围墙建设施工合同范本 篇一
围墙建设施工合同
甲方:(委托方的名称、住所)
乙方:(承包方的名称、住所)
为明确双方在围墙建设施工过程中的权益和责任,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下合同:
一、工程概况及要求
1.1 项目名称:围墙建设工程。
1.2 工程地点:(具体地址)。
1.3 工程范围:包括围墙的设计、施工、材料采购、质量控制、安全保证、交付使用等。
1.4 工程工期:自合同生效之日起,乙方须在(具体天数)内完成工程。
1.5 工程费用:总工程费用为(具体金额),甲方将于工程完工后支付给乙方。
二、双方权利和义务
2.1 甲方的权利和义务:
(1)按合同约定支付工程费用。
(2)提供施工所需的场地和基础设施,确保施工顺利进行。
(3)按照施工进度要求验收工程,并在验收合格后支付尾款。
(4)保证乙方在施工期间的安全施工环境。
2.2 乙方的权利和义务:
(1)按时按质完成工程,并保证工程质量符合相关法律法规和合同要求。
(2)配合甲方提供的场地和基础设施进行施工。
(3)负责工程施工期间的安全措施,确保施工安全。
(4)制定合理的施工计划,并及时向甲方报告施工进度。
三、工程费用支付
3.1 工程费用总额为(具体金额),甲方按以下方式支付给乙方:
(1)预付款:合同签订后,甲方将支付工程费用总额的30%作为预付款给乙方。
(2)进度款:工程进展到一定阶段,乙方可向甲方提出进度款支付申请,甲方应在收到申请后5个工作日内支付相应款项。
(3)尾款:工程完工后,甲方在验收合格后的5个工作日内支付余下的70%工程费用。
四、质量保证与维修
4.1 乙方对工程质量进行免费保修期为(具体时间),自工程竣工之日起计算。
4.2 在免费保修期内,如发现工程质量存在问题,甲方可向乙方提出书面通知,乙方应在接到通知后尽快进行整改。
4.3 免费保修期过后,如发生非人为损坏的情况,甲方可与乙方协商维修事宜,并支付相应的维修费用。
五、违约责任
5.1 如果一方违反合同规定,使得对方无法履行合同,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同,双方应及时通知对方,并协商解决办法。
六、争议解决
6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并经验收合格后终止。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签订日期:年 月 日
围墙建设施工合同范本 篇二
围墙建设施工合同
甲方:(委托方的名称、住所)
乙方:(承包方的名称、住所)
为明确双方在围墙建设施工过程中的权益和责任,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下合同:
一、工程概况及要求
1.1 项目名称:围墙建设工程。
1.2 工程地点:(具体地址)。
1.3 工程范围:包括围墙的设计、施工、材料采购、质量控制、安全保证、交付使用等。
1.4 工程工期:自合同生效之日起,乙方须在(具体天数)内完成工程。
1.5 工程费用:总工程费用为(具体金额),甲方将于工程完工后支付给乙方。
二、双方权利和义务
2.1 甲方的权利和义务:
(1)按合同约定支付工程费用。
(2)提供施工所需的场地和基础设施,确保施工顺利进行。
(3)按照施工进度要求验收工程,并在验收合格后支付尾款。
(4)保证乙方在施工期间的安全施工环境。
2.2 乙方的权利和义务:
(1)按时按质完成工程,并保证工程质量符合相关法律法规和合同要求。
(2)配合甲方提供的场地和基础设施进行施工。
(3)负责工程施工期间的安全措施,确保施工安全。
(4)制定合理的施工计划,并及时向甲方报告施工进度。
三、工程费用支付
3.1 工程费用总额为(具体金额),甲方按以下方式支付给乙方:
(1)预付款:合同签订后,甲方将支付工程费用总额的30%作为预付款给乙方。
(2)进度款:工程进展到一定阶段,乙方可向甲方提出进度款支付申请,甲方应在收到申请后5个工作日内支付相应款项。
(3)尾款:工程完工后,甲方在验收合格后的5个工作日内支付余下的70%工程费用。
四、质量保证与维修
4.1 乙方对工程质量进行免费保修期为(具体时间),自工程竣工之日起计算。
4.2 在免费保修期内,如发现工程质量存在问题,甲方可向乙方提出书面通知,乙方应在接到通知后尽快进行整改。
4.3 免费保修期过后,如发生非人为损坏的情况,甲方可与乙方协商维修事宜,并支付相应的维修费用。
五、违约责任
5.1 如果一方违反合同规定,使得对方无法履行合同,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同,双方应及时通知对方,并协商解决办法。
六、争议解决
6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工并经验收合格后终止。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签订日期:年 月 日
围墙建设施工合同范本 篇三
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及其他法律、法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平及诚信的原则,就海滨村四组《自用地建设》排水沟及围墙附属工程施工承包事宜协商一致达成如下意见,签订本合同供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程计量、计价及工程款结算与支付
1、工程计量、计价
①、排水沟单价为元/米,现场预估长度约米,总金额约元(大写:壹拾肆万捌仟伍佰元整)人民币。
②、检查井单价为元/座,现场预估约6座,总金额约元(大写:肆仟捌佰陆拾元整)人民币。
③、围墙单价为元/米,现场预估长度约米,总金额约元(大写:壹拾贰万肆仟元整)人民币。
④、排水沟、检查井及围墙的预估总金额合计约元(大写:贰拾柒万柒仟叁佰陆拾元整)人民币。
⑤、所有单价均为含税价格,不另算税金。
2、工程款结算与支付
①、预估总金额不作为结算依据,工程完工后应根据现场实际收方工程量进行结算。
②、本工程不预付工程款,本工程完工并验收合格后,甲方于15个工作日内一次性支付乙方结算金额的97%,余下的3%作为质保金待质保期满后5个工作日内无息退还给乙方。
③、乙方应在甲方付款前按结算金额开具工程_并提交给甲方,甲方根据开票金额转账给乙方。
三、承包方式
