染雾免费机电安装施工合同范本 篇一
随着社会经济的快速发展，机电行业在各个领域中扮演着重要的角色。机电安装施工合同是机电工程项目中一份非常重要的文件，它规定了合同双方在机电安装施工过程中的权利和义务，保障了工程的顺利进行。下面是一份免费的机电安装施工合同范本，供大家参考和使用。
机电安装施工合同
合同编号：________
甲方：（委托方）
地址：________
联系方式：________
乙方：（承包方）
地址：________
联系方式：________
鉴于甲乙双方在友好协商的基础上达成一致意见，乙方同意接受甲方委托，按照以下条款进行机电安装施工。
一、工程内容
1. 甲方委托乙方进行机电安装施工工作，具体内容包括但不限于：机电设备安装、管道连接、电气线路布置等。
2. 工程地点：________
3. 工程开始时间：________
4. 工程完成时间：________
二、工程报价
1. 乙方承包工程的总报价为：________（大写：________）。
2. 报价包括但不限于：人工费、材料费、设备使用费等。
3. 报价有效期为：________。
三、工程款项
1. 工程款项分期支付，具体支付方式和时间如下：
（1）项目启动前，甲方支付工程总报价的30%作为预付款。
（2）工程完成进度达到50%时，甲方支付工程总报价的40%作为第一期进度款。
（3）工程完成进度达到80%时，甲方支付工程总报价的20%作为第二期进度款。
（4）工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付工程总报价的10%作为尾款。
2. 若工程超过预定工期完成，乙方将按照每日工程总报价的1%向甲方支付违约金。
四、工程质量和保修
1. 乙方保证工程质量符合相关法律法规和技术标准要求。
2. 工程完工后，乙方提供一年的质量保修期，保修期内出现的质量问题由乙方负责免费修复。
五、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程施工。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改或追究其违约责任。
六、争议解决
本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
日期：________
免费机电安装施工合同范本 篇二
机电行业是现代工业的重要组成部分，机电安装施工合同在机电工程项目中具有重要的法律效力。下面是一份免费的机电安装施工合同范本，供大家参考和使用。
机电安装施工合同
合同编号：________
甲方：（委托方）
地址：________
联系方式：________
乙方：（承包方）
地址：________
联系方式：________
鉴于甲乙双方在友好协商的基础上达成一致意见，乙方同意接受甲方委托，按照以下条款进行机电安装施工。
一、工程内容
1. 甲方委托乙方进行机电安装施工工作，具体内容包括但不限于：机电设备安装、管道连接、电气线路布置等。
2. 工程地点：________
3. 工程开始时间：________
4. 工程完成时间：________
二、工程报价
1. 乙方承包工程的总报价为：________（大写：________）。
2. 报价包括但不限于：人工费、材料费、设备使用费等。
3. 报价有效期为：________。
三、工程款项
1. 工程款项分期支付，具体支付方式和时间如下：
（1）项目启动前，甲方支付工程总报价的30%作为预付款。
（2）工程完成进度达到50%时，甲方支付工程总报价的40%作为第一期进度款。
（3）工程完成进度达到80%时，甲方支付工程总报价的20%作为第二期进度款。
（4）工程完工后，经甲方验收合格后，甲方支付工程总报价的10%作为尾款。
2. 若工程超过预定工期完成，乙方将按照每日工程总报价的1%向甲方支付违约金。
四、工程质量和保修
1. 乙方保证工程质量符合相关法律法规和技术标准要求。
2. 工程完工后，乙方提供一年的质量保修期，保修期内出现的质量问题由乙方负责免费修复。
五、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程施工。
2. 若乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改或追究其违约责任。
六、争议解决
本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
日期：________
免费机电安装施工合同范本 篇三
发包方：
承包方：
根据《_合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
塔机型号：QZT-63
塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
塔机安装说明书
塔机安装高度说明：
(二)、安装塔机时间地点
地点：兰大渝中校区
时间：2015年4月26日
(三)、费用及付款
安装费、安检费资料费。
安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
提供安装塔机的全部技术资料
提供安装塔机的整件和合格配件。
提供《甘肃建筑起重机械登记表》
督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
合同一经双方签字、盖章即生效。
合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：
承包方：
免费机电安装施工合同范本 篇四
甲方：
乙方：
为适应施工生产需要，甲方委托乙方施工河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程，本工程乙方施工为包工包料。为明确甲乙双方责任，根据《_民法典》和《_劳动法》有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，订立本合同。
一、工程项目：河运高速机电工程JD1项目机电设备安装工程
二、工作内容：按照业主提供的图纸和相关要求施工作业，包括各收费站收费车道设备、各收费站监控室设备、外场监控设备的安装调试以及与上述有关的所有辅助工作，达到成品验收为准。
三、工程地点：
四、工程日期：自年月日开始至年月日结束。
五、工程数量及工程费用：
本项目合同总价：
实际合同总价，以实际工程量结算。乙方提供发票。
具体清单见附件一
六、工期进度要求
根据合同工期要求实施，在规定的工期内未完成要求的工程量，根据合同比例，每拖延一日从合同总价中扣除千分之五的款项。
