配电房扩建合同范本 篇一
配电房扩建合同
甲方:(委托方)
地址:
电话:
法定代表人:
签订日期:
乙方:(施工方)
地址:
电话:
法定代表人:
签订日期:
鉴于甲方计划对配电房进行扩建,为确保工程质量和双方权益,甲乙双方经友好协商,达成以下合同:
第一条 工程内容
1.1 甲方委托乙方进行配电房扩建工程,工程范围包括但不限于:设备采购、设计规划、施工、安装、调试等。
1.2 工程施工地点为甲方所在地址。
第二条 工程期限
2.1 工程期限自双方签订合同之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,应及时通知对方,并协商解决措施。
第三条 工程费用
3.1 工程费用总额为人民币(大写)_________元整。
3.2 工程费用支付方式:甲方按照工程进度支付工程款项,具体支付比例和时间由双方协商确定。
第四条 工程质量和保修
4.1 乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关要求。
4.2 工程竣工验收合格后,乙方提供工程保修期为______年,对于因施工质量问题引起的故障和损坏,乙方负责免费维修和更换。
第五条 合同变更和解除
5.1 合同变更:如需对合同内容进行变更,需经双方协商一致,并以书面形式确认。
5.2 合同解除:如因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同,双方可协商解除合同,并书面确认。
第六条 争议解决
6.1 双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。
第七条 合同生效和其他条款
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
法定代表人:
日期:
乙方:(盖章)
法定代表人:
日期:
配电房扩建合同范本 篇二
配电房扩建合同
甲方:(委托方)
地址:
电话:
法定代表人:
签订日期:
乙方:(施工方)
地址:
电话:
法定代表人:
签订日期:
鉴于甲方计划对配电房进行扩建,为确保工程质量和双方权益,甲乙双方经友好协商,达成以下合同:
第一条 工程内容
1.1 甲方委托乙方进行配电房扩建工程,工程范围包括但不限于:设备采购、设计规划、施工、安装、调试等。
1.2 工程施工地点为甲方所在地址。
第二条 工程期限
2.1 工程期限自双方签订合同之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,应及时通知对方,并协商解决措施。
第三条 工程费用
3.1 工程费用总额为人民币(大写)_________元整。
3.2 工程费用支付方式:甲方按照工程进度支付工程款项,具体支付比例和时间由双方协商确定。
第四条 工程质量和保修
4.1 乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合相关要求。
4.2 工程竣工验收合格后,乙方提供工程保修期为______年,对于因施工质量问题引起的故障和损坏,乙方负责免费维修和更换。
第五条 合同变更和解除
5.1 合同变更:如需对合同内容进行变更,需经双方协商一致,并以书面形式确认。
5.2 合同解除:如因不可抗力等原因导致无法继续履行本合同,双方可协商解除合同,并书面确认。
第六条 争议解决
6.1 双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地人民法院解决。
第七条 合同生效和其他条款
7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)
法定代表人:
日期:
乙方:(盖章)
法定代表人:
日期:
配电房扩建合同范本 篇三
建设单位(甲方):×××××××
施工单位(乙方):×××××××
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
按照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同工期
开工日期: 20xx 年 月 日,竣工日期: 20xx 年 月 日。
三、承包工程范围:高压柜、变压器、低压柜就位安装及其调试。
四、工程造价:包工包料、一次性包干,即本工程总造价为大写(人民币): ;小写(人民币): 元整(含税及设计费用,不含高压进线费用)。已包括劳保及各种取费在内,并已考虑政策性调整和变动因素,不再作任何调整。在合同签订之日起4月1日前甲方应支付乙方总造价的50 %,即大写(人民币): ;小写(人民币): 元整;在乙方设备(以设计施工蓝图为标准)进场安装结束甲方初验合格后后三日内甲方应再支付乙方总造价的35 %,即大写(人民币): ;小写(人民币): 元整;该工程经当地电业局验收合格,送电后再支付乙方总造价的10 %,即大写(人民币): ;小写(人民币): 元,余5 %,即大写(人民币): ;小写(人民币): 元整作为维保金,维保期为一年,维保期满后付清全部余款。
