染雾管件维修合同范本最新 篇一
管件维修合同范本最新
管件维修合同
本合同由以下双方共同签署，以确保管件维修工作的顺利进行和双方权益的保护：
甲方（维修方）：
公司名称：
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
电子邮件：
乙方（需维修方）：
公司名称：
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
电子邮件：
一、维修项目
1.1 甲方同意对乙方所提供的管件进行维修工作，包括但不限于清洁、修复、更换等。
1.2 维修工作应按照乙方提出的要求进行，并在合理时间内完成。乙方应向甲方提供详细的维修要求和管件的相关信息。
1.3 维修工作完成后，甲方应向乙方提供维修报告，并在乙方确认后支付维修费用。
二、维修费用
2.1 维修费用由乙方承担，包括人工费、材料费等。
2.2 维修费用应在维修工作完成后的10个工作日内支付给甲方。
三、维修期限和责任
3.1 维修期限由双方协商确定，一般不得超过30个工作日。
3.2 若因甲方原因导致维修工作延期，乙方可要求甲方按照一定比例承担损失。
3.3 若因乙方原因导致维修工作延期，乙方应承担额外的维修费用。
3.4 维修期间，甲方应尽职尽责，保证工作质量，并对维修工作所使用的材料和配件提供合格证明。
四、保密条款
4.1 双方应对本合同涉及的商业机密和技术机密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
4.2 乙方应对甲方提供的技术资料和维修过程中所涉及的机密信息保密，不得擅自披露或使用。
五、争议解决
5.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。
5.2 双方如有争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。
6.2 本合同可由双方协商一致进行修订和终止。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（维修方）： 乙方（需维修方）：
签署日期： 签署日期：
管件维修合同范本最新 篇二
管件维修合同范本最新
管件维修合同
本合同由以下双方共同签署，以确保管件维修工作的顺利进行和双方权益的保护：
甲方（维修方）：
公司名称：
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
电子邮件：
乙方（需维修方）：
公司名称：
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
电子邮件：
一、维修项目
1.1 甲方同意对乙方所提供的管件进行维修工作，包括但不限于清洁、修复、更换等。
1.2 维修工作应按照乙方提出的要求进行，并在合理时间内完成。乙方应向甲方提供详细的维修要求和管件的相关信息。
1.3 维修工作完成后，甲方应向乙方提供维修报告，并在乙方确认后支付维修费用。
二、维修费用
2.1 维修费用由乙方承担，包括人工费、材料费等。
2.2 维修费用应在维修工作完成后的10个工作日内支付给甲方。
三、维修期限和责任
3.1 维修期限由双方协商确定，一般不得超过30个工作日。
3.2 若因甲方原因导致维修工作延期，乙方可要求甲方按照一定比例承担损失。
3.3 若因乙方原因导致维修工作延期，乙方应承担额外的维修费用。
3.4 维修期间，甲方应尽职尽责，保证工作质量，并对维修工作所使用的材料和配件提供合格证明。
四、保密条款
4.1 双方应对本合同涉及的商业机密和技术机密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
4.2 乙方应对甲方提供的技术资料和维修过程中所涉及的机密信息保密，不得擅自披露或使用。
五、争议解决
5.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。
5.2 双方如有争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。
6.2 本合同可由双方协商一致进行修订和终止。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（维修方）： 乙方（需维修方）：
签署日期： 签署日期：
管件维修合同范本最新 篇三
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
根据《_经济合同法》、《_建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：金游城一期商铺消防管道保温工程
工程地点：南通市通州区金游城
工程内容：消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。
二、工程承包范围及承包方法、工期
1、承包范围：一期商铺、屋面，阳台消防管道保温、保温层防护。
2、承包方式：包工包料。
3、合同工期：90天(日历天)。
三、质量标准及验收
1、工程质量标准：符合国家现行质量检验验收标准：合格
2、材料质量要求：材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。
3、施工技术要求：
⑴、保温层的外包材料必须搭接，内保温棉不得外露。
⑵、转角，弯头处的保温要密实。
4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。
四、合同价款与支付
1、本合同价款采用固定单价方式。
⑴、合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。
⑵、风险费用的计算方法：已含在合同单价内，不予调整。
⑶、合同金额(暂定)：元(人民币大写：叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价：
①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费：元/ m3
②、橡胶保温管制作、安装人工费：元/m3
③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m2
④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费：元/m2 ⑤、华美橡塑胶：元/kg
2、工程预付款：无工程预付款。
3、工程量的确认：工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。
4、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：
⑴、工程验收合格、工程决算审计结束，承包人完全退场并拆除全部临时设施，清运完全部建筑垃圾，并开足100%的发票后，付至决算审定价的95%，
⑵、审定价的5%作为质量保修金，在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。
五、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位，所造成的施工人员生命及财产损失的，费用由承包人承担;由此
给发包人造成的损失，由承包人承担。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法人代表： 法人代表：
电话： 电话：
账号： 帐号：
时间： 时间：
管件维修合同范本最新 篇四
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据《_合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点：生态公园
三、工程项目：管道维修
四、承包方式：乙方包工。
五、工程合同造价：造价为人民币:：肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1.结算方式：双方经济往来，通过银行办理。
2.付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期为 70天;工期每延期一天 建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
七、工程质量及验收：施工单位应依照建设单位提供的要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决.