七、双方责任
（一）甲方责任：
1、甲方为乙方提供必要的施工条件。
2、负责对乙方进行施工组织安排，技术工作指导。
3、对不符合录用条件的人员，甲方有权辞退，并可根据工程进展情况对用工的人数进行增减。
4、在施工中甲方有权对乙方进行质量检查和监督，对不符合操作规程以及质量不符合规范要求的施工项目甲方有权要求乙方返工并根据情况予以罚款。
5、因甲方原因造成的返工，由甲方负责。
6、工程经甲方验收合格后，甲方依据本合同规定向乙方支付工程费。
（二）乙方的责任
1、根据甲方要求提供劳务人员，所提供的劳务人员必须符合甲方规定条件。
2、服从甲方管理人员工作管理、施工安排和技术指导，对所施工项目不得擅自改变操作规程。
3、乙方对其提供的劳务人员进行全面管理，劳务人员一经出现违法违纪行为，甲方有权要求乙方辞退相应人员。
4、乙方在施工过程以及非施工中发生人身伤亡事故，责任由乙方负责，发生的一切费用和后果由乙方自行承担，甲方概不负责。
5、乙方未按照甲方要求施工，在甲方检查、验收时发现的质量问题，乙方应无条件地进行整改、返工，所造成的费用由乙方承担。
6、乙方在施工工作中，因违反国家、地方、行业安全作业规定，导致或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿均由乙方全部负责。
7、乙方在施工中必须按规定堆放材料，做到工完料净，保持现场整洁。
8、和外场施工工程相关及由于外场工程施工引起的各种纠纷和相关问题由乙方负责协调处理。（包括与路面施工单位、业主、监理及其它人员等的协调沟通）。
9、施工过程中，如遇到阻工、无施工界面等情况，由乙方出面负责解决。
10、施工人员的调配由乙方负责安排，乙方应充分考虑及承担由于非施工原因造成的窝工、拖延费用增加的情况，随时调整现场人工、机具、料等配置。
八、劳务费支付
合同签订后5个工作日内，由甲方预付30%工程款给乙方，由乙方组织工料采购及施工。工程施工进行到80%，支付乙方工程款30%，工程完工验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付35%工程款。业主交工验收合格后，支付剩余5%工程款。乙方开具相应的_。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人友好协商解决，无法解决的可提交当地劳动争议仲裁委员会仲裁。
十、附则
1、本协议自签订之日起生效，双方应严格履行，任何一方都不得擅自变更或解除。
2、如需变更时，双方协商一致方可变更，变更条款作为附件，与本协议具有同等法律效应。
3、本协议一式两份，甲乙方各一份。
甲方：
乙方：
免费机电安装施工合同范本 篇五
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《_民法典》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议：
第一条：工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程开工日期：年月日
4.工程竣工日期：年月日
第二条：合同承包范围
第三条：承包方式
第四条：合同价款
1.本工程合同价款为：
第五条：驻工地代表：
1、甲方驻工地代表姓名：
2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。
免费机电安装施工合同范本 篇六
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
根据《_合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就辊压机框架、打散机、提升机安装达成如下协议：
第一条 设备安装概况：
第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试设备完毕，甲方现场验收合格并签字验收，认可未有甲乙双方验收签字材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责设备设备的安装、调试。
(1)20xx年4月15日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)20xx年6月30日之前，完成两套设备安装及系统的调试运转;7月31日，全部设备工程完工及验收完毕。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限：
(1)合同签定后，甲方支付乙方第一期工程款占合同总金额的10% 共计壹拾玖万陆仟元;
(2)乙方工程材料进场，甲方验收签字后于三日内支付乙方第二期工程款占合同总金额的30%共计伍拾捌万捌仟元：
(3)设备调试完毕工程竣工验收合格后，甲方于三天内支付乙方工程总价50%，共计玖拾捌万元，其余尾款若工程无任何质量问题，甲方于三月内付清。
第五条 违约责任
一、乙方责任：
1、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1%的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。
2、 乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1%的违约金，但因甲方原因造成的除外。
3、 由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、开工前7天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电;
3、开工前3天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1%的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。 甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认工期相应顺延：
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1. 自验收之日起工程保修期为壹年。 在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2. 质保期结束后，乙方为甲方使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