五、双方职责范围:
(一)甲方职责:
1、甲方违反有关规定或约定未如约办理进度款项,愈期支付进度款,乙方有权可留置部分或全部工程,予以妥善保护,由甲方给付保护费用,承担违约责任,并按银行有关愈期付款办法的规定向乙方每日续付合同金额千分之一的赔偿金。
2、甲方负责配电房、低压土建工程的施工,乙方应配合指导,施工完毕,乙方主动进场施工,配电房内土建工程按定额结算(参照20xx年定额标准和20xx年差价补贴)由乙方支付。
3、甲方应做好配电系统验收准备的材料,配合乙方的竣工验收工作。
4、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难,甲方应协助解决。
5、协助解决施工材料、工具临时存放的位置工作。
(二)乙方职责:
1、组织文明施工,确保安全第一,并承担全部安全责任。
2、乙方须在与甲方签字施工合同之日起 90 天内完工并通过验收及送电交付使用。
3、乙方施工质量必需达到电业局标准要求,所有采购的材料、品牌必须与要求相符(变压器选用宁波奥克斯或山东鲁能,高压主开关选用厦门恒源新,低压主开关选用上海精益电器厂的产品,电缆选用远东或太阳),在实际施工中,如需更换材料,双方友好协商。
六、违约责任:
1、乙方逾期完工及验收送电,每日向甲方支付违约金 1‰ 元人民币(按合同总价标准);如超过一个月以上的,每日向甲方支付违约金 伍仟 元人民币,同时甲方有权单方终止合同,另行选择施工队伍进场施工,乙方已经收取工程款项全部退还甲方并支付甲方总造价 10 %的违约金。
2.甲方须在该工程分三次向乙方付款的时间内按时付款,如不能及时付款造成工期延误,工期顺延并按每笔进度款每日 1‰ 元违约金付给乙方。
七、签订合同时乙方必须附上施工单位各资质证明
八、双方在履行本合同时若发生争议,可在有关部门的协助下进行调解,如当事人调解无效,可向当地仲裁机构申请仲裁或向宁德市蕉城区人民法院提出诉讼。
九、合同生效与终止
1、本合同签字或盖章之日起生效。
2、本合同签订后工程不得转包及分包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同履行地宁德市蕉城区。
建设单位(盖章): 施工单位(盖章):
授权委托人(盖章): 授权委托人(盖章):
配电房扩建合同范本 篇四
发包人(甲方):
承包人(乙方):
为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据_《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。
一、 工程名称:清丰县老菜市场
二、 承包方式:一次性包干
三、 承包范围:
1,清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的拆迁及建筑垃圾外运。
2,原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。
3,将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的清理及外运(深约米至米)。
四、 承包价格:以上拆迁范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元拆迁费。
五、 付款方法:协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元拆迁费,承包人出具相应的_。
六、 本协议一式两份,甲乙双方各自一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
配电房扩建合同范本 篇五
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
电话号码:
身份证号码:
家庭住址:
根据《_合同法》,结合该工程具体特点,经甲乙双方共同协商,甲方决定将 工程项目部分劳务分承包给乙方。为维护双方合法权益,明确双方责任和义务,特签定以下协议条款,以共同遵照执行。
第一条、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条、承包方式:
承包方式:包工、包使用机械工具,包电焊条及焊剂材料。
第三条、承包范围:
1、主体结构中,柱子主筋竖向焊接,其钢筋型号为12至20几种,并按要求每层提供合格的焊接试件,如试拉不合格将提供双数试件至合格为止,其产生费用由乙方承担。
2、焊接所使用机械工具、材料进出场费及二次搬运费,甲方只提供配电箱总电源。
3、原则上本工程甲方不出点工,除因图纸修改造成做好的成品返工而发生的人工,此人工数量甲方根据事实而定。如图纸更改在工作未做之前,将不调整工价或点工。
4、达到安全、文明样板工地相关的一切工作。
