餐梯拆除安装合同范本【通用6篇】

餐梯拆除安装合同范本 篇一

近年来，随着消费水平的提高，人们对于餐饮行业的需求也越来越多样化。为了满足顾客对于餐饮服务的需求，许多餐厅、酒店等场所选择安装餐梯，提供便捷的服务体验。然而，随着时间的推移，餐梯的维护和保养成本也越来越高，有时甚至超过了安装餐梯的成本。因此，一些场所选择拆除餐梯，并重新安装更先进、更节能的设备。在进行餐梯拆除安装工作前，双方需要签订一份合同，明确各自的权利和义务，以确保工作的顺利进行。

以下是餐梯拆除安装合同的一份范本，供参考：

餐梯拆除安装合同

甲方：（单位名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（单位名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1. 甲方拥有餐梯的使用权，并希望进行拆除和安装工作；

2. 乙方具有相关的拆除和安装经验，并能提供相应的服务。

基于以上鉴于，双方经友好协商，达成以下合同：

第一条 合同目的

本合同的目的是明确甲乙双方在餐梯拆除和安装工作中的权利和义务，以确保工作的顺利进行。

第二条 拆除工作

1. 乙方将按照甲方的要求，对餐梯进行拆除工作。

2. 乙方需确保拆除工作的安全和高效完成，避免对周边环境和设备造成损害。

3. 甲方需提供合适的场地和设备，协助乙方进行拆除工作。

第三条 安装工作

1. 乙方将按照甲方的要求，对新的餐梯进行安装工作。

2. 乙方需确保安装工作符合相关法律法规和安全标准，并达到甲方的要求。

3. 甲方需提供合适的场地和设备，协助乙方进行安装工作。

第四条 工期和费用

1. 拆除和安装工作的工期将在双方协商后确定，并写入本合同。

2. 拆除和安装工作的费用将由甲方承担，并在工作完成后支付给乙方。

3. 若因甲方原因导致工期延迟或增加额外费用，甲方需承担相应责任和费用。

第五条 竣工验收

1. 安装工作完成后，双方将进行竣工验收。

2. 若甲方对安装工作存在任何质量问题，乙方需及时进行修复或更换。

3. 竣工验收合格后，甲方需向乙方出具验收证明，并支付尾款。

第六条 违约责任

1. 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2. 若因一方违约导致另一方遭受损失，违约方需赔偿相应的损失。

第七条 争议解决

本合同的解释和执行均适用中国法律。若双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同变更和解除

任何一方欲变更或解除本合同，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。

第九条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

日期： 日期：

以上是餐梯拆除安装合同的一份范本，供参考。在实际签订合同时，双方需根据具体情况进行修改和补充，并确保合同的合法性和有效性。希望本合同能够帮助甲乙双方在餐梯拆除安装工作中达成共识，顺利完成工作。

餐梯拆除安装合同范本 篇二

近年来，餐饮行业竞争激烈，为了提供更好的服务和体验，许多餐厅和酒店选择安装餐梯。然而，随着时间的推移，餐梯的维护和保养成本也越来越高，有时甚至超过了安装餐梯的成本。因此，一些场所选择拆除餐梯，并重新安装更先进、更节能的设备。在进行餐梯拆除安装工作前，双方需要签订一份合同，明确各自的权利和义务，以确保工作的顺利进行。

