合同约定支付价款，甲方应承担每日【违约金比例】的违约金。
6.2 若乙方未按合同约定按时交付工程，乙方应承担每日【违约金比例】的违约金。
七、争议解决
7.1 双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决。
7.2 若协商不成，可向【仲裁机构名称】申请仲裁，仲裁裁决是终局的。
八、合同变更和解除
8.1 本合同如需变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更或解除协议。
8.2 合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议的约定执行。
九、其他约定
【其他约定事项】
十、附件
1. 本合同附件一式【份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
石方砌筑施工合同范本 篇二
石方砌筑施工合同范本
合同编号：【合同编号】
签订日期：【签订日期】
甲方：【甲方全称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
电话：【甲方联系电话】
乙方：【乙方全称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
电话：【乙方联系电话】
一、工程概况及位置
1.1 甲方委托乙方承担以下石方砌筑工程（以下简称“本工程”）。
1.2 工程位置：【工程位置】。
二、工程内容
2.1 本工程主要包括以下石方砌筑工程内容：
【详细工程内容】。
2.2 甲方应提供的材料和设备：
【甲方提供的材料和设备】。
三、工期和竣工验收
3.1 工期：本工程的工期为【工期】自合同生效之日起计算。
3.2 竣工验收：本工程竣工后，甲方有权组织竣工验收，并对工程质量进行评定。乙方应确保工程达到国家相关标准及甲方的要求。
四、价款及支付方式
4.1 本工程的总价款为【总价款】。
4.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后【支付方式】支付合同价款。
五、质量保证及维修
5.1 乙方保证石方砌筑工程的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
5.2 乙方负责工程竣工后一年的免费维修。
六、违约责任
6.1 若甲方未按合同约定支付价款，甲方应承担每日【违约金比例】的违约金。
6.2 若乙方未按合同约定按时交付工程，乙方应承担每日【违约金比例】的违约金。
七、争议解决
7.1 双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决。
7.2 若协商不成，可向【仲裁机构名称】申请仲裁，仲裁裁决是终局的。
八、合同变更和解除
8.1 本合同如需变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更或解除协议。
8.2 合同变更或解除后，双方应按照变更或解除协议的约定执行。
九、其他约定
【其他约定事项】
十、附件
1. 本合同附件一式【份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
石方砌筑施工合同范本 篇三
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
甲、乙双方按照相关的法律法规，经过平等协商、自愿的原则，达成如下协议：
一、甲方承包 公司在 的隧道土石方运输业务，现将该业务转包。
二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排，运输起止点由甲方指定，但乙方在隧道中的运输距离不得超过三公里，运输时间为每天24小时。
三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要，但甲方可以作其它临时安排，乙方不得拒绝。
四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供，以后则由甲方提供，若乙方故意损坏轮胎，则乙方必须承担一半的轮胎费用。
五、乙方的修车时间每个月不得超过三天，若超过三天，则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。
六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整（小写：￥），且在每月期满后的10天内付清。
七、本合同的期限最短不得低于10个月，最长不得超过甲方的隧道工程完工。
八、甲、乙双方必须遵照本合同执行，若甲方违约，则甲方向乙方支付 元的违约金，若乙方违约，由乙方向甲方支付违约金 元。
九、本合同经双方签字捺印后即生效。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
石方砌筑施工合同范本 篇四
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
第二条作业人员
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款
4·1合同价款为：_________元(人民币)?大写：_________元?
4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划_√_)：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4·2·2以年施工预算或年施工概算定额为依据：?
4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)
第五条合同价款的结算和支付
5·1结算、决算资料：
5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5·2合同价款的结算和决算：
5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5·3合同价款的支付：
5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6·2重大伤亡及其他安全事故处理：
6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
第八条工期延误
8·1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
8·2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8·3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：
第九条文明施工
9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
10·1由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
11·2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
11·3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
12·2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。
12·3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
12·4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
第十三条违约责任
13·1发包人违约责任
13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
13·2承包人违约责任
13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。
13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：
1、向北京仲裁委员会申请仲裁。
2、向___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
石方砌筑施工合同范本 篇五
甲方:(以下简称甲方)________________________
乙方:(以下简称乙方)________________________
为了建好工程,甲方原将工程约平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、建筑面积:约2
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费元2
七、合同工期:总计天数天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、工程性质：
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格____日内支付工程款万元,工程竣工后验收合格后,甲方在日内付足乙方工程总价款的%,剩余%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:________________________
乙方:________________________
代表人:________________________
代表人:________________________
签字日期:________年____月____日
石方砌筑施工合同范本 篇六
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商,甲方将__小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。
一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。
二、开竣工时间：
开工：年__月__日
竣工：年__月__日施工合同补充协议
三、工程内容及造价：
基础工程及地下室：__元
阁楼：__元
平房车库：__元
化粪池：__元(包括池外管道项目)
合计人民币：__(__元)
四、工程质量等级：合格。
五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。
六、承包范围、土建、电气、水暖。
七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。
八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。
九、未尽事宜,双方协商解决。
此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人：
乙方负责人：
__年__月__日