第四条:材料、机具供应与消耗:
1、工程所用钢筋由甲方按钢筋下料表提供规格,乙方按图进行钢筋焊接。
2、乙方如借用甲方机具设备使用、因操作不当造成的损坏由乙方赔偿,甲方直接在乙方工程款中扣除。
第五条、安全生产:
1、甲乙双方均应以对现场施工人员进行严格管理预防安全事故发生,并经常进行安全教育及培训,搞好安全生产。非乙方原因造成的安全事故,由责任方承担一切责任和费用;由乙方原因造成的安全事故,其事故费用由乙方自行承担。
2、乙方工人非因工伤亡,费用由乙方自行处理。
第六条、优质工程保证金:
乙方进场前必须向甲方支付优质工程保证金,工程保证金为 1000 元。待质监站结构验收核定为结构优质工程后,保证金全数归还乙方。否则,此款项作为乙方向甲方的质量赔偿金,自动放弃。
第七条、工程价款及结算方式:
1、严格按照工程施工图及设计变更依据,计算焊接头工程量,不分规格型号,其综合单价为 元∕个,不再计取任何费用。
2、施工期内,如因乙方提出加价或停工(不管任何原因),按完成工程量包干价格的50%结算工程款,优质工程保证金不予退还。
3、施工期内,如因乙方组织不力达不到甲方的工期、质量要求,不服从现场管理,或中途退场,甲方可单方面解除本合同,结算单价按完成工程量的承包单价的50%结算。优质工程保证金不予退还。
第八条、工期、质量:
1、工期:开工时间: 年 月 日,完成时间: 年 月 日,交工时间: 年 月 日(以甲方现场制定工期计划为准)。
2、质量:结构验收确保达到 优 质 工程质量标准。
3、对工程中出现的质量问题,任何时候,经检查后必须根据整改单及时整改、整改达到要求后方可进行下一道工序施工,若不及时整改,甲方有权根据情节轻重作罚款,清退出场等处理。
4、每层焊接质量必须达到一次性验收合格,如因质量问题不能通过验收,将每层处以500元罚款。
5、结构工程质量若达不到本合同约定的质量标准,乙方应按照甲方的要求进行返工,并承担返工费用,直至达到标准为止。经返工后仍达不到要求,乙方承担违约责任,甲方办理最终结算时按乙方承包综合单价下浮10%进行结算。
第九条、双方职责:
1、甲方责任:
a、施工场地具备施工条件,并在乙方开工后继续协助乙方解决以上事宜之遗留。
b、负责现场施工技术交底、施工质量监督,检查、督促乙方严格按照工程形象进度及设计施工图纸、施工验收规范进行施工,并有权根据项目现场施工管理制度做出相应处罚措施。
c、为乙方进场人员提供临建设施,并开办内部食堂以方便民工就餐。
2、乙方职责:
a、按甲方通知进场,三天内及时组织身体素质好,具有中级以上技术能力,十八周岁至四十五周岁身体健康的青年工人 6 名进场:施工高峰期确保 10 人以上。进场时必须向甲方提供施工人员名册、登记像、身份证复印件、计划生育证、职业技能岗位培训合格证书。
b、负责按图施工,确保工程质量,在甲方管理人员指挥下进行施工。
C、乙方必须抓好质量、进度、安全、文明施工等各方面的现场管理工作。若发生监理或业主对乙方罚款,则由乙方自行承担。
d、根据工程进度计划组织施工,按照文明施工有关规定及甲方要求进行现场管理,做到工完场清。负责已完成工程的成品保护;承担工程未交付甲方前方的.损坏修复。
第十条、付款办法:
1、乙方进行后二个月内自付生活费用,以后甲方按每月工程进度的 70 %付款,工程完工业主验收一次性达到合同约定的质量标准后,甲方付乙方至总结算款的 90 %剩余 10 %工程款待主体结构全部完成后一个月付清。
2、乙方在施工过程中,违反一切管理制度引起的罚款由乙方承担,并直接从工程进度款中扣除。
第十一条、工期延误:
1、乙方在施工过程中不能按要求完成进度,必要时甲方将采取强行措施,将乙方的工程任务交由他人完成,一切费用由乙方承担。
2、如乙方不能按期交工,由乙方承担违约责任,并处以罚款,每延误一天,罚款元。
第十二条、其它:
1、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
2、本合同自签字之日起生效,甲方支付完成工程结算款后自动失效。
3、本合同一式三份,甲执两份,乙方执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配电房扩建合同范本 篇六
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就______公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《_经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
______公司职工住宅小区配电房安装工程
二、工程地点:
__________
三、工程范围:
______公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币:____ 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期: