光伏居间合同范本免费(精简6篇)

时间:2013-06-04 03:39:50
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

光伏居间合同范本免费 篇一

随着全球对可再生能源的需求日益增加,光伏行业迅速发展。光伏居间合同作为光伏行业中的重要合同之一,对于光伏项目的顺利进行起到了至关重要的作用。为了帮助相关企业和个人更好地了解和使用光伏居间合同,特提供以下光伏居间合同范本,供大家免费使用。

【光伏居间合同范本】

合同编号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

甲方(供应商):_____________________________

地址:______________________________________

联系人:____________________________________

联系电话:__________________________________

乙方(居间商):_____________________________

地址:______________________________________

联系人:____________________________________

联系电话:__________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下协议:

第一条 合同目的

本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务,确定双方在光伏项目居间服务方面的合作关系。

第二条 合同内容

1. 甲方委托乙方为其寻找光伏项目合作伙伴,并提供相关居间服务。

2. 乙方负责根据甲方要求,寻找符合甲方需求的光伏项目合作伙伴,并协助甲方与合作伙伴进行沟通和洽谈。

3. 甲方同意向乙方支付相应的居间服务费用,具体金额和支付方式详见附件一。

第三条 合同期限

本合同自双方签字之日起生效,有效期为______年。

第四条 违约责任

1. 若甲方未按时支付居间服务费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并终止居间服务。

2. 若乙方未按时履行其在合同中规定的义务,甲方有权要求乙方赔偿损失,并终止居间服务。

第五条 争议解决

本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条 其他事项

本合同未尽事宜,由双方协商解决,并作出书面补充协议。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

日期:___________ 日期:___________

附件一:居间服务费用明细

以上为光伏居间合同范本,为了确保合同的有效性,请在使用合同时根据具体情况进行修改和调整。

光伏居间合同范本免费 篇二

光伏居间合同是光伏行业中常见的合同形式之一,也是光伏企业与合作伙伴之间合作的重要依据。为了帮助光伏企业更好地了解和使用光伏居间合同,特提供以下范本,供大家免费使用。

【光伏居间合同范本】

合同编号:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

甲方(供应商):_____________________________

地址:______________________________________

联系人:____________________________________

联系电话:__________________________________

乙方(居间商):_____________________________

地址:______________________________________

联系人:____________________________________

联系电话:__________________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,达成以下协议:

第一条 合同目的

本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务,确定双方在光伏项目居间服务方面的合作关系。

第二条 合同内容

1. 甲方委托乙方为其寻找光伏项目合作伙伴,并提供相关居间服务。

2. 乙方负责根据甲方要求,寻找符合甲方需求的光伏项目合作伙伴,并协助甲方与合作伙伴进行沟通和洽谈。

3. 甲方同意向乙方支付相应的居间服务费用,具体金额和支付方式详见附件一。

第三条 合同期限

本合同自双方签字之日起生效,有效期为______年。

第四条 违约责任

1. 若甲方未按时支付居间服务费用,乙方有权要求甲方支付违约金,并终止居间服务。

2. 若乙方未按时履行其在合同中规定的义务,甲方有权要求乙方赔偿损失,并终止居间服务。

第五条 争议解决

本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条 其他事项

本合同未尽事宜,由双方协商解决,并作出书面补充协议。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

日期:___________ 日期:___________

附件一:居间服务费用明细

以上为光伏居间合同范本,为了确保合同的有效性,请在使用合同时根据具体情况进行修改和调整。

通过以上光伏居间合同范本,希望能够帮助到光伏企业和个人更好地进行合作,并确保双方权益的合理保护。在使用合同时,请根据实际情况进行相应的修改和调整,以确保合同的有效性和适用性。

光伏居间合同范本免费 篇三

发包方(甲方):

承包方(乙方)

按照《_合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

工程名称:____

工程地点:____

承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。

承包方式:

包工不包料(含装卸费)

工期:

开工日期:____年____月____日

实际施工天数:____天

工程质量:合格

合同价款(人民币大写):____

安装费按太阳能光伏发电板____元/W计算,材料装卸费按____元计算。

2、双方工作

甲方工作

甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。

办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

乙方工作

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

3、工程价款及结算

根据甲方提供的施工图纸功率为____万瓦,安装费用为____元(不含装卸及搬运费)。

安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

本工程无保修金,不含税。

4、违约责任

甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。

乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

5、附则

本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

光伏居间合同范本免费 篇四

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,根据_颁布的《合同法》要求,为了确保分布式光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双责任、权利和经济关系,鉴定本合同,双方共同履行。

第一条甲乙双方责任

一、根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量,确定其项目方案。

二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明。

三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家度电补贴(国家发改委20______文件,分布式光伏电站度电补贴元)。

四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务,提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。

五、乙方可以自行管理分布式光伏电站,也可以有偿委托甲方管理其电站,需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

第二条项目工期

第三条项目承包方式

分布式光伏电站项目,由甲方提供一站式服务,其项目静态投资为10元/瓦,按合同要求分步付款。如需开具发票,需要乙方提供税赋,普通发票为项目静态投资额的6%,增值税发票为项目静态投资额的17%。

第四条项目质量

甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准,光伏电池组件寿命可达20______年,其效率衰减仅为。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。

第五条项目容量方式及合同价格

一、项目容量:

根据乙方用电要求,甲方经过对乙方安装现场实际勘测,根据电业管理部门分布式电源接入方案要求,乙方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为(方框内打_√_选择):

1、发电自发自用

光伏居间合同范本免费 篇五

甲方(委托人):_________________乙方(居间人):_________________

联系地址:_________________联系地址:_________________

法定代表人身份证:_________________身份证:_________________

甲乙双方根据《_合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日

按未支付金额的%向乙方承担违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的____%(即人民币____万元,大写:_________________万元)。

2、居间报酬结算方式:_________________

居间报酬总金额为人民币____万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的____%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

六、合同终止

1、本合同签字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。

合同签订地:_________________

乙方指定账户户名:_________________

乙方指定账户账号及开户行:_________________

甲方:_________________(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

光伏居间合同范本免费 篇六

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。

第一条:工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦元(不含税),承包给乙方施工,共计400KW,工程款总计:____元(人民币大写____)。

4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。

5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。

第二条:施工工期

1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。

2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。

第三条:工程质量及适用的标准、规范

1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

第四条:甲方责任

1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。

2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。

5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

第五条:乙方责任

1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。

2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。

4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。

第六条:其他事项

本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。

本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。甲方(签章):乙方(签章):

负责人:负责人:

光伏居间合同范本免费(精简6篇)

手机扫码分享

Top