以下是餐梯拆除安装合同的一份范本，供参考：

餐梯拆除安装合同

甲方：（单位名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：（单位名称）

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

1. 甲方拥有餐梯的使用权，并希望进行拆除和安装工作；

2. 乙方具有相关的拆除和安装经验，并能提供相应的服务。

基于以上鉴于，双方经友好协商，达成以下合同：

第一条 合同目的

本合同的目的是明确甲乙双方在餐梯拆除和安装工作中的权利和义务，以确保工作的顺利进行。

第二条 拆除工作

1. 乙方将按照甲方的要求，对餐梯进行拆除工作。

2. 乙方需确保拆除工作的安全和高效完成，避免对周边环境和设备造成损害。

3. 甲方需提供合适的场地和设备，协助乙方进行拆除工作。

第三条 安装工作

1. 乙方将按照甲方的要求，对新的餐梯进行安装工作。

2. 乙方需确保安装工作符合相关法律法规和安全标准，并达到甲方的要求。

3. 甲方需提供合适的场地和设备，协助乙方进行安装工作。

第四条 工期和费用

1. 拆除和安装工作的工期将在双方协商后确定，并写入本合同。

2. 拆除和安装工作的费用将由甲方承担，并在工作完成后支付给乙方。

3. 若因甲方原因导致工期延迟或增加额外费用，甲方需承担相应责任和费用。

第五条 竣工验收

1. 安装工作完成后，双方将进行竣工验收。

2. 若甲方对安装工作存在任何质量问题，乙方需及时进行修复或更换。

3. 竣工验收合格后，甲方需向乙方出具验收证明，并支付尾款。

第六条 违约责任

1. 若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2. 若因一方违约导致另一方遭受损失，违约方需赔偿相应的损失。

第七条 争议解决

本合同的解释和执行均适用中国法律。若双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同变更和解除

任何一方欲变更或解除本合同，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。

第九条 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

甲方： 乙方：

签字： 签字：

日期： 日期：

以上是餐梯拆除安装合同的一份范本，供参考。在实际签订合同时，双方需根据具体情况进行修改和补充，并确保合同的合法性和有效性。希望本合同能够帮助甲乙双方在餐梯拆除安装工作中达成共识，顺利完成工作。

餐梯拆除安装合同范本 篇三

建设单位（甲方）：

承建单位（乙方）：

根据《_合同法》及其他有关法规，遵循平等、自愿、公平的原则，为明确双方的权利义务和经济责任，特签订本合同。

一、工程名称：

碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程

二、工程范围及承包方式：

1、工程范围：碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。

2、承包方式：

A、按工程内容及承包范围：包材料、包人工、包工期、包质量、包水电、包安全、包税金、包文明施工一切费用。

B、本合同为固定总价合同。

三、合同价款及合同工期

1、电梯门套数量：128门套。

2、合同单价：550元/套（含一切费用），以后均不做调整；

3、固定合同总价：70400元（柒万零肆佰元整）

4、开工日期：______年______月______日

5、竣工日期：______年______月______日

四、付款方式

1、甲方优先考虑实物冲抵工程款

2、全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%，验收合格三个月内付至合同总价的95%，余款5%作为质保金，六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。

3、甲方每次付款前，乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。

五、甲乙方双方责任：

1、甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点，水电费用乙方自行承担。

2、甲方必须及时保证资金到位，甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。

3、乙方必须按时完成整个工程，保证工程质量，大理石不允许有色差，如出现质量问题（空鼓、裂纹）和延误工期乙方承担全部责任，并赔偿甲方的全部损失。

4、乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度，必须服从甲方和总包单位的管理，进场施工人员要加强安全教育，要为现场施工人员购买保险，如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理，所造成的安全事故由乙方完全负责，妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具，损坏和丢失均自行负责。

5、乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场，该样品是合同的一部分。

6、乙方制作好的大理石板运抵现场安装时，甲方随即抽样进行检验（含破坏性检查）和对照，如与样品不符，视为乙方严重违约，乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前，乙方必须搬走所有施工机械、垃圾、剩余材料，保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。

7、竣工验收前，乙方负责工程的成品（半成品）保护工作，保护期间发送的损坏，乙方自费予以修复，但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。

六、争议处理

甲乙双履行合同时发生争议，应协商解决，解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。

七、合同有效期

本合同自双方签订之日起生效，至工程全部完工并经甲方验收合格、包修期满后失效。

八、附则

1、本合同一式二份，甲方和双方各执一份，由双方签字后生效。

2、本合同附件为合同不可分割的一部分；

甲方：乙方：

______年______月______日______年______月______日

餐梯拆除安装合同范本 篇四

委托方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。

第一条、工程概况

本工程是指：项目电梯安装工程。

甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。

工程地点：项目内。

第二条、承包方式及承包范围：

承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。

具体的承包范围如下：

本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。

第三条、质量标准及乙方的质量保证

本工程的施工应符合以下的质量标准：

《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。

乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。

第四条、工期

按以下第种方式确定工期：

a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。

乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。

在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。

第五条、合同大包干总价款

本工程的大包干总价(含税)为：

合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。

本合同大包干总价款结算时不予调整。

第六条、付款方式

付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。

乙方银行帐号为：

开户银行：

银行帐号：

本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。

除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：

a.甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。

乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。

第七条、甲方责任

甲方任命为甲方代表。

甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。

负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。

负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。

按当地建委及劳动安全_门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。

第八条、乙方责任

乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。

乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。

乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。

乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋或预留的构件等。

负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。

负责吊装及搭棚工作。

负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。

安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。

负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的'统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。

竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。

应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。

乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。

第九条、材料设备供应

本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下：

乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。

对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。

第十条、工程验收

隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。

竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术质量监督检查机关核验为准。

在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。

第十一条结算

工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料：

工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

现场签证单一份(原件、独立编号装订);

合同书一份(复印件);

施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

备案表

餐梯拆除安装合同范本 篇五

甲方：

乙方：

根据《_合同法》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：

一、工程概况：

安装电梯，数量（大写______台，安装电梯，数量（大写）______台。

二、工程总金额

1、本协议最终结算总价：人民币（大写）______元，￥______元。

2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

三、结算方式：

安装进场后预付30%，产品经安装调试全部完毕后再付40%，余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后（取得验收合格证及检验报告书并移交清后）一次性付清。（亲子活动安全协议书）

四、工期

安装时间：______天

五、质量验收依：

根据国家标准GB7588、GB/T10059，GB/T10058，GB10060等要求，并结合甲方的安装质量检验标准要求。

六、甲方责任：

1、确保货物按时发运到工地现场，并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

2、提供安装过程中的技术支持服务。

3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

4、提供安装施工图纸及资料。

5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

七、乙方责任：

1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收，并及时向甲方反馈开箱缺错件星系，验收后的物资由乙方负责现场保管，若有缺失，则自行承担赔偿责任。

3、在规定的期限内，及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

4、若因安装质量问题造成安装复检的，则承担发生的复检费。

5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮，做到及时记录，填写合同。

6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品，若经授权代表甲方向用户移交时，则应按公司的相关规定办理移交手续。

7、安装过程中发现的产品质量问题，应书面形式记录，待安装完毕后需移交检验人员。

8、乙方应确保安装工期，除因甲方原因和不可抗力因素外，若因工期延误造成所示的则应由乙方承担，同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度，与客户做好必要的联络。

10、不准与用户物理争吵，若因此造成甲方形象损坏或经济损失的，则乙方应承担赔偿责任。

11、除上述约定的费用外，施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

12、在进场施工前3天，必须向发包方提供所派施工人员的名册清单，保险单据，及操作证复印件，严格做到无证人员不得上岗施工。

八、文明施工要领：

1、安装人员必须持证上岗，安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

2、严格遵循用户及现场安全生产要求，做到文明操作。

3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

九、本协议书一式二份，经双方签字后，各执一份。

甲方：乙方：

经办人：经办人：

电话：电话：

签订日期：

签订地点：

餐梯拆除安装合同范本 篇六

_公司与____公司双方经友好协商达成以下协议：

现决定由____公司班组执行安装：合同号_____的______工地电梯安装工程，安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台， 层 站 台，工程安装期限自 年 月 日至 年 月 日，工程安装费共计 元，(电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%)。

公司任命 为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。

施工班组根据公司有关规定保证做到：

1. 班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。

2. 在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程 施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。

3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。

4. 施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。

5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。

6. 中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。

7. 此文件一式二份，双方公司各执一份。

甲方： 乙方：

2. 基本参数

载重量：_kg

额定速度：

停层站数：3层3站3门，3层4站4门各1台

提升高度：以现在实有尺寸为准

井道尺寸：以现在实有尺寸为准

底坑深度：以现在实有尺寸为准

顶层尺寸：以现在实有尺寸为准

轿厢尺寸：按标准尺寸(宽_mmx深2100mmx高2200mm)

开门尺寸：1600mmx2100 mm

门开方式：旁开

3. 电梯主要部件配置

电梯主要部件配置及型号规格按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准;

曳引机:

驱动方式：交流变频变压调速、闭环矢量控制

控制系统：模块化全电脑控制系统，变频系统为32位高性能微机变频系统;控制方式为全集选;信号系统为串行通讯;平层方式为光电传感自动平层。

门机采用无连杆设计，永磁同步无齿轮电机直接驱动门机

变频器：针对电梯控制专用变频模块设计

4. 装饰要求

厅门装饰：钢板喷塑，线绿色

门套装饰：钢板喷塑，线绿色，小门套(宽度60mm)

桥厢装饰：

轿壁：钢板喷塑，线绿色

轿门：钢板喷塑，线绿色

轿门安全系统：安全触板保护

天花板: 豪华型不锈钢

地板：花纹钢板

地坎：硬质铝合金型材

通风：轴流静音风机

轿厢照明：手动/自动开关节能型照明

信号操作装置：

轿厢信号装置：不锈钢面板，数码楼层指示，带方向灯

操作盘按钮: 微触金属按钮带光亮显示

门厅楼操作装置:数码楼层指示，方向灯

电梯门口包边：

的铁板厚度为5mm，阴面与电梯门套边沿连接，阳面的宽度为400mm

表面油漆颜色与电梯颜色一致

5. 标准功能配置

以国家标准gb7588-_ 所列的标准功能配置和按双方确认的乙方的《报价书》所列的为准。

6. 品牌要求

控制柜、门机与电梯整机要求选用乙方自有品牌。

主要部件要求选用知名品牌。

电梯的主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。

7. 质量保证

选用的设备必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足国家和本地政府部门的要求及本协议书的要求。

整个工程符合国家有关规范，达到最佳运行状态。质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题必须免费包修、包换、包保养。质保期满后为电梯的维修保养提供技术支持与指导

服务承诺：电梯维护24小时服务。

8. 技术服务

技术资料：除相关政府主管部门所需的资料以外，至少给甲方存档备案要2套，资料内容至少但不限于：

产品合格证

设备配置清单

电梯安装、操作及维护说明书

电梯测试记录报告

电梯质检部门检测报告

设备基础图、系统图、电器连接图、控制原理图

其它资料

安装调试：

合同签定乙方收到定金后20日内进场安装施工，30天内安装峻工并调试完毕。未按时完成按合同的标准赔偿甲方损失。

安装前需要对旧电梯进行拆除，并按新电梯的安装要求，对井道及各层门口等现场的土建工程进行适当的处理，该前置工程的具体时间由乙方具体掌握，并在实施拆除旧电梯前3天通知甲方做好相关的准备。

安装、调试完成后，乙方应细心地给操作人员讲解操作规程及方法，并进行详细的操作培训直至熟练。

四、 双方责任：

1. 甲方责任：

负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、监督与管理。

工程所需的水、电供应由甲方负责安装。

2. 乙方责任：

乙方在签协议之前，必须提供有效的企业《营业执照》、《组织机构代码证》、及与电梯生产、安装相关的《特种设备制造许可证》、《特种设备制造许可明细表》和其他有效证明文件。

乙方其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及安全生产要求，如有违反且情节严重、严重影响甲方声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其它施工队伍组织工程，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

施工作业过程中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自行承担。

乙方施工过程中应按甲方要求做好现场的5s工作,工程完成后，清理所有施工现场的垃圾及施工材料。

乙方负责设备运输，确保设备安全、完好到达并负责装卸,此费用包含在总价内。

乙方所有设备及材料在运输、搬运、装卸及安装过程中，造成甲方损失的，应免费修复或更新，并赔偿损失;

乙方全面负责协调地方相关部门的关系，办理相关手续，自行承担相关费用。

五、 验收

1. 电梯设备安装调试完毕，乙方进行自检，自检合格后，报送电梯质检部门检测、验收，验收合格并取得质量技术监督部门使用许可证，作为产品的最终认可;

2. 安装的电梯具备本地技术监督部门的注册和首次检验，取得电梯使用证，并符合本技术协议中的条款及国家标准，方可交付使用。

3. 验收依据：

合同文本和本技术协议书;

国家和本地政府的相应的标准、规范;

4. 以上工作完成后经双方同意验收、签订、盖章后方成生效。

六、 其它：

本协议书是原合同的附件，一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。协议书自双方签字盖章之日起生效。

甲 方： 乙方：

代 表： 代 表：

经办人： 施工责任人：

签约日期： 签约日期：