乙方采取单价包干方式一次性包定工程范围内的所有人、材、机,单价不随市场的起伏而涨跌。
四、工程期限
工程施工工期为 个日历天,自2015年 月 日起至2015年 月 日止。
五、工程质量及保修
1、乙方根据甲方提供的施工图进行施工,按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
2、本工程质保期为一年,从验收合格之日起开始计算,质保金额为本工程结算金额的3%;保修期间,如发生质量问题,甲方向乙方发出维修通知,乙方必须在3个日历天内进场维修,若超出规定时间,甲方有权组织维修,维修费在质保金中扣除。
六、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利
①、依据本合同,“工程内容”中规定的各项工作,乙方须自行落实、协调并完成。若有其中一项达不到要求,使合同无法履行或停止施工连续达到3个日历天及以上(包含3天)时,甲方有权单方解除合同,同时甲方只支付乙方已完工程量的80%的工程款。
②、甲方派驻工地代表,有权进行技术、质量监督,检查。要求乙方依照施工图施工,未达到质量要求必须返工。
③、乙方若以本合同条款之外任何一个理由,拒不按时完成工程施工,或找任何借口故意不施工,以此要求甲方加价或增加工程款等任何行为;甲方有权立即采取果断行动,单方解除与乙方的合同关系支付乙方已完工程量的80%的工程款以确保整体工程的工期。
2、甲方的义务
①、甲方派驻工地代表解决应由甲方负责的所有问题及事项。 ②、在施工过程中变更原定施工方案,甲方应提前3个工作日以书面形式通知乙方。
③、工程完工后,乙方应向甲方书面申请验收,甲方接到书面申请后应组织专业人员在3个工作日内进行验收,验收合格后,应在7个工作日内与乙方一起到现场收方并核对工程量。
⑤、甲方应按合同约定支付工程款,逾期未支付时,除支付合同中应付工程款外,还应按逾期天数每天支付滞纳金。
3、乙方的权利
①、乙方有权要求甲方提供排水沟及围墙附属工程施工图。
②、乙方有权要求甲方按合同约定,按时支付工程款。
4、乙方的义务
①、乙方应根据甲方提供的施工图编制施工方案,报经甲方及甲方委托的监理方同意并签字确认后,按审查后的施工方案严格组织施工。
②、乙方应单独编制安全施工方案,报甲方及甲方委托的监理方审核同意后,按审核后的安全施工方案组织施工。安全施工方案中,要有安全施工领导小组,并明确指定专人负责安全,工人进场进行三级安全培训教育,每班工人上岗前必须进行安全交底,所有上班工人必须购买意外险、工伤险等项内容。
③、乙方在施工过程中发生的所有安全事故,其经济、法律责任均由乙方自行承担。
④、乙方应服从甲方派驻工地代表的统一指挥。若不服从指挥,野蛮施工,发现一次罚款元(大写:伍佰元整)人民币,由此造成的一切后果和损失,由乙方自行负责。
⑤、乙方应在工程完工并验收合格后负责编制结算资料并及时提交给甲方。
⑥、工程交付后,由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方全权负责。
七、争议解决
甲、乙双方应首先以友好协商方式解决双方之间因本合同引起或者与本合同有关的任何争议,若不能通过友好协商解决,可向项目所在地人民法院提请诉讼。
八、合同生效和未尽事宜
1、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章后生效,合同履行完毕后自行失效。
2、本合同未尽事宜,双方另行协商或签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲、乙双方各持贰份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
围墙建设施工合同范本 篇四
甲 方: 乙 方: 甲乙双方经协商,为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程,明确双方的权利、义务,签订本协议。
第一条 合作事项
玉兰大道围墙工程施工。
第二条 承包方式
乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产,严格执行安全生产施工规范,出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方,配合测量、和技术交底。
第三条 承包内容
一、乙方负责本围墙工程内容:安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元/㎡按实决算)。
二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。
第四条 质量标准
乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。
第五条 工程价款
围墙工程按 140 元/m,长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400m长,年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后,建设单位支付项目部工程款,甲方付乙方工程款的90%, 5% 待本工程审计结算后付清,剩下5% 作为质保金一年后无息支付。
第六条 工期及双方权利与责任
安装工期根据双方工程进度,工期为 30日历天。工期开始时间为2010年12 月16日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成,无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。
甲方负责为乙方施工提供下列条件:施工所需水、电引接点。
乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程,承担施工期间的安全责任,若发生安全事故一切由乙方承担责任,与甲方无关。
施工前,乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求,发现问题及时与甲方报告。
乙方对属于施工工程质量出现的问题承担一年的免费保修责任。免费保修期内出现需维修事项,乙方应在接到通知24小时内进行维修,直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。
乙方应为本工程提供维修服务,若因非乙方原因造成的需维修事宜,乙方应以优惠价格为甲方提供服务。
第七条 违约责任
乙方迟延完成工程,按迟延工程对应价款2%/日的标准向甲方支付违约金。
第八条争议解决、合同文本与生效
因本合同发生的纠纷,双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。 本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
围墙建设施工合同范本 篇五
(一)招标文件的重要组成部分。
招标文件就是要约,合同就是通过招标投标形式来要约和承诺。
(二)明确建设工程发包人和承包人之间的权利义务。
建设工程施工合同一经生效之后,即具有法律效力,工程发包人和承包人双方就产生了法律上的关系。
1、施工合同是双方行为的准则;
2、施工合同制约发包人和承包人;
3、签订施工合同明确双方权利和义务的相互关系。
(三)是建设工程施工阶段实行监理的依据。监理工程师对工程实行监理离不开合同,离开了就没有了依据。
(四)是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。
1、施工合同依法保护工程发包方和承包方双方权益;
2、追究违反施工合同的法律依据;
3、调解、仲裁和审理施工合同纠纷的依据。
围墙建设施工合同范本 篇六
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,订立本合同。
(一)工程概况
1、工程地点:
2、工程内容:建围墙约1100米长,基础深0.6米(实际为准)、宽0.67米,围墙高2.3米,其中:砖柱2.3米、铁艺栏杆1.5米、铁艺栏杆下部砖墙0.8米、每6米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面,外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。
3、乙方在完成围墙施工后,要做好围墙的排水系统,保证围墙的正常使用。
4、承包形式:本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。
(二)质量标准
1、乙方按图施工,要求线条顺直,工程质量达到国家质量验收标准。
2、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方赔偿。
(三)工程总价
1、本工程包工包料元/米(含开_),具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元(暂定),该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用(施工企业管理税除外)。
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素,承包单价今后不作调整。
3、工程结束以实际工程量计算工程总价,本合同作为工程价款结算的依据,现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。
(四)付款方式
1、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内,支付至合同总价的70%;
2、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后,支付至结算价款的80%;
3、工程全部移交给甲方后,支付至除工程保修金以外的结算价款。
4、工程结算总价的10%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(本工程保修期为一年,保修期从工程竣工验收合格开始计算)。
5、甲方每次支付工程款前,乙方应提供等额正式发票给甲方。
(五)甲乙双方责任、义务
1、甲方责任、义务
(1)开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底,如有变更,以变更通知为准。
(2)乙方施工过程中给予协助和配合,以确保工程顺利进行。
(3)负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减,须由甲、乙双方代表签字认可。
(4)按时支付乙方工程款。
2、乙方责任、义务
(1)乙方对现场已经考察过,同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准,不得另收其他费用。
(2)若工程质量验收不合格,乙方在接到甲方限改通知书后,必须限期整改完
毕。
(3)乙方负责对施工人员进行安全教育,且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工,采取必要的安全防护措施,保证工地施工安全,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;如给甲方或第三人造成经济损失,由乙方全额赔偿。
(4)乙方负责施工现场已完工程量的成品保护,如遭损坏,乙方负责无偿修复。
(5)乙方按照工期要求保质完成工作量
(六)违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分,甲方有权要求拆除和重新施工,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工,处500元/日延期赔偿费,如工程量增加,按增加部分的工程量,以国家定额工期相应顺延。
4、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
(七)质保维修
1、从工程竣工之日起一年内为质量保修期。
2、工程竣工验收后,在国家相关规定的保修期内出现质量问题的,乙方应在接到甲方通知后48小时内进行免费维修,逾期不维修的,甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。
(八)其他
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的,甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改,乙方在接到甲方整改通知后3天内不予整改的,甲方有权聘请他人负责整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决,协商不成的,向人民法院诉讼。十、其他本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
年月日 年月日