八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
管件维修合同范本最新 篇五
签订日期：
乙方：
合同编号：
供需双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。
需方向供方订购下列货物，经双方协商一致，特签订本合同，具体内容如下：
一、供货清单：
二、费用总计：(人民币)
二、运输方式及费用：
1运输方式：
2甲方货运详细地址：
三、付款方式：
1货到付款
2支付方式为：电汇至供方指定账户或支票。
四、交货时间：
交货日期：
五、货物验收
1验收方式：从货到之日起，需方应在7个工作日内验收并在验收单上签字，乙方派技术人员配合验机，逾期视为需方已验收。
2在承运商为乙方所指定的前提下，如货到甲方时发生货运破损，甲方应立即与承运商签订货物破损证明，并将此证明在甲方收到货两个工作日提交乙方，否则乙方将不负责向承运商办理索赔事宜。
六、产品质量及售后服务：
乙方保证向甲方所提供所有货物均为原厂、原保、全新产品。
鉴于本合同供货清单中第一项，此项产品甲方在享有两年保修后，乙方向甲方承诺第三年免费保修，保修时间为甲，乙双方合同签订之日起计三年。
享受原厂所规定的售后服务。
七、保修条款：
按原厂商标准
八、所有权：货物所有权在甲方未全部支付货款前仍属于乙方，如甲方未能在合同规定的付款期限内履行付款义务，乙方有权将货物收回，同时甲方须承担因此给乙方造成的一切经济损失，包括但不限于支付违约金、货物收回所产生的运费及其他相关费用。
九、风险转移：货物损毁的风险自甲方验收合格之日起转移到甲方。
十、违约责任：
1乙方责任：乙方如因非不可抗力的原因而造成不能交货的或逾期交货，乙方需承担相应违约责任，每延误一天须按合同总额的千分之一向需方支付违约金。
2甲方责任：甲方未能按时履行其付款义务，应承担违约责任，每延误一天须按合同总额的千分之一向供方支付违约金。
3乙方承诺所提供的本合同清单中所列为原厂正品，如有不符，在无偿退货的同时，乙方应支付甲方合同总金额的10%的违约金。
十一、不可抗力：因台风、地震、水灾以及其它非需、供方责任造成的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。
遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，并在15天内提供事件详情以及合同不能履行，或部分不能履行，或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。
十二、解决纠纷的方式：如履行本合同发生争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。通过法律程序予以解决。
十三、合同担保：如需提供担保，另签订担保合同作为本合同附件。
十四、合同变更：合同履行中，如一方需要修改，必须在供方发货前3日提出，在双方同意后签订补充协议作为本合同之附件。
十五、本合同一式肆份，供方执贰份，需方执贰份。未尽事宜，依照《_民法典》的规定处理。
签订时间：年月日签订地点：
需方：供方：(盖章)(盖章)
代表人：代表人
地址：地址：
电话：电话：
传真：邮编：传真：邮编：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
管件维修合同范本最新 篇六
甲方：
乙方：
根据《_合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就 管道维修 工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称： 小区院内各公用管道阀门
二、工程地点：平山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式：乙方包工包料。
四、工程合同造价：暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整，￥：8366元，最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限： 年 月 日至 年 月 日。工期为 天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
六、工程质量及验收：
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任：
甲方：
1.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。
2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方：
1.对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2.乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。
3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。
4.保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。
八、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等)，在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。
九、违约责任：
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止
合同;若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
十、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。
十一、本合同正本一式三份，甲乙双方各持一份。
甲方(签字盖章):
业主委员会(签字盖章)：
房管局签字： 乙方(签字盖章)：
签订日期： 年 